2024挡土墙工班劳务分包合同

编号：__________2024挡土墙工班劳务分包合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024挡土墙工班劳务分包合同合同目录第一章：总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同文件的优先顺序1.4法律法规的适用1.5合同的生效与终止第二章：劳务分包范围与工作内容2.1劳务分包的工作范围2.2分包工作的具体内容2.3分包工程的施工工艺和要求2.4分包工程的验收标准第三章：分包人的义务与责任3.1分包人的一般义务3.2分包人的安全生产责任3.3分包人的质量责任3.4分包人的现场管理责任3.5分包人的违约责任第四章：发包人的义务与责任4.1发包人的一般义务4.2发包人的安全生产责任4.3发包人的质量责任4.4发包人的现场管理责任4.5发包人的违约责任第五章：合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2合同价格的调整5.3支付方式与支付时间5.4发包人的支付义务5.5分包人的收款义务第六章：工期与进度6.1工期的确定6.2工期的延误6.3工程进度的监控6.4提前竣工的奖励与补偿第七章：材料与设备7.1分包人提供的材料与设备7.2发包人提供的材料与设备7.3材料与设备的质量要求7.4材料与设备的管理与使用第八章：安全生产与环保8.1安全生产的要求与措施8.2安全事故的处理8.3环保的要求与措施8.4职业健康安全与环境保护的培训第九章：质量管理9.1质量要求与标准9.2质量检查与验收9.3质量问题的处理9.4质量管理人员的职责第十章：变更与调整10.1合同变更的条件10.2合同变更的程序10.3合同变更的费用与补偿10.4合同的解除与终止第十一章：争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁的程序与规则11.3诉讼的管辖法院11.4保密事项第十二章：违约责任12.1发包人的违约责任12.2分包人的违约责任12.3违约赔偿的计算与支付第十三章：一般条款13.1合同的效力13.2合同的转让13.3合同的附件13.4合同的修改与补充第十四章：附则14.1合同的签订日期14.2合同的有效期14.3合同的副本数量与分发14.4合同的终止与解除14.5合同的废止与替代合同编号2024DFW001第一章：总则1.2定义与解释：本合同所述“挡土墙”是指位于甲方项目用地范围内的，由乙方负责施工的，用以支护土体、防止土体滑动和坍塌的结构物。1.3合同文件的优先顺序：本合同及其附件、澄清函、补充协议等文件构成双方间完整的合同体系，上述文件的矛盾之处，以排列顺序在先者为准。1.4法律法规的适用：本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.5合同的生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至挡土墙工程验收合格且乙方完成合同约定的全部工作内容之日终止。第二章：劳务分包范围与工作内容2.1劳务分包的工作范围：乙方负责挡土墙工程的全部施工活动，包括但不限于施工准备、施工图设计、材料采购、施工安装、质量控制、安全防护、竣工验收等。2.2分包工作的具体内容：乙方应按照甲方的要求和技术规范，完成挡土墙的砌筑、锚固、排水等施工任务。2.3分包工程的施工工艺和要求：乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。2.4分包工程的验收标准：挡土墙工程应按照《建筑工程质量验收统一标准》及相关专业验收规范进行验收，工程质量应满足设计文件及技术规范的要求。第三章：分包人的义务与责任3.1分包人的一般义务：乙方应合法合规进行施工，保证工程质量，按期完成工程，并承担相应的安全责任。3.2分包人的安全生产责任：乙方应按国家及地方安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作，保障施工现场人员的安全。3.3分包人的质量责任：乙方应对其施工的挡土墙工程质量负全责，并承担因质量问题造成的全部损失。3.4分包人的现场管理责任：乙方应负责施工现场的日常管理工作，确保施工现场的整洁、有序。3.5分包人的违约责任：乙方未按合同约定完成工作或工程质量不符合要求的，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。第四章：发包人的义务与责任4.1发包人的一般义务：甲方应按合同约定提供施工条件，及时支付合同价款，并协助乙方办理相关手续。4.2发包人的安全生产责任：甲方应对施工现场的安全生产负总责，并按国家及地方法律法规要求，做好安全生产管理工作。4.3发包人的质量责任：甲方应对提供的施工图纸、技术规范等文件负全责，并保证其真实、准确、完整。4.4发包人的现场管理责任：甲方应负责施工现场的整体管理工作，确保施工现场的安全、环保。4.5发包人的违约责任：甲方未按合同约定提供条件或支付价款的，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。第五章：合同价格与支付5.1合同价格的确定：本合同挡土墙劳务分包工程总价款为人民币【】元整（大写：【】元整），具体项目价格见附件。5.2合同价格的调整：合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。5.3支付方式与支付时间：甲方应按合同约定的付款节点，以银行转账等方式支付乙方工程款。5.4发包人的支付义务：甲方应按合同约定及时支付乙方工程款，迟延支付的，应支付迟延付款违约金。5.5分包人的收款义务：乙方应按合同约定接受甲方支付的工程款，不得无故拒绝或拖延收取。第八章：材料与设备8.1分包人提供的材料与设备：乙方应按照甲方要求，提供合格的材料和设备，并保证其质量符合工程要求。8.2发包人提供的材料与设备：甲方应按照合同约定，提供合格的材料和设备，并保证其质量符合工程要求。8.3材料与设备的质量要求：双方应共同按照合同约定的质量标准进行验收，不符合质量要求的，乙方应负责更换或修复。8.4材料与设备的管理与使用：乙方应负责对提供的材料和设备进行妥善管理，保证其合理使用，防止损失和浪费。第九章：安全生产与环保9.1安全生产的要求与措施：乙方应按照国家及地方的安全生产法律法规，制定并执行安全生产措施，确保施工现场的安全。