刷墙施工合同范本(2024版)

编号：__________刷墙施工合同范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

刷墙施工合同范本(2024版)合同目录第一章：合同主体1.1甲方（业主）的基本情况1.2乙方（施工方）的基本情况第二章：施工内容2.1施工项目2.2施工范围2.3施工工艺第三章：合同价格3.1工程总价3.2付款方式3.3付款进度第四章：施工期限4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3延期条款第五章：施工质量5.1质量标准5.2质量保证5.3验收程序第六章：施工材料6.1材料品牌及规格6.2材料采购责任6.3材料验收程序第七章：施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3乙方现场人员管理第八章：违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点及机构9.3诉讼地点及法院第十章：合同的变更和解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件第十一章：合同的终止11.1合同终止条件11.2合同终止后的处理第十二章：其他约定12.1保密条款12.2广告宣传12.3知识产权保护第十三章：合同的生效、修改和解除13.1合同生效条件13.2合同修改程序13.3合同解除程序第十四章：附件14.1施工图纸14.2施工方案14.3材料清单14.4验收标准合同编号_________第一章：合同主体1.1甲方（业主）的基本情况甲方名称：_________甲方地址：_________甲方联系人：_________联系电话：_________电子邮箱：_________1.2乙方（施工方）的基本情况乙方名称：_________乙方地址：_________乙方联系人：_________联系电话：_________电子邮箱：_________第二章：施工内容2.1施工项目施工项目名称：_________施工项目地点：_________施工项目面积：_________2.2施工范围施工范围包括：_________2.3施工工艺施工工艺说明：_________第三章：合同价格3.1工程总价工程总价：_________币种：_________3.2付款方式付款方式说明：_________3.3付款进度付款进度安排：_________第四章：施工期限4.1施工开始时间施工开始时间：_________4.2施工结束时间施工结束时间：_________4.3延期条款延期条款说明：_________第五章：施工质量5.1质量标准质量标准说明：_________5.2质量保证质量保证措施：_________5.3验收程序验收程序说明：_________第六章：施工材料6.1材料品牌及规格材料品牌及规格说明：_________6.2材料采购责任材料采购责任说明：_________6.3材料验收程序材料验收程序说明：_________第七章：施工安全7.1安全措施安全措施说明：_________7.2安全事故处理安全事故处理说明：_________7.3乙方现场人员管理乙方现场人员管理说明：_________第八章：违约责任8.1甲方违约责任甲方违约责任说明：_________8.2乙方违约责任乙方违约责任说明：_________第九章：争议解决9.1争议解决方式争议解决方式说明：_________9.2仲裁地点及机构仲裁地点及机构说明：_________9.3诉讼地点及法院诉讼地点及法院说明：_________第十章：合同的变更和解除10.1合同变更条件合同变更条件说明：_________10.2合同解除条件合同解除条件说明：_________第十一章：合同的终止11.1合同终止条件合同终止条件说明：_________11.2合同终止后的处理合同终止后的处理说明：_________第十二章：其他约定12.1保密条款保密条款说明：_________12.2广告宣传广告宣传说明：_________12.3知识产权保护知识产权保护说明：_________第十三章：合同的生效、修改和解除13.1合同生效条件合同生效条件说明：_________13.2合同修改程序合同修改程序说明：_________13.3合同解除程序合同解除程序说明：_________第十四章：附件14.1施工图纸14.2施工方案14.3材料清单14.4验收标准甲方（业主）：___________________________乙方（施工方）：___________________________签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商，乙方必须按照甲方的要求采购材料。若乙方不满意甲方指定的供应商，甲方需与乙方协商解决。1.2甲方监督施工过程甲方有权对施工过程进行监督，以确保施工质量符合约定标准。甲方可以在施工期间随时对施工现场进行查验，并要求乙方对存在的问题进行整改。1.3甲方变更需求处理如甲方在施工过程中提出变更需求，乙方应及时与甲方沟通，根据变更需求调整施工计划。若变更导致合同价款或施工周期的调整，双方应签订书面变更协议。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方负责施工质量乙方应对施工质量负全责，确保施工过程中不出现质量问题。若施工质量不符合约定标准，乙方需无条件进行整改，并承担由此产生的费用。2.2乙方按时完成施工乙方应按照约定的施工周期完成施工任务。若乙方原因导致施工延期，乙方应支付甲方相应的违约金。2.3乙方保护甲方隐私乙方在施工过程中应保护甲方的隐私，不得泄露甲方的个人信息及商业秘密。若乙方违反此条款，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲方与乙方的关系，协助双方完成合同的签订和履行。中介费用由双方协商承担。3.2第三方中介的权益保障第三方中介在合同履行过程中，若发生权益受损，有权向甲方和乙方提出赔偿要求。甲方和乙方应对中介的损失承担连带责任。3.3第三方中介的保密义务第三方中介在合同履行过程中，接触到甲方的商业秘密和个人隐私，中介有权对相关信息保密。若中介违反保密义务，甲方有权要求中介承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.材料清单4.验收标准5.乙方施工团队资质证明6.乙方安全防护措施方案7.合同变更协议8.违约金计算公式9.施工进度计划表10.质量保证书二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：a.未按约定时间支付款项b.未按约定提供施工条件c.提出不合理变更需求导致施工延期或增加费用2.乙方违约行为：a.未按约定时间完成施工b.施工质量不符合约定标准c.未按约定采购材料3.违约行为的认定：a.违约行为依据合同条款及相关法律法规进行认定b.违约方需承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议2.违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为3.违约金：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当向对方支付的金钱4.赔偿损失：当事人一方违约造成对方损失的，应当依法赔偿对方的损失5.仲裁：当事人通过仲裁机构解决合同争议的方式6.诉讼：当事人通过人民法院解决合同争议的方式四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：a.协商调整施工计划b.乙方支付违约金2.施工质量问题：a.乙方及时整改