工程合同模板土建基础施工

工程合同模板土建基础施工合同编号：__________合同双方：甲方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的合法权益，并需委托乙方进行土建基础施工；乙方具备相应的施工资质和技术能力，愿意承担土建基础施工任务。为了明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于土方开挖、基础垫层、地基处理、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砖胎膜及防水工程等。1.5工程总投资：____________________第二条合同价格2.1本合同施工价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2乙方报价已包含施工过程中所需的人工费、材料费、设备费、管理费、利润等一切费用。2.3合同价款支付方式：（1）施工进度达到约定的比例时，甲方支付相应比例的工程进度款；（2）工程竣工验收合格后，甲方支付至合同价的95%；（3）剩余5%作为质量保证金，待质保期结束后无质量问题一次性支付。第三条合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自甲方开工令之日起计算。3.2乙方应按合同约定的工期完成施工，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条乙方义务4.1按照甲方的要求，完成土建基础施工任务，并保证工程质量符合国家标准及合同约定。4.2严格遵循施工组织设计，确保施工安全，降低噪音、扬尘等污染。4.3负责工程现场的管理和协调，确保施工顺利进行。4.4接受甲方、监理单位的监督管理，及时整改存在的问题。4.5工程竣工后，按照约定时间提交完整的施工资料。第五条甲方义务5.1按照合同约定，向乙方及时支付合同价款。5.2向乙方提供施工所需的场地、水源、电源等条件。5.3协助乙方解决施工过程中的有关问题，提供必要的支持。5.4按照约定时间，组织工程竣工验收。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价的____%。6.2甲方未按照合同约定支付价款的，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金，违约金为应付款的____%。6.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担相应损失。6.4因乙方原因导致工程质量不符合约定的，乙方应承担返工、修复等费用。第七条争议解决本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且质保期结束之日终止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：____________法定代表人（或授权代表）：____________签订日期：________________附件：1.施工组织设计2.工程量清单3.材料及设备品牌、型号、参数等详细信息4.工程竣工验收标准及要求一、附件列表：1.施工组织设计2.工程量清单3.材料及设备品牌、型号、参数等详细信息4.工程竣工验收标准及要求二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价的____%。2.甲方未按照合同约定支付价款的，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金，违约金为应付款的____%。3.因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担相应损失。4.因乙方原因导致工程质量不符合约定的，乙方应承担返工、修复等费用。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系的法律规范总称。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》，是调整建筑施工活动的法律规范总称。3.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定或者依法应当承担的赔偿责任。4.质保期：指工程竣工验收合格后，乙方对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程进度。2.施工质量问题：乙方应严格按照施工规范和合同要求施工，及时整改存在的问题。3.合同价款支付争议：双方应按照合同约定履行支付义务，如有争议可通过协商解决。4.工程变更：双方应签订变更协议，明确变更内容、价款及工期等。五、所有应用场景：1.适用于各类土建基础施工项目，如房屋