2024绿化工程承包合同范文

编号：__________2024绿化工程承包合同范文甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024绿化工程承包合同范文合同目录第一章：总则1.1合同主体及定义1.2合同目的和原则1.3合同文件的组成第二章：绿化工程概述2.1工程地点2.2工程内容及范围2.3工程规模和面积2.4工程标准和质量要求第三章：合同价格3.1工程总价3.2价格条款及调整3.3预付款及支付方式3.4进度付款及支付条件3.5竣工结算3.6价格争议解决第四章：合同履行4.1承包商的责任和义务4.2发包人的责任和支持4.3工程进度和工期4.4工程变更及调整4.5工程验收和保修第五章：技术要求及标准5.1绿化植物种类和规格5.2绿化布局和设计要求5.3绿化施工技术标准5.4绿化养护和管理要求第六章：质量控制与检验6.1质量管理体系6.2质量控制措施6.3检验和检测方法6.4质量异议及处理第七章：安全文明施工7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3文明施工要求7.4安全事故处理第八章：合同的变更、解除和终止8.1合同变更的条件和程序8.2合同解除的条件和程序8.3合同终止的条件和后果第九章：违约责任9.1违约行为及后果9.2违约责任的赔偿和计算9.3违约争议的解决方式第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁或诉讼的地点和法院10.3仲裁或诉讼的适用法律第十一章：合同的生效、修改和解除11.1合同的生效条件11.2合同的修改和解除条件11.3合同解除后的权利和义务处理第十二章：合同的履行地点和时间12.1履行地点12.2履行时间及期限第十三章：其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同的转让13.5信息的有效性第十四章：附件14.1附件清单14.2相关技术文件14.3相关法律法规文件合同编号_________第一章：总则1.1合同主体及定义1.1.1本合同由_________（发包人名称）与_________（承包商名称）签订。1.1.4“绿化工程”指按照本合同约定的内容和范围在甲方指定的地点进行的绿化建设和养护工作。1.2合同目的和原则1.2.1甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，共同完成绿化工程，美化环境，提升甲方形象。1.2.2本合同的目的是明确双方的权利和义务，确保工程按期完成，达到约定的质量标准。1.3合同文件的组成1.3.2本合同文件的解释顺序为：合同、附件、补充协议、技术文件和其他文件。第二章：绿化工程概述2.1工程地点2.1.1绿化工程位于_________（具体地址），甲方应向乙方提供工程现场。2.2工程内容及范围2.2.1乙方应按合同约定进行绿化植物的种植、养护和管理。2.2.2工程内容包括但不限于：绿化带建设、景观小品设置、绿化灌溉系统安装等。2.3工程规模和面积2.3.1绿化工程的总面积为_________平方米。2.4工程标准和质量要求2.4.1乙方应按照《绿化工程施工及验收规范》（GB502072017）和本合同约定的技术要求进行施工。2.4.2工程质量应达到优良等级，具体质量标准详见附件。第三章：合同价格3.1工程总价3.1.1本工程总价款为_________元（大写：_________元整）。3.2价格条款及调整3.2.1乙方应按照合同约定的价格条款完成工程。3.2.2工程总价款如需调整，应由甲乙双方协商一致，并签订补充协议。3.3预付款及支付方式3.3.1甲方应在合同签订后_________日内支付乙方工程预付款_________元。3.3.2预付款的支付方式为转账支付。3.4进度付款及支付条件3.4.1乙方完成工程进度达到约定的百分比后，甲方应按照约定的付款条件支付进度款。3.4.2进度款的支付方式为转账支付。3.5竣工结算3.5.1工程竣工后，甲乙双方应按照合同约定的价格进行竣工结算。3.5.2竣工结算的支付方式为转账支付。3.6价格争议解决3.6.1双方在价格问题上发生争议时，应协商解决。3.6.2如协商不成，任何一方均有权要求仲裁或向人民法院提起诉讼。第四章：合同履行4.1承包商的责任和义务4.1.1乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成工程。4.1.2乙方应对所种植的绿化植物进行定期养护和管理，确保植物生长健康。4.2发包人的责任和支持4.2.1甲方应提供工程所需的场地、水源、电源等基础设施。4.2.2甲方应对乙方的工作给予必要的支持和协助。4.3工程进度和工期4.3.1乙方应保证工程在合同约定的工期内完成。4.3.2工程进度和工期的调整应由甲乙双方协商一致。4.4工程变更及调整4.4.1甲方如有工程变更需求，应提前通知乙方，并签订补充协议。4.4.2工程变更导致的费用增减应由甲乙双方协商解决。4.5工程验收和保修4.5.1工程完成后，甲方应组织验收。4.5.2乙方应对绿化工程进行保修，保修期为合同约定的期限。第八章：合同的变更、解除和终止8.1合同变更的条件和程序8.1.1在合同履行过程中，如需变更合同内容，甲乙双方应签订补充协议。8.1.2合同变更需经双方协商一致，并签订书面协议。8.2合同解除的条件和程序8.2.1在合同履行过程中，如一方违约，对方有权解除合同。8.2.2合同解除需双方协商一致，并签订书面协议。8.3合同终止的条件和后果8.3.1合同履行完毕，双方签订终止协议，合同即告终止。8.3.2合同终止后，乙方应按照甲方的要求进行工程移交和保修。第九章：违约责任9.1违约行为及后果9.1.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。9.1.2甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金。9.2违约责任的赔偿和计算9.2.1违约金的计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×违约利率。9.2.2违约金的具体数额和计算方式详见附件。