2024版全新制式建筑施工合同下载

编号：__________2024版全新制式建筑施工合同下载甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版全新制式建筑施工合同合同目录第一章：合同总则1.1合同定义与范围1.2合同双方的权益与义务1.3适用法律与解释第二章：工程概况2.1工程基本信息2.2工程设计文件2.3工程施工标准与规范第三章：合同价格3.1工程总价3.2价格调整机制3.3支付方式与支付时间表第四章：工程进度与工期4.1施工计划与进度要求4.2工期延误与提前完成4.3工程阶段性验收第五章：工程质量与标准5.1质量要求与标准5.2质量控制与验收程序5.3质量争议的处理第六章：施工材料与设备6.1材料与设备供应6.2材料与设备验收6.3材料与设备的使用与维护第七章：施工安全与环境管理7.1安全生产要求7.2安全事故的处理7.3环境保护与文明施工第八章：变更与调整8.1合同变更的条件与程序8.2工程量增减的处理8.3合同价格与工期的调整第九章：违约责任9.1违约行为与责任9.2违约赔偿方式与金额9.3违约争议的处理第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁或诉讼的程序与地点10.3适用语言与版本第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同的签订与生效11.2合同的变更程序11.3合同的终止与解除第十二章：合同双方信息与联系12.1双方代表的授权与职责12.2联系方式与通知程序12.3合同文件的保管与使用第十三章：其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力条款第十四章：附件14.1工程设计文件14.2施工图纸与技术说明书14.3合同补充协议与附件合同编号：2024ZX001第一章：合同总则1.1合同定义与范围本合同是指甲方（业主）与乙方（施工方）之间就工程项目的施工、竣工、保修等事宜达成的一致协议，包括但不限于工程施工的设计、采购、施工、验收等所有相关工作。1.2合同双方的权益与义务甲方按照合同约定支付工程款，并有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和检查。乙方应按照合同约定完成工程施工，并保证工程质量符合相关法律法规和标准要求。1.3适用法律与解释本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，除非法律有明确规定。第二章：工程概况2.1工程基本信息工程名称：________________工程地点：________________工程规模：________________工程内容：________________2.2工程设计文件甲方向乙方提供完整的工程设计文件，包括施工图纸、技术说明书等，乙方应妥善保管并按照设计文件进行施工。2.3工程施工标准与规范乙方应按照国家和行业的相关标准与规范进行施工，确保工程质量符合要求。第三章：合同价格3.1工程总价工程总价为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。3.2价格调整机制合同价格不因材料价格波动、政策调整等因素而变动，除非双方另有约定。3.3支付方式与支付时间表甲方按照乙方提交的进度报表和实际完成的工程量支付工程款，具体支付时间表由双方另行商定。第四章：工程进度与工期4.1施工计划与进度要求乙方应按照甲方的要求制定施工计划，并在合同约定的工期内完成工程。4.2工期延误与提前完成乙方如因特殊情况导致工期延误，应提前向甲方书面申请，并征得甲方同意。提前完成工程不视为违约。4.3工程阶段性验收乙方应在合同约定的每个阶段工程完成后，向甲方申请验收，甲方应在验收合格后支付相应工程款。第五章：工程质量与标准5.1质量要求与标准工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及设计文件要求。5.2质量控制与验收程序乙方应建立健全质量控制体系，对施工过程进行质量控制。工程验收时，甲方有权要求第三方专业机构进行验收。5.3质量争议的处理如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可按合同约定的争议解决方式处理。第六章：施工材料与设备6.1材料与设备供应乙方负责采购施工所需的材料与设备，并保证其质量符合要求。6.2材料与设备验收甲方对乙方提供的材料与设备进行验收，如有不符合要求的，乙方应负责更换或修复。6.3材料与设备的使用与维护乙方应合理使用材料与设备，并定期进行维护保养，确保其正常使用。第七章：施工安全与环境管理7.1安全生产要求乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，确保工程施工安全。7.2安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。7.3环境保护与文明施工乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。同时，乙方应加强文明施工管理，确保施工现场整洁有序。第八章：变更与调整8.1合同变更的条件与程序合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的附件，具有同等法律效力。8.2工程量增减的处理工程量的增减应按照实际情况进行调整，并相应调整合同价格。