2024电力建设工程施工合同条件2

编号：__________2024电力建设工程施工合同条件2甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024电力建设工程施工合同条件2合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方1.2合同定义1.3合同文件第二章：合同价格与支付2.1合同价格2.2支付方式2.3价格调整第三章：工程范围与要求3.1工程范围3.2工程要求3.3工程变更第四章：施工进度与工期4.1施工进度计划4.2工期要求4.3工期延误第五章：工程质量与标准5.1工程质量要求5.2质量控制5.3质量异议第六章：材料与设备6.1材料供应6.2设备要求6.3材料与设备验收第七章：施工安全与环保7.1施工安全管理7.2安全生产要求7.3环保要求第八章：违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3法院诉讼第十章：合同解除10.1合同解除条件10.2解除合同的程序10.3解除合同后的处理第十一章：合同的效力与期限11.1合同的效力11.2合同期限11.3合同终止第十二章：其他条款12.1保密条款12.2广告与宣传12.3法律适用第十三章：附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：技术规范第十四章：合同的签署与生效14.1签署程序14.2合同生效条件14.3合同副本合同编号：2024电力建设工程施工合同条件2第一章：合同主体及定义1.1合同双方甲方：__________（电力建设工程业主）乙方：__________（施工单位）1.2合同定义本合同是指甲方与乙方就2024电力建设工程的施工事宜达成的明确双方权利义务的文件。1.3合同文件本合同包括合同协议书、工程量清单、施工图纸、技术规范、附件及双方协商一致的其他文件。第二章：合同价格与支付2.1合同价格本合同总价款为人民币__________元（大写：_________________________元整），参照工程量清单。2.2支付方式甲方按照乙方完成的工程进度，分期支付合同价款。支付方式为银行转账。2.3价格调整合同执行期间，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第三章：工程范围与要求3.1工程范围本合同范围内的工程包括：__________（具体工程内容）。3.2工程要求乙方应按照施工图纸、技术规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。3.3工程变更如遇工程变更，甲方应提前通知乙方，并按照变更后的工程量及要求调整合同价款。第四章：施工进度与工期4.1施工进度计划乙方应按照合同约定的施工进度完成工程。4.2工期要求本工程计划开工日期为__________年__________月__________日，计划竣工日期为__________年__________月__________日。4.3工期延误如乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。第五章：工程质量与标准5.1工程质量要求乙方应保证工程质量达到__________（质量等级）标准。5.2质量控制乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.3质量异议如甲方对工程质量有异议，应在验收合格后__________日内提出，并提供书面材料。第六章：材料与设备6.1材料供应甲方负责提供工程所需的主要材料和设备。6.2设备要求乙方应按照施工图纸和技术规范要求使用设备。6.3材料与设备验收乙方应按照合同约定对甲方提供的材料和设备进行验收。第八章：违约责任8.1违约行为乙方未按合同约定完成工程，甲方未按约定支付合同价款等。8.2违约责任违约方应向守约方支付合同总价款的__________%作为违约金。8.3违约赔偿因违约行为给守约方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第九章：争议解决9.1争议解决方式（1）仲裁（2）法院诉讼9.2仲裁双方同意将争议提交__________仲裁委员会仲裁。9.3法院诉讼如选择法院诉讼，双方同意在甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十章：合同解除10.1合同解除条件一方违约导致合同无法履行，另一方可以解除合同。10.2解除合同的程序双方协商一致后，可解除合同，并办理相关手续。10.3解除合同后的处理合同解除后，乙方应按照甲方要求妥善处理已完成的工程。第十一章：合同的效力与期限11.1合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。11.2合同期限本合同的有效期为__________年，自合同生效之日起计算。11.3合同终止合同到期或者双方约定的其他终止条件出现时，合同终止。第十二章：其他条款12.1保密条款双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密。12.2广告与宣传未经对方同意，任何一方不得以合同为由进行广告宣传。12.3法律适用本合同适用__________（国家）的法律。第十三章：附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：技术规范第十四章：合同的签署与生效14.1签署程序本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效条件双方签字盖章，并且甲方支付合同约定的预付款。