9.3违约争议的解决方式9.3.1双方在违约责任问题上发生争议时，应协商解决。9.3.2如协商不成，任何一方均有权要求仲裁或向人民法院提起诉讼。第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均有权要求仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼的地点和法院10.2.1双方约定在本合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2.2如双方约定仲裁，仲裁机构为_________（具体名称）。10.3仲裁或诉讼的适用法律10.3.1双方约定适用中华人民共和国法律。10.3.2如双方未作约定，适用与合同履行地相关的法律法规。第十一章：合同的生效、修改和解除11.1合同的生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2本合同的生效不受第三方主张权利的影响。11.2合同的修改和解除条件11.2.1合同的修改和解除需双方协商一致，并签订书面协议。11.2.2合同的修改和解除不得违反法律法规和本合同的约定。11.3合同解除后的权利和义务处理11.3.1合同解除后，乙方应按照甲方的要求完成工程移交和保修。11.3.2合同解除后，双方应互相退还已收款项，并按照约定支付违约金。第十二章：合同的履行地点和时间12.1履行地点12.1.1本合同的履行地点为_________（具体地址）。12.2履行时间及期限12.2.1乙方应按照本合同约定的时间完成工程。12.2.2工程履行期限为自合同生效之日起至工程验收合格之日止。第十三章：其他条款13.1保密条款13.1.1双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。13.1.2保密期限自合同生效之日起算，至合同解除或终止之日起_______个月内。13.2知识产权保护13.2.1双方应尊重并保护对方在合同过程中产生的知识产权。13.2.2如发生知识产权纠纷，双方应友好协商解决。13.3不可抗力13.3.1因不可抗力导致合同无法履行，双方均免于承担责任。13.3.2不可抗力事件的证明文件由遭受不可抗力影响的一方提供。13.4合同的转让13.4.1未经对方书面同意，任何一方不得将合同转让给第三方。13.4.2合同转让多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指定供应商甲方有权指定绿化植物的供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。若乙方未按照甲方指定供应商进行采购，甲方有权要求乙方支付违约金。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方变更权甲方在合同履行过程中有权对工程内容、规模和进度进行变更。乙方应及时根据甲方的变更要求进行调整，并签订补充协议。1.4甲方终止权甲方在合同履行过程中如有合理理由，有权终止合同。甲方应提前通知乙方，并按照合同约定支付违约金。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方质量保证乙方应对所提供的绿化植物质量和施工质量负责。若工程质量不符合约定标准，乙方应承担修复、更换或赔偿的责任。2.2乙方进度保证乙方应确保工程按照约定的进度完成。若乙方未能按期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。2.3乙方保密义务乙方应对与甲方相关的商业秘密和合同内容予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。2.4乙方资料提供乙方应向甲方提供与工程相关的技术资料、施工图纸等，并确保资料的准确性和完整性。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应公正、客观地履行调解、协调和监督职责，确保合同双方的权益得到保障。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲乙双方按照约定的比例承担。若一方未按约定承担中介费用，另一方有权要求其支付。3.3第三方中介的决定权第三方中介在调解过程中所作的决定，甲乙双方应予以尊重并执行。若一方对第三方中介的决定不服，可依法向人民法院提起诉讼。3.4第三方中介的保密义务第三方中介应对与合同相关的信息和资料予以保密，不得向无关第三方披露。违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：绿化植物供应商清单2.附件二：施工进度计划表3.附件三：质量标准和要求4.附件四：安全施工措施5.附件五：环境保护方案6.附件六：工程变更申请表7.附件七：违约金计算公式8.附件八：工程验收标准9.附件九：保修条款10.附件十：保密协议11.附件十一：知识产权保护声明12.附件十二：不可抗力事件证明文件13.附件十三：合同转让协议14.附件十四：中介服务协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，视为违约。2.乙方未达到约定的工程质量标准，视为违约。3.乙方未按照甲方要求采购绿化植物，视为违约。4.乙方未遵守第三方中介的决定，视为违约。5.甲方未按照约定时间支付款项，视为违约。6.甲方未提供合同约定的支持和服务，视为违约。7.第三方中介未履行调解、协调和监督职责，视为违约。三、法律名词及解释：1.绿化工程：指在指定地点进行的绿化建设和养护工作，包括植物种植、景观布局等。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，需向另一方支付的违约赔偿金。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.保修：指乙方在合同约定的保修期内对工程进行免费维修和养护。5.保密义务：指合同双方对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，必要时签订补充协议调整工期。2.工程质量问题：乙方应立即整改，达到甲方认可的质量标准。3.