建设工程施工合同中标(2024版)

编号：__________建设工程施工合同中标(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同中标(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3监理人1.4设计人1.5施工场地1.6工程内容1.7合同价格第二章：合同条款2.1合同的签订和生效2.2合同的履行和变更2.3合同的解除和终止2.4违约责任2.5争议解决第三章：工程进度与工期3.1工程进度计划3.2工期延误3.3工期提前3.4工期延长第四章：工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程标准4.3质量控制4.4质量验收第五章：工程材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料和设备的验收5.4材料和设备的使用第六章：施工安全与环境保护6.1安全管理6.2安全事故处理6.3环境保护6.4文明施工第七章：工程费用与支付7.1合同价格7.2预付款7.3进度付款7.4最终付款7.5支付方式第八章：工程变更与调整8.1工程变更8.2工程调整8.3变更和调整的费用第九章：合同争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十章：合同的解除和终止10.1合同解除10.2合同终止10.3解除和终止后的处理第十一章：违约责任11.1发包人的违约责任11.2承包人的违约责任11.3违约赔偿第十二章：合同的生效、修改和补充12.1合同的生效条件12.2合同的修改12.3合同的补充第十三章：其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律法规第十四章：附件14.1合同附件14.2技术文件14.3施工图纸14.4其他相关文件合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1发包人：指合同中指定的承担工程发包义务的自然人、法人和其他组织。1.2承包人：指合同中指定的承担工程施工义务的自然人、法人和其他组织。1.3监理人：指由发包人指定的，负责对工程施工过程进行监督管理的自然人或者单位。1.4设计人：指合同中指定的负责工程设计义务的自然人、法人和其他组织。1.5施工场地：指合同中约定的工程施工的具体地点。1.6工程内容：指合同中约定的施工的具体内容和要求。1.7合同价格：指合同中约定的工程的总造价。第二章：合同条款2.1合同的签订和生效：合同自双方签字盖章之日起生效。2.2合同的履行和变更：双方应按照合同的约定履行各自的义务，如需变更，应签订补充协议。2.3合同的解除和终止：合同解除或终止应符合合同约定或者法律法规的规定。2.4违约责任：违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。2.5争议解决：双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三章：工程进度与工期3.1工程进度计划：承包人应按照合同约定提交工程进度计划，并按照进度计划完成工程。3.2工期延误：因承包人原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。3.3工期提前：经发包人同意，承包人可以提前完成工程，提前完成的部分按照合同约定支付。3.4工期延长：因不可抗力等不可归责于双方的原因导致工期延长，双方应协商解决。第四章：工程质量与标准4.1工程质量要求：工程质量应符合国家法律法规、行业标准和合同约定。4.2工程标准：工程应按照合同约定的标准和规范进行施工。4.3质量控制：承包人应建立健全质量控制体系，确保工程质量。4.4质量验收：工程完成后，双方应按照合同约定进行质量验收。第五章：工程材料与设备5.1材料供应：发包人应按照合同约定提供材料，承包人应妥善保管和使用。5.2设备供应：发包人应按照合同约定提供设备，承包人应妥善保管和使用。5.3材料和设备的验收：承包人应按照合同约定对发包人提供的材料和设备进行验收。5.4材料和设备的使用：承包人应按照合同约定和行业标准使用材料和设备。第六章：施工安全与环境保护6.1安全管理：承包人应建立健全安全生产管理体系，确保施工安全。6.2安全事故处理：发生安全事故，承包人应立即报告发包人和相关部门，并采取措施防止事故扩大。6.3环境保护：承包人应按照相关法律法规和合同约定保护环境，防止污染。6.4文明施工：承包人应遵守文明施工的要求，保持施工现场的整洁和有序。第八章：合同争议解决8.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2调解解决：协商不成时，可向合同签订地人民法院申请调解。8.3仲裁解决：调解不成的，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。8.4法律途径：仲裁裁决生效后，如任何一方不履行，另一方可向人民法院申请强制执行。第九章：合同的解除和终止9.1合同解除：合同解除应符合合同约定或者法律法规的规定。9.2合同终止：合同终止后，双方应按照合同约定处理善后事宜。9.3解除和终止后的处理：合同解除或终止后，承包人应按照发包人的要求做好工程交接工作。第十章：违约责任10.1发包人的违约责任：发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。10.2承包人的违约责任：承包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。10.3违约赔偿：违约方应赔偿因此给对方造成的损失。第十一章：合同的生效、修改和补充11.1合同的生效条件：合同自双方签字盖章且合同生效。11.2合同的修改：合同修改应经双方协商一致，并以书面形式作出。11.3合同的补充：合同补充协议应经双方协商一致，并以书面形式作出。第十二章：其他条款12.1保密条款：双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。12.2知识产权保护：双方应对合同涉及的知识产权予以保护。12.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解决。12.4法律法规：合同履行过程中，如与国家法律法规冲突，应以法律法规为准。第十三章：附件13.1合同附件：包括合同的补充协议、修正案等。13.2技术文件：包括工程设计文件、施工图纸等。13.3施工图纸：包括工程施工所需的全部图纸。13.4其他相关文件：包括合同履行过程中产生的其他文件。第十四章：附件14.1合同方签字：（发包人签字）：（承包人签字）：14.2合同签订日期：年月日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料的供应商，乙方应按照甲方的要求使用甲方指定的材料。1.2甲方监督权：甲方有权对工程施工过程进行监督，确保工程质量符合合同约定。1.3甲方变更权：甲方有权根据工程需要对工程内容进行变更，乙方应按照甲方的要求进行调整。1.4甲方终止权：甲方有权在合同履行过程中终止合同，如甲方终止合同，乙方应按照甲方要求做好工程交接工作。1.5甲方解除权：甲方有权在合同履行过程中解除合同，如甲方解除合同，乙方应按照甲方要求做好工程交接工作。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保证：乙方应对工程质量负责，确保工程质量符合国家法律法规、行业标准和合同约定。2.2乙方进度保证：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方安全责任：乙方应确保工程施工过程中的安全，防止安全事故的发生。2.4乙方环境保护：乙方应按照相关法律法规和合同约定保护环境，防止污染。2.5乙方保密义务：乙方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应按照合同约定履行中介职责，包括但不限于工程款项的支付、工程进度协调等。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方承担，如甲方原因导致第三方中介费用增加，甲方应承担相应的额外费用。3.3第三方中介解除权：甲方有权在合同履行过程中解除与第三方中介的合同，如甲方解除合同，应按照合同约定处理善后事宜。3.4第三方中介保密义务：第三方中介应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.合同补充协议4.修正案5.技术文件6.材料供应商信息7.安全环保措施方案8.保密协议9.知识产权保护文件10.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定支付款项，视为违约。2.甲方未按合同约定提供施工场地或施工条件，视为违约。3.甲方未按合同约定履行监督职责，视为违约。4.乙方未按合同约定完成工程，视为违约。5.乙方未按合同约定使用甲方指定材料，视为违约。6.乙方未按合同约定保证工程质量，视为违约。7.乙方未按合同约定履行安全环保措施，视为违约。8.第三方中介未按合同约定履行中介职责，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按合同约定履行各自的义务。2.违约责任：违约方应承担因违约产生的责任，包括赔偿损失。3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.保密义务：合同各方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。5.知识产权保护：合同各方应对合同涉及的知识产权予以保护。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，调整施工计划，采取措施赶工。2.材料供应问题：与供应商沟通，协商解决，必要时