14.3合同副本本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方签字：__________日期：__________乙方签字：__________日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：工程变更管理1.1甲方有权根据工程实际情况对工程范围、工程量、施工要求等进行变更。1.2甲方应在变更发生后及时通知乙方，并提供变更的详细资料。1.3乙方应按照甲方的变更要求及时调整施工计划，并承担因变更导致的额外费用。附加条款二：工程质量控制2.1甲方有权对乙方施工过程中的工程质量进行监督和检查。2.2甲方有权要求乙方对不符合质量要求的工程部分进行整改或重新施工。2.3乙方应按照甲方的要求进行工程质量的自检和整改，确保工程质量达到约定的标准。附加条款三：工程进度管理3.1甲方有权要求乙方按照约定的工期完成工程施工。3.2甲方有权对乙方的施工进度进行监督和检查。3.3如乙方未能按照约定的工期完成工程施工，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担因工期延误导致的额外费用。附加条款四：合同价款支付4.1甲方应按照约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款。4.2甲方有权根据乙方的施工进度和工程质量，提前或延迟支付合同价款。4.3甲方有权对乙方的工程进度和工程质量进行评估，并根据评估结果调整付款比例。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款五：施工方案和技术措施5.1乙方应根据甲方的要求，制定详细的施工方案和技术措施。5.2乙方应将施工方案和技术措施提交甲方审批。5.3乙方应按照甲方批准的施工方案和技术措施进行施工。附加条款六：工程材料和设备管理6.1乙方应按照甲方的要求采购工程材料和设备。6.2乙方应保证工程材料和设备的质量符合约定的标准。6.3乙方应负责工程材料和设备的验收、安装和调试。附加条款七：施工安全与环保7.1乙方应建立健全施工安全管理体系，确保施工过程中的安全。7.2乙方应按照甲方的要求进行施工安全防护措施的设置。7.3乙方应承担因施工安全事故导致的全部责任。附加条款八：合同价款调整8.1乙方应按照约定的工程量和工程质量完成工程施工。8.2乙方应接受甲方对工程量和工程质量的检查和评估。8.3如乙方未能按照约定的工程量和工程质量完成工程施工，乙方应承担违约责任，并支付违约金。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款九：第三方中介的职责和义务9.1第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。9.2第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方的争议。9.3第三方中介不应干涉甲乙双方的正常施工活动，不得损害甲乙双方的合法权益。附加条款十：第三方中介的费用和支付10.1甲方应支付第三方中介的费用，具体金额和支付方式由双方协商确定。10.2甲方应按照约定的时间和方式支付第三方中介的费用。10.3第三方中介的费用支付应由甲方和乙方共同审核确认。附加条款十一：第三方中介的解除和更换11.1如第三方中介未能按照约定履行其职责，甲方和乙方均有权要求解除合同。11.2甲方和乙方应协商确定新的第三方中介，并重新签订相关合同。11.3甲方和乙方应共同承担因解除和更换第三方中介导致的额外费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸3.附件三：技术规范4.附件四：材料和设备供应清单5.附件五：施工进度计划6.附件六：质量检验标准7.附件七：安全防护措施方案8.附件八：环保措施方案9.附件九：合同价款支付明细表10.附件十：违约金计算公式11.附件十一：争议解决方式说明12.附件十二：合同解除协议13.附件十三：工程变更通知单14.附件十四：施工日志记录表15.附件十五：工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工程量、工程质量、工程进度完成施工。2.乙方未按照甲方的要求采购、供应材料和设备。3.乙方未按照施工图纸、技术规范进行施工。4.乙方未按照约定的质量标准完成工程。5.乙方未按照约定的工期完成工程。6.乙方未按照约定的方式支付合同价款。7.乙方未按照约定的方式处理合同争议。8.甲方未按照约定的时间、金额支付合同价款。9.甲方未按照约定的方式提供施工场地、施工条件。10.甲方未按照约定的方式提供施工图纸、技术规范。11.甲方未按照约定的方式处理合同争议。三、法律名词及解释：1.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的违约赔偿金。2.工期延误：因违约行为导致工程未能按照约定的工期完成。3.工程质量：工程满足设计文件、技术规范和合同约定的质量标准。4.合同价款：双方约定的工程施工的总价款。5.违约行为：违反合同约定的行为。6.争议解决方式：双方约定解决合同争议的方式，如协商、仲裁或诉讼。7.合同解除：合同双方同意终止合同关系的法律行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程量争议：双方可共同委托第三方进行工程量审计，根据审计结果调整合同价款。2.工程质量问题：乙方应立即整改，必要时拆除不合格部分重新施工，费用由乙方承担。3.工期延误：乙方应支付违约金，并根据实际情况制定赶工措施。4.材料和设备供应问题：甲方应协助乙方解决材料和设备供应问题，必要时甲方负责供应。5.合