博物馆道路护栏安装施工合同

博物馆道路护栏安装施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程概况1.1项目名称：博物馆道路护栏安装施工项目1.2项目地点：甲方指定的博物馆道路区域1.3项目内容：根据甲方要求，乙方负责在博物馆道路区域内安装道路护栏及相关设施。二、合同价格2.1本项目合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），包括但不限于材料费、人工费、设备费、交通费、税费等。2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交详细的施工预算，经甲方确认后据此执行。三、施工期限3.1乙方应按照甲方要求的工期完成项目施工，工期自双方签订合同之日起计算，共计____天。3.2乙方如因特殊情况需延长工期，应提前书面通知甲方，并征得甲方同意。甲方同意延期的时间最长不超过____天。四、施工质量4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.2乙方在施工过程中应严格遵循安全生产规定，确保工程安全。4.3工程验收合格后，乙方应按照甲方要求提供相关质保资料，并承诺质保期为____年。五、合同的履行5.1甲方应按照合同约定提供施工场地、电源、水源等施工条件，并保证施工期间畅通无阻。5.2乙方应按照合同约定进行施工，确保工程进度和质量。5.3双方应共同参加工程验收，验收合格后甲方支付乙方合同价款。六、违约责任6.1乙方如未按照约定工期完成施工，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的千分之____。6.2甲方如未按照约定支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每日滞纳金金额为应付款项的千分之____。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.博物馆道路护栏安装施工项目图纸2.施工预算详细报告3.乙方资质证明文件4.安全生产规定及相关标准5.工程验收标准及方法6.质保资料提供要求二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，视为违约。2.甲方未按照约定支付合同价款，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定或国家相关标准，视为违约。4.乙方未按照安全生产规定进行施工，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指博物馆道路护栏安装施工项目的业主。2.乙方：指承担项目施工的具备相关资质和能力的施工单位。3.合同总价：指双方约定的完成项目施工所需支付的总金额。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方应支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，寻求延期许可。甲方应合理调整工期，减轻乙方责任。2.施工质量问题：乙方应严格把控施工质量，及时整改。甲方应指派专业人员进行监督，确保质量合格。3.支付款项纠纷：双方应严格按照合同约定的付款时间节点履行付款义务。甲方逾期支付的，应支付滞纳金；乙方逾期完成施工的，应支付违约金。五、所有应用场景：1.博物馆道路护栏安装施工项目。2.需要乙方具备相关资质和能力进行施工。3.甲方为博物馆道路护栏安装项目业主，负责提供施工条件和支付