8.3合同价格与工期的调整合同价格与工期的调整应依据变更协议的约定进行。第九章：违约责任9.1违约行为与责任违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。9.2违约赔偿方式与金额违约赔偿金额应根据违约程度和损失程度确定，具体金额在变更协议中约定。9.3违约争议的处理违约争议应通过协商解决，协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。第十章：争议解决10.1争议的解决方式争议可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。10.2仲裁或诉讼的程序与地点仲裁或诉讼应按照双方约定的程序进行，地点为合同签订地人民法院。10.3适用语言与版本本合同的语言版本为中文，如有翻译版本，以中文版本为准。第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同的签订与生效本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更程序合同变更需双方签订书面变更协议，并经对方确认。11.3合同的终止与解除合同终止或解除应书面通知对方，并按照合同约定处理后续事宜。第十二章：合同双方信息与联系12.1双方代表的授权与职责双方代表应具有授权书，并负责处理合同履行过程中的事宜。12.2联系方式与通知程序双方应保持有效的联系方式，并按照对方要求进行通知。12.3合同文件的保管与使用合同文件应由双方妥善保管，非经对方同意，不得泄露给第三方。第十三章：其他条款13.1保密条款双方应对合同内容和谈判过程中的信息予以保密。13.2知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权益。13.3不可抗力条款不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应协商解决。第十四章：附件14.1工程设计文件14.2施工图纸与技术说明书14.3合同补充协议与附件合同编号：2024ZX001甲方（签字）：________________日期：____年__月__日乙方（签字）：________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更权甲方在不影响工程质量和安全的前提下，有权根据项目需要对工程设计、施工方案、材料使用等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并确保工程按期完成。1.2甲方监督权甲方有权对施工过程进行监督，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作，及时解决甲方提出的问题。1.3甲方终止权甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违反合同条款，严重影响工程质量和进度，有权终止合同的履行。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保障义务乙方应保证施工过程中的材料、设备及施工质量符合国家相关法律法规和行业标准，确保工程安全、环保、节能要求得到满足。2.2乙方进度履行义务乙方应严格按照合同约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。2.3乙方保密义务乙方应对甲方提供的工程设计、技术资料等保密信息予以保密，不得泄露给第三方。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介应公正、客观地履行调解、仲裁等职责，确保合同争议得到公平、合理的解决。3.2第三方中介的选定第三方中介由双方共同选定，如双方无法达成一致，可按合同约定的争议解决方式进行选择。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸与技术说明书3.合同补充协议4.授权书5.工程量清单6.材料与设备采购清单7.施工计划与进度表8.安全与环境管理计划9.知识产权证明文件10.不可抗力事件证明文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付工程款未按约定提供施工条件擅自变更工程设计或施工方案2.乙方违约行为未按约定时间完成工程工程质量不符合标准未按约定保密信息3.第三方中介违约行为未公正、客观地履行调解、仲裁职责泄露双方保密信息收取过高费用或不正当利益三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按约定履行合同义务的过程。2.违约行为：违反合同约定的一方行为。3.违约责任：违约方应承担的法律责任。4.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。5.知识产权：包括专利、商标、著作权等法律保护的权利。6.仲裁：一种替代诉讼的争议解决方式。7.诉讼：通过法院解决争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误Solution:双方协商调整工期，必要时签订工期延长协议。2.工程质量问题Solution:及时停工整改，重新验收，必要时更换施工队伍。3.材料设备不合格Solution:更换不合格材料设备，记录在案，防止再次发生。4.安全事故发生Solution:立即报告甲方，启动应急预案，严肃处理责任人。5.合同争议Solut