9.2安全事故的处理：一旦发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求，采取相应措施，防止事故扩大。9.3环保的要求与措施：乙方应遵守国家及地方的环保法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。9.4职业健康安全与环境保护的培训：乙方应定期对施工现场人员进行职业健康安全与环境保护的培训，提高其安全环保意识。第十章：质量管理10.1质量要求与标准：乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。10.2质量检查与验收：甲方有权对乙方施工的工程进行质量检查和验收，乙方应予以配合。10.3质量问题的处理：如乙方施工的工程出现质量问题，乙方应负责修复或更换，并承担相应责任。10.4质量管理人员的职责：乙方应指派合格的管理人员负责工程质量管理，确保工程质量的稳定和提高。第十一章：变更与调整11.1合同变更的条件：合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同内容需要变更的，双方可协商一致进行变更。11.2合同变更的程序：合同变更应通过书面协议进行，经双方签字盖章后生效。11.3合同变更的费用与补偿：因合同变更产生的费用和补偿，双方应按照公平原则协商确定。11.4合同的解除与终止：合同解除或终止的条件及程序，按照合同约定和法律规定执行。第十二章：争议解决12.1争议的解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解或仲裁。12.2仲裁的程序与规则：如选择仲裁，双方应共同约定仲裁委员会，并按照其规则进行仲裁。12.3诉讼的管辖法院：如选择诉讼，双方应约定管辖法院，或者按照合同约定确定管辖法院。12.4保密事项：双方应对合同履行过程中的商业秘密和敏感信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。第十三章：一般条款13.1合同的效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。13.2合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.3合同的附件：本合同附件是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。13.4合同的修改与补充：合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。第十四章：附则14.1合同的签订日期：【年】【月】【日】14.2合同的有效期：自合同生效之日起至合同约定的工程验收合格且乙方完成合同约定的全部工作内容之日止。14.3合同的副本数量与分发：双方各执一份合同正本，其余副本由双方协商确定。14.4合同的终止与解除：合同终止或解除的条件和程序，按照合同约定和法律规定执行。14.5合同的废止与替代：本合同一旦被废止或替代，新的合同应按照双方约定和法律规定签订。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】【月】【日】多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊规定1.1甲方对工程的管理与监督：甲方有权对乙方施工的工程进行全过程的管理与监督，以确保工程质量、安全及进度符合甲方的要求。1.2甲方对工程变更的权力：如因设计或其他原因需要对工程进行变更，甲方有权提出变更要求，乙方应根据甲方的要求进行相应的调整。1.3甲方对工程进度的控制：甲方有权根据工程实际情况，对工程进度进行调整，乙方应按照甲方的要求，确保工程按时完成。1.4甲方对工程质量的控制：甲方有权对工程质量进行检测和验收，乙方应予以配合，如工程质量不符合要求，乙方应负责修复或重建。附加条款二：乙方为主导时的特殊规定2.1乙方的施工标准与要求：乙方应按照合同约定的标准和要求进行施工，确保工程质量、安全及进度符合甲方的要求。2.2乙方的施工计划与报告：乙方应制定详细的施工计划，并定期向甲方报告施工进度、质量及安全情况。2.3乙方的现场管理：乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工现场的安全与卫生，防止对周围环境造成污染。2.4乙方的材料与设备管理：乙方应负责对提供的材料和设备进行妥善管理，保证其合理使用，防止损失和浪费。附加条款三：第三方中介的特殊规定3.1第三方中介的职责与义务：第三方中介应公正、公平地履行调解、仲裁或其他相关职责，确保合同双方的权益得到妥善处理。3.2第三方中介的选择：双方应共同选择具有资质和经验的第三方中介，以确保调解、仲裁等工作的顺利进行。3.3第三方中介的费用：双方应按照公平原则，协商确定第三方中介的费用，并按照约定时间支付。3.4第三方中介的决定效力：第三方中介做出的决定，双方应予以尊重并履行，如双方对决定有异议，可依法向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.挡土墙工程设计图纸2.施工技术规范和标准3.材料和设备清单4.安全生产与环保措施方案5.质量管理手册6.施工进度计划表7.工程验收标准和方法8.安全事故应急预案9.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成工作或工程质量不符合要求的，视为违约。2.乙方未按合同约定的时间提交工程进度报告或隐瞒工程实际情况的，视为违约。3.乙方提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准的，视为违约。4.乙方未按合同约定进行安全生产管理，导致安全事故发生的，视为违约。5.甲方未按合同约定支付工程款或延迟支付的，视为违约。6.甲方未按合同约定提供施工条件或延迟提供的，视为违约。7.第三方中介未按合同约定履行调解、仲裁等职责的，视为违约。三、法律名词及解释：1.挡土墙：指用于支护土体、防止土体滑动和坍塌的结构物。2.劳务分包：指分包人将其所承包的工程的劳务部分转包给其他单位或个人进行施工。3.安全生产：指在施工过程中，采取一系列措施，确保施工现场的人员安全和设施完好。4.质量控制：指对施工过程中的质量进行监督和管理，确保工程质量符合要求。5.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：立即停工，进行质量