工程清包施工合同条款

工程清包施工合同条款合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行__________工程的施工，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，签订本工程清包施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同金额2.1本工程的合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同金额包括：人工费、材料费、设备费、施工机具费、措施费、企业管理费、利润等。第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________天。3.2开工日期：__________年__________月__________日。3.3竣工日期：__________年__________月__________日。第四条施工质量4.1工程质量标准应符合国家及行业现行质量标准及规范要求。4.2施工方应严格按照设计文件、施工图纸和施工技术标准进行施工，确保工程质量。4.3施工过程中，业主或其委托的监理单位有权对工程质量进行监督检查，施工方应予以配合。第五条材料供应5.1业主负责提供工程所需的材料，并确保材料质量符合设计文件和施工技术标准要求。5.2施工方应妥善保管和使用业主提供的材料，不得擅自挪用、损坏或遗失。第六条施工安全6.1施工方应严格按照国家及行业安全生产法律法规、施工现场安全管理规定进行施工，确保施工安全。6.2施工方应建立健全安全生产责任制度，配备足够的安全生产管理人员和施工人员。6.3施工方应对施工现场进行定期安全检查，发现安全隐患及时整改。第七条合同价款支付与结算7.1合同签订后，业主应按照双方约定的付款节点和比例支付合同价款。7.2施工方应按照合同约定，向业主提供完整的工程资料和有关文件。7.3工程竣工验收合格后，双方按照合同约定进行最终结算。第八条违约责任8.1双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。8.2违约金的具体数额和计算方法，按照双方约定和法律规定执行。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。10.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.材料供应清单4.施工安全措施方案5.工程量清单6.工程质量标准7.施工合同专用条款8.施工合同通用条款9.双方公司资质证明文件10.法律法规要求的其他文件和资料二、违约行为及认定：1.业主未按约定时间支付合同价款2.业主未按约定提供施工所需材料3.施工方未按约定时间完成工程4.施工方工程质量不符合约定标准5.施工方未按约定进行安全生产管理6.施工方擅自变更设计或施工方案7.双方未按约定解决争议，一方提起诉讼8.其他双方约定的违约行为三、法律名词及解释：1.工程清包施工合同：指业主提供材料，施工方负责施工的合同方式。2.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。3.工程竣工验收：指工程完成后，由业主或其委托的监理单位进行的质量、安全、功能等方面的检查。4.安全生产管理：指施工方在施工过程中，对施工现场的安全进行组织、指挥、监督、检查等活动。5.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：业主延期支付合同价款解决办法：双方协商延长付款时间，同时业主按约定支付违约金。2.问题：业主未按约定提供材料解决办法：双方协商解决材料供应问题，业主承担由此产生的费用和延误工期。3.问题：施工方延期完成工程解决办法：施工方加快施工进度，按约定支付违约金，赔偿业主损失。4.问题：工程质量不符合约定标准解决办法：施工方负责整改，重新施工，直至符合质量标准。5.问题：施工安全事故解决办法：施工方立即采取措施防止事故扩大，及时报告业主，按约定承担