建筑分公司施工合同

建筑分公司施工合同合同编号：__________建筑分公司施工合同地址：________________________联系人：_____________________联系电话：___________________地址：________________________联系人：_____________________联系电话：___________________鉴于业主委托施工方进行建筑施工，双方经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________二、合同价格及支付方式2.1双方确认，本合同施工总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。（1）合同签订后7个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，业主向施工方支付合同总价款的30%；（4）剩余的10%作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下，予以支付。三、施工期限3.1双方确认，本工程的施工期限为____个月，自开工之日起计算。3.2施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。四、工程质量及验收4.1施工方应按照约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，施工方应组织业主、设计单位、监理单位等进行验收。4.3验收合格的工程，业主应在验收合格证书上签字确认，并支付剩余的合同价款。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：_________________签订日期：_____________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案及施工组织设计3.工程预算明细表4.材料及设备清单5.质量验收标准及方法6.工程进度计划7.付款凭证及支付记录8.验收证书及质保书9.变更协议书10.双方签署的合同履行确认书二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定时间完成工程，属于违约行为。2.施工方未按照约定质量标准完成工程，属于违约行为。3.业主未按照约定时间支付合同价款，属于违约行为。4.业主未按照约定提供施工条件，导致工程延期，属于违约行为。5.双方未按照约定解决争议，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工的一方，即建筑分公司的上级公司。2.乙方：指承担施工的一方，即建筑分公司的下属施工队伍。3.工程竣工验收：指工程完成后，由业主、设计单位、监理单位等进行的一次全面检查，以确认工程是否符合设计文件和合同要求。4.质保期：指工程竣工验收合格后，施工方对工程质量承担保证责任的期限。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方应友好协商，根据实际情况调整施工期限。2.工程质量问题：如发现工程质量问题，业主有权要求施工方及时整改，必要时可委托第三方检测机构进行检测，检测费用由责任方承担。3.付款纠纷：双方应严格按照合同约定的付款方式及时支付合同价款，如有纠纷，可协商解决或依法向法院提起诉讼。4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑分公司与下属施工队伍之间的施工合同。2.