标准建设工程施工合同示范文本(2024版)

编号：__________标准建设工程施工合同示范文本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

标准建设工程施工合同示范文本(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同各方1.2合同词语定义第二章：工程概况2.1工程描述2.2工程规模2.3工程地点2.4工程进度安排第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4预付款3.5进度付款3.6最终付款第四章：合同履行4.1承包商责任4.2工程质量标准4.3工程进度要求4.4材料和设备供应4.5施工安全第五章：合同变更5.1变更程序5.2变更内容5.3变更价款第六章：违约责任6.1违约行为6.2违约责任6.3违约赔偿第七章：争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁7.3诉讼第八章：合同的生效、终止和解除8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除条件第九章：合同的转让和分包9.1合同转让9.2分包规定第十章：保险10.1保险责任10.2保险办理10.3保险费用第十一章：税务11.1税务责任11.2税务办理第十二章：保密12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三章：其他13.1合同的书面形式13.2合同的修改和补充13.3附件第十四章：合同争议解决14.1争议解决方式14.2仲裁14.3诉讼合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同各方1.2合同词语定义1.2.1工程：指合同约定的施工项目，包括但不限于设计、施工、安装、调试等。1.2.2合同价款：指合同约定的工程总价款，包括工程款、材料款、人工费等。1.2.3合同工期：指合同约定的工程完成时间，自合同约定的开工日期起至工程竣工交付日期止。第二章：工程概况2.1工程描述2.1.1工程名称：_________2.1.2工程性质：_________2.1.3工程规模：_________2.2工程规模2.2.1工程占地面积：_________2.2.2工程建筑面积：_________2.2.3工程投资估算：_________2.3工程地点2.3.1工程地址：_________2.3.2交通状况：_________2.3.3周边环境：_________2.4工程进度安排2.4.1开工日期：_________2.4.2竣工日期：_________2.4.3各阶段工程进度安排：_________第三章：合同价格3.1合同总价3.1.1工程总价款为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。3.1.2合同总价包括但不限于：工程设计费、施工费、材料费、人工费、设备费、税费等。3.2价格调整3.2.1价格调整的条件：_________3.2.2价格调整的方式：_________3.2.3价格调整的程序：_________3.3支付方式3.3.1支付方式：_________3.3.2支付周期：_________3.3.3支付金额：_________3.4预付款3.4.1预付款比例：_________3.4.2预付款退还条件：_________3.4.3预付款退还方式：_________3.5进度付款3.5.1进度付款条件：_________3.5.2进度付款金额：_________3.5.3进度付款周期：_________3.6最终付款3.6.1最终付款条件：_________3.6.2最终付款金额：_________3.6.3最终付款方式：_________第四章：合同履行4.1承包商责任4.1.1承包商应按照合同约定的标准、规范和设计文件进行施工。4.1.2承包商应保证工程质量，确保工程安全、环保。4.1.3承包商应按期完成工程，并承担因工期延误引起的违约责任。4.2工程质量标准4.2.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。4.2.2工程质量验收标准：_________4.3工程进度要求4.3.1工程进度计划：_________4.3.2工程进度调整程序：_________4.3.3工程进度延误责任：_________4.4材料和设备供应4.4.1材料和设备供应责任：_________4.4.2材料和设备验收标准：_________4.4.3材料和设备质量保证：_________4.5施工安全4.5.1施工安全管理：_________4.5.2安全事故处理：_________4.5.3施工安全防护措施：_________第五章：合同变更5.1变更程序5.1.1变更提出：_________5.1.2变更审批：_________5.1.3变更实施：_________5.2变更内容5.2.1变更范围第八章：违约责任8.1违约行为8.1.1发包人违约行为：_________8.1.2承包人违约行为：_________8.2违约责任8.2.1发包人违约责任：_________8.2.2承包人违约责任：_________8.3违约赔偿8.3.1赔偿金额计算方式：_________8.3.2赔偿责任限制：_________第九章：争议解决9.1争议解决方式9.1.1友好协商：_________9.1.2调解：_________9.1.3仲裁：_________9.1.4诉讼：_________9.2仲裁9.2.1仲裁机构：_________9.2.2仲裁地点：_________9.2.3仲裁语言：_________9.3诉讼9.3.1诉讼地点：_________9.3.2诉讼法院：_________第十章：合同的转让和分包10.1合同转让10.1.1转让条件：_________10.1.2转让程序：_________10.1.3转让通知：_________10.2分包规定10.2.1分包范围：_________10.2.2分包商资质要求：_________10.2.3分包合同管理：_________第十一章：保险11.1保险责任11