2024版建设工程施工三方完整协议书模板

编号：__________2024版建设工程施工三方完整协议书模板甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程施工三方完整协议书模板合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同效力1.4合同履行地点和方式第二章：工程概况2.1工程建设项目名称2.2工程建设地点2.3工程规模和内容2.4工程投资估算第三章：合同主体3.1发包人3.2承包人3.3施工监理人第四章：工程质量和标准4.1工程质量要求4.2工程标准4.3质量保证措施第五章：工程进度和工期5.1工程计划进度5.2工期延误5.3工程提前完成第六章：工程造价和支付6.1工程造价构成6.2合同价格6.3支付方式6.4价款调整第七章：施工材料和设备7.1施工材料7.2施工设备7.3材料和设备质量要求第八章：施工安全与环保8.1施工安全措施8.2安全生产责任8.3环保要求第九章：合同变更和解除9.1合同变更9.2合同解除第十章：违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3施工监理人违约第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼第十二章：合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律适用和争议解决第十四章：附件14.1附件清单14.2附件内容合同编号_________第一章：总则1.1合同当事人（1.1.1）发包人：（发包人全称）（1.1.2）承包人：（承包人全称）（1.1.3）施工监理人：（监理单位全称）1.2合同签订依据（1.2.1）法律法规（1.2.2）国家标准和行业标准（1.2.3）工程项目的可行性研究报告（1.2.4）其他相关文件和资料1.3合同效力（1.3.1）合同自双方签字盖章之日起生效（1.3.2）合同的有效期至工程竣工验收合格之日止1.4合同履行地点和方式（1.4.1）合同履行地点：工程建设项目所在地（1.4.2）合同履行方式：按照合同约定的条款和条件进行第二章：工程概况2.1工程建设项目名称：（工程名称）2.2工程建设地点：（工程地址）2.3工程规模和内容（2.3.1）工程规模：详细描述工程的建设规模，包括占地面积、建筑高度、总建筑面积等（2.3.2）工程内容：详细描述工程的建设内容，包括建筑安装、土建、装修等2.4工程投资估算：（总投资估算金额）第三章：合同主体3.1发包人（3.1.1）发包人的权利和义务（3.1.2）发包人的代表：（发包人代表姓名）3.2承包人（3.2.1）承包人的权利和义务（3.2.2）承包人的资质要求（3.2.3）承包人的代表：（承包人代表姓名）3.3施工监理人（3.3.1）监理人的权利和义务（3.3.2）监理人的资质要求（3.3.3）监理人的代表：（监理人代表姓名）第四章：工程质量和标准4.1工程质量要求（4.1.1）工程质量标准：按照国家相关法律法规和行业标准执行（4.1.2）质量检验和验收：双方共同参与工程质量的检验和验收4.2工程标准（4.2.1）建设标准：按照国家及地方的相关建设标准执行（4.2.2）设计标准：按照设计文件和相关标准执行4.3质量保证措施（4.3.1）承包人的质量保证措施（4.3.2）监理人的质量监督措施第五章：工程进度和工期5.1工程计划进度（5.1.1）工程开工日期：（具体日期）（5.1.2）工程竣工日期：（具体日期）5.2工期延误（5.2.1）工期延误的原因（5.2.2）工期延误的处理方式5.3工程提前完成（5.3.1）工程提前完成的条件（5.3.2）工程提前完成的奖励措施第六章：工程造价和支付6.1工程造价构成（6.1.1）工程直接费用（6.1.2）工程间接费用（6.1.3）工程其他费用6.2合同价格（6.2.1）合同总价：本合同工程总价根据工程量清单及综合单价计算得出，详细金额见附件。（6.2.2）价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等影响工程造价的因素，按照双方约定的价格调整条款进行调整。6.3支付方式（6.3.1）预付款：合同签订后，发包人按照合同约定向承包人支付预付款，具体金额和支付时间见附件。（6.3.2）进度付款：按照工程进度，发包人向承包人支付相应的工程进度款，具体金额和支付时间见附件。（6.3.3）竣工结算：工程竣工验收合格后，双方按照合同约定的结算方式进行工程价款的最终结算。6.4价款调整（6.4.1）价款调整的条件（6.4.2）价款调整的程序第八章：施工材料和设备8.1施工材料（8.1.1）材料种类：列举合同中涉及的所有材料种类（8.1.2）材料质量标准：材料质量应符合国家及行业相关标准（8.1.3）材料供应：承包人负责材料的采购和供应，发包人负责对材料的验收8.2施工设备（8.2.1）设备种类：列举合同中涉及的所有的设备种类（8.2.2）设备性能：设备性能应满足工程需求（8.2.3）设备供应：承包人负责设备的采购和供应，发包人负责对设备的验收8.3材料和设备质量要求（8.3.1）材料设备质量要求：材料和设备必须符合国家及行业相关质量标准（8.3.2）质量检验：材料和设备到货后，由监理人和承包人共同进行质量检验第九章：施工安全与环保8.1施工安全措施（9.1.1）安全责任：承包人应承担施工过程中的安全责任（9.1.2）安全教育：承包人应定期对施工人员进行安全教育培训（9.1.3）安全事故处理：安全事故发生后，承包人应立即报告并采取相应措施8.2安全生产责任（9.2.1）发包人责任：发包人应负责提供施工安全所需的条件（9.2.2）承包人责任：承包人应负责施工过程中的安全管理（9.2.3）监理人责任：监理人应负责对施工安全进行监督管理8.3环保要求（9.3.1）环保措施：承包人应采取有效措施，防止施工过程中对环境的污染（9.3.2）环保责任：承包人应对因施工导致的环保问题承担责任第十章：合同变更和解除10.1合同变更（10.1.1）变更条件：合同变更