2024园林合作施工合同范本

编号：__________2024园林合作施工合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024园林合作施工合同范本合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同标的1.3合同文件的组成1.4合同的生效、变更和解除1.5合同的履行和验收第二章：工程概况2.1工程简介2.2设计文件2.3施工地点和施工范围2.4施工标准和质量要求第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6违约金第四章：施工期限4.1施工工期4.2工期延误4.3提前竣工奖励第五章：施工质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收5.4质量争议的处理第六章：材料和设备6.1材料和设备的供应6.2材料和设备的验收6.3材料和设备的质量保证6.4材料和设备的保管和使用第七章：施工安全7.1安全生产责任制7.2安全施工措施7.3安全事故的处理7.4环境保护和文明施工第八章：变更和解除合同8.1合同变更的条件8.2合同变更的程序8.3合同解除的条件8.4合同解除的程序第九章：违约责任9.1承包商的违约责任9.2发包方的违约责任9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的生效、变更和解除11.1合同的生效条件11.2合同的变更条件11.3合同的解除条件第十二章：其他12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力12.4合同的转让12.5附件第十三章：合同的履行和验收13.1合同的履行期限13.2合同的验收程序13.3验收标准和验收条件第十四章：附则14.1合同的有效期14.2合同的修订14.3合同的废止14.4合同的份数和保管合同编号_________第一章：总则1.1合同当事人（1.1.1）发包方：（填写发包方全称）（1.1.2）承包方：（填写承包方全称）1.2合同标的（1.2.1）工程名称：（填写工程全称）（1.2.2）工程地点：（填写工程具体地点）1.3合同文件的组成（1.3.1）合同协议书（1.3.2）中标通知书（1.3.3）投标书及其附件（1.3.4）专用合同条款（1.3.5）通用合同条款（1.3.6）技术文件（1.3.7）图纸（1.3.8）已标价的工程量清单（1.3.9）其他合同文件1.4合同的生效、变更和解除（1.4.1）合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。（1.4.2）合同的变更：合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。（1.4.3）合同的解除：合同解除需符合法律规定和合同约定，并由双方协商一致。1.5合同的履行和验收（1.5.1）承包商应按照合同约定的时间和质量标准完成工程。（1.5.2）工程验收：工程完成后，由发包方组织验收，承包方应按约定提供相关资料和协助验收。第二章：工程概况2.1工程简介（2.1.1）工程背景和目的（2.1.2）工程规模和内容2.2设计文件（2.2.1）设计依据和设计原则（2.2.2）设计文件的内容和提交时间2.3施工地点和施工范围（2.3.1）施工地点：具体到街道、门牌号等。（2.3.2）施工范围：包括工程涉及的区域、地块等。2.4施工标准和质量要求（2.4.1）施工标准：国家和行业标准。（2.4.2）质量要求：达到设计文件和合同约定的质量标准。第三章：合同价格3.1合同总价（3.1.1）合同总价：人民币（大写）（填写金额）。（3.1.2）价格构成：包括工程量清单中各项费用。3.2价格调整（3.2.1）价格调整的条件和程序：按合同约定和法律规定。3.3预付款（3.3.1）预付款的金额：人民币（大写）（填写金额）。（3.3.2）预付款的支付时间和方式。3.4进度付款（3.4.1）进度付款的依据：工程进度和质量验收。（3.4.2）进度付款的时间和比例。3.5竣工结算（3.5.1）竣工结算的依据：工程完成情况和质量验收结果。（3.5.2）竣工结算的时间和方式。3.6违约金（3.6.1）违约金的计算方式：按合同约定和法律规定。第四章：施工期限4.1施工工期（4.1.1）工期：自开工之日起至工程竣工交付之日止。（4.1.2）工期顺延的条件：不可抗力、双方协商一致等。