.1.1保险种类：_________11.1.2保险金额：_________11.1.3保险受益人：_________11.2保险办理11.2.1保险办理程序：_________11.2.2保险有效期限：_________11.2.3保险理赔程序：_________第十二章：保密12.1保密内容12.1.1保密信息范围：_________12.1.2保密信息使用限制：_________12.1.3保密信息保护期限：_________12.2泄密责任12.2.1泄密责任认定：_________12.2.2泄密责任赔偿：_________第十三章：其他13.1合同的书面形式13.1.1合同书面形式要求：_________13.1.2合同附件：_________13.1.3附件效力：_________13.2合同的修改和补充13.2.1修改和补充程序：_________13.2.2修改和补充协议：_________13.3附件13.3.1附件内容：_________13.3.2附件效力：_________第十四章：合同争议解决14.1争议解决方式14.1.1友好协商：_________14.1.2调解：_________14.1.3仲裁：_________14.1.4诉讼：_________14.2仲裁14.2.1仲裁机构：_________14.2.2仲裁地点：_________14.2.3仲裁语言：_________14.3诉讼14.3.1诉讼地点：_________14.3.2诉讼法院：_________甲方签字：_________乙方签字：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。如乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担相应责任。2.甲方监督工程进度甲方有权对工程进度进行监督，并要求乙方按照合同约定的工期完成工程。如乙方未按照约定工期完成，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金。3.甲方变更工程内容甲方有权根据实际情况变更工程内容，乙方应按照甲方的要求进行调整。如乙方未按照甲方要求调整，甲方有权要求乙方承担相应责任。4.甲方对工程质量的验收权甲方有权对工程质量进行验收，并要求乙方按照合同约定的标准进行施工。如乙方未按照约定标准施工，甲方有权要求乙方承担相应责任。5.甲方对工程安全的要求甲方要求乙方在施工过程中确保工程安全，采取有效措施防止安全事故的发生。如乙方未采取有效措施导致安全事故，甲方有权要求乙方承担相应责任。二、当乙方为主导时，增加的条款及说明1.乙方负责工程质量乙方应保证工程质量，确保工程符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。如工程质量不符合标准，乙方应承担修复、加固等所需费用。2.乙方负责工程进度乙方应按照合同约定的工期完成工程，并承担因工期延误引起的违约责任。如乙方未按照约定工期完成，乙方应支付逾期竣工违约金。3.乙方负责材料和设备供应乙方应负责工程所需材料和设备的供应，并保证材料和设备的质量。如材料和设备质量不符合要求，乙方应承担相应责任。4.乙方负责施工安全乙方应加强施工安全管理，确保施工过程中的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并负责事故的处理。5.乙方对工程保密乙方应对工程相关保密信息予以保密，未经甲方许可不得泄露给第三方。如乙方泄露保密信息，乙方应承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介应公正、客观地履行调解、仲裁或诉讼等职责，确保合同争议得到公平解决。2.第三方中介的费用第三方中介的费用由合同双方按照约定的比例承担。如双方对费用承担比例有争议，第三方中介有权作出决定。3.第三方中介的决策效力第三方中介作出的决策对合同双方具有约束力，双方应遵守并执行。如一方对第三方中介的决策有异议，可依法申请重新仲裁或诉讼。4.第三方中介的保密义务第三方中介应对在仲裁、调解或诉讼过程中获得的保密信息予以保密，不得泄露给无关第三方。5.第三方中介的回避制度第三方中介在处理合同争议时，如涉及利害关系，应自行回避。如合同双方对第三方中介的回避有异议，有权要求更换中介机构。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.材料和设备供应清单4.施工进度计划5.安全防护措施方案6.工程质量验收标准7.保险单据8.分包商资质证明9.合同变更协议10.违约金计算公式11.保密协议12.调解、仲裁或诉讼协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付预付款、进度付款或最终付款未按约定提供施工场地、材料和设备未按约定时间完成审批或变更程序其他违反合同约定的行为2.乙方违约行为未按约定标准施工，导致工程质量不符合要求未按约定工期完成工程，造成工期延误未按约定采购材料和设备，导致工程受到影响其他违反合同约定的行为3.违约行为的认定违约行为的具体表现违约责任的计算和承担方式违约行为的预防和处理措施三、法律名词及解释：1.标准建设工程施工合同示范文本：指由国家相关部门制定的，用于指导建设工程施工合同编制的示范文本。2.合同主体：指合同双方，即甲方（发包人）和乙方（承包人）。3.合同价款：指双方约定的工程总价款，包括工程款、材料款、人工费等。4.合同工期：指双方约定的工程完成时间，自合同约定的开工日期起至工程竣工交付日期止。5.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。6.违约责任：指违约行为给对方造成的损失，违约方应承担的赔偿责任。7.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议，通过友好协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误提前制定详细的施工计划，确保按时完成工程建立工程进度监督机制，及时发现并解决问题2.工程质量问题严格按照国家相关法律法规和设计文件要求进行施工加强工程质量验收，确保工程符合标准3.材料和设备供