需双方协商一致（10.1.2）变更程序：合同变更应签订书面变更协议，并经双方盖章确认10.2合同解除（10.2.1）解除条件：合同解除需双方协商一致（10.2.2）解除程序：合同解除应签订书面解除协议，并经双方盖章确认第十一章：违约责任11.1发包人违约（11.1.1）违约行为：列举发包人的违约行为（11.1.2）违约责任：发包人应承担相应的违约责任11.2承包人违约（11.2.1）违约行为：列举承包人的违约行为（11.2.2）违约责任：承包人应承担相应的违约责任11.3施工监理人违约（11.3.1）违约行为：列举监理人的违约行为（11.3.2）违约责任：监理人应承担相应的违约责任第十二章：争议解决12.1争议解决方式（12.1.1）协商解决：双方应通过协商解决争议（12.1.2）调解解决：协商不成时，可以申请第三方调解（12.1.3）仲裁解决：调解不成时，双方同意提交仲裁机构仲裁（12.1.4）诉讼解决：仲裁不成时，双方同意向人民法院提起诉讼12.2仲裁（12.2.1）仲裁机构：双方约定选定某个仲裁机构进行仲裁（12.2.2）仲裁程序：按照仲裁机构的仲裁规则进行12.3诉讼（12.3.1）诉讼地点：双方约定选定某个法院进行诉讼（12.3.2）诉讼程序：按照法院的诉讼程序进行第十三章：其他约定13.1保密条款（13.1.1）保密内容：双方约定需要保密的信息内容（13.1.2）保密期限：保密信息的保护期限13.2知识产权保护（13.2.1）知识产权：双方约定保护的知识产权范围（13.2.2）保护措施：双方采取的知识产权保护措施13.3不可抗力（13.3.1）不可抗力事件：列举合同中视为不可抗力的事件（13.3.2）不可抗力后果：不可抗力事件导致的后果及处理方式多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商，乙方应接受甲方指定的供应商提供的材料。如乙方对甲方指定的供应商提供的材料质量有异议，甲方应协调供应商解决。1.2甲方监督权甲方有权对施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方变更权甲方有权根据工程需要对工程设计、施工方案和工程量进行变更。乙方应按照甲方的变更通知及时调整施工计划和工程量清单。1.4甲方提前终止权如乙方严重违约或工程质量不符合合同要求，甲方有权提前终止合同，并追究乙方的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量自保乙方应对施工过程中的质量问题负责，确保工程质量符合合同要求。如工程质量出现问题时，乙方应承担修复和返工的费用。2.2乙方进度保障乙方应确保工程按照约定的进度进行，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方安全责任乙方应承担施工过程中的安全责任，确保施工现场的安全管理符合国家规定。如发生安全事故，乙方应承担相应的安全事故责任。2.4乙方保密义务乙方应对与工程相关的甲方技术和商业秘密保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介应按照合同约定履行中介职责，包括工程监理、质量检测和进度协调等。3.2第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行合同约定的职责，导致工程质量、进度和安全问题，第三方中介应承担相应的违约责任。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方协商确定，并按照合同约定的方式支付。3.4第三方中介的解除合同如甲方和乙方协商一致，有权解除与第三方中介的合同，并按照合同约定的方式支付违约金或赔偿损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.综合单价表3.材料设备供应合同4.施工安全措施方案5.环保措施方案6.施工进度计划7.工程质量验收标准8.设计文件9.施工图纸10.合同变更协议11.违约金计算公式12.安全事故报告及处理流程13.保密协议14.知识产权保护协议15.不可抗力事件证明文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付预付款、进度款未提供施工所需的设计文件、施工图纸未履行合同约定的保密义务未按约定时间完成工程验收2.乙方违约行为未按约定时间完成工程进度工程质量不符合合同要求未按约定采购、供应材料和设备未履行合同约定的保密义务3.监理人违约行为未按约定进行工程监理、质量检测未及时报告工程进度、质量问题未履行合同约定的保密义务三、法律名词及解释：1.合同违约：违反合同约定的义务或承诺2.工程量清单：列举合同中所有的工程量和项目3.综合单价：工程量清单中各项目的单价4.材料设备供应合同：乙方与材料设备供应商签订的合同5.施工安全措施方案：乙方制定的施工安全措施计划6.环保措施方案：乙方制定的施工环保措施计划7.施工进度计划：乙方制定的工程施工时间表8.工程质量验收标准：国家或行业规定的工程质量标准9.设计文件：包含工程设计图纸、技术说明等文件10.施工图纸：详细描述工程构造、安装等内容的图纸11.合同变更协议：双方签订的变更原合同的协议12.违约金计算公式：双方约定的计算违约金的公式13.安全事故报告及处理流程：发生安全事故时的报告和处理程序14.保密协议：双方约定的保密事项和保密期限15.知识产权保护协议：双方约定的知识产权保护事项16.不可抗力事件：无法预见、无法避免且无法克服的客观事件四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误原因：设计变更、材料供应延迟等solution：协商调整施工计划，延长工期2.工程质量问题原因：施工不当、材料不合格等solution：整改修复，承担修复费用3.材料设备供应问题原因：供应商违约、运输延迟等solution：更换供应商，或协商调整供应计划4.安全事故发生原因：施工事故、安全事故等solution：立即