4.2工期延误（4.2.1）工期延误的责任：按合同约定和法律规定。4.3提前竣工奖励（4.3.1）提前竣工的奖励条件：按合同约定。第五章：施工质量5.1质量标准（5.1.1）工程质量应符合：国家和行业标准、设计文件和合同约定。5.2质量控制（5.2.1）质量控制措施：施工过程中的质量检查和控制。5.3质量验收（5.3.1）验收程序：发包方组织验收，承包方提供相关资料和协助。（5.3.2）验收标准：国家和行业标准、设计文件和合同约定。5.4质量争议的处理（5.4.1）质量争议的处理方式：协商解决、第三方鉴定等。第六章：材料和设备6.1材料和设备的供应（6.1.1）材料和设备的供应方：承包方第八章：变更和解除合同8.1合同变更的条件（8.1.1）合同变更的条件：双方协商一致，且变更不损害国家利益、社会公共利益。（8.1.2）变更程序：书面协议，经双方签字盖章后生效。8.2合同解除的条件（8.2.1）合同解除的条件：不可抗力、双方协商一致等。（8.2.2）解除程序：书面协议，经双方签字盖章后生效。第九章：违约责任9.1承包商的违约责任（9.1.1）未按约定完成工程：按照合同约定和法律规定承担违约责任。（9.1.2）工程质量不符合约定：按照合同约定和法律规定承担违约责任。9.2发包方的违约责任（9.2.1）未按约定提供施工条件：按照合同约定和法律规定承担违约责任。（9.2.2）未按约定支付价款：按照合同约定和法律规定承担违约责任。9.3违约赔偿（9.3.1）违约赔偿金额：按照合同约定和法律规定确定。第十章：争议解决10.1争议的解决方式（10.1.1）友好协商：双方通过友好协商解决争议。（10.1.2）调解：向合同履行地的人民调解委员会申请调解。（10.1.3）仲裁：向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。10.2仲裁（10.2.1）仲裁委员会：填写约定的仲裁委员会全称。（10.2.2）仲裁程序：按照仲裁委员会的规定进行。10.3诉讼（10.3.1）诉讼法院：合同履行地的人民法院。（10.3.2）诉讼程序：按照法院的规定进行。第十一章：其他11.1保密条款（11.1.1）保密信息：合同内容及履行过程中的商业秘密。（11.1.2）保密期限：按照双方约定确定。11.2知识产权保护（11.2.1）知识产权：施工过程中涉及的技术成果、设计等。（11.2.2）保护措施：按照法律规定和双方约定进行保护。11.3不可抗力（11.3.1）不可抗力事件：自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免、无法克服且对履行合同造成重大影响的事件。（11.3.2）不可抗力后果：根据事件影响，部分或全部免除责任。11.4合同的转让（11.4.1）转让条件：双方协商一致，并书面确认。（11.4.2）转让程序：按照双方约定进行。11.5附件（11.5.1）附件内容：技术文件、图纸、已标价的工程量清单等。第十二章：合同的履行和验收12.1合同的履行期限（12.1.1）履行期限：按照合同约定和法律规定。（12.1.2）履行地点：合同约定的工程地点。12.2合同的验收程序（12.2.1）验收程序：发包方组织验收，承包方提供相关资料和协助。（12.2.2）验收标准：国家和行业标准、设计文件和合同约定。12.3验收合格的确认（12.3.1）验收合格标准：符合合同约定的质量要求。（12.3.2）验收合格证书：验收合格后，由发包方颁发。第十三章：合同的效力、变更和解除13.1合同的生效条件（13.1.1）合同生效条件：双方签字盖章，并符合法律规定。（13.1.2）合同生效时间：自双方签字盖章之日起。13.2合同的变更条件（13.2.1）合同变更条件：双方协商一致，且不损害国家利益、社会公共利益。（13.2.2）合同变更程序：书面协议，经双方签字盖章后生效。13.3合同的解除条件（13.3.1）合同解除条件：符合法律规定和合同约定。（13.3.2）合同解除程序：书面协议，经双方签字盖章后生效。第十四章：附则多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商，乙方应接受甲方的选择。甲方应确保供应商提供的材料符合合同约定的质量标准。若乙方对甲方指定的供应商有异议，甲方应进行协调。1.2甲方监督施工过程甲方有权对施工过程进行监督，以确保工程质量符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。1.3甲方变更工程内容甲方有权根据实际情况变更工程内容，包括但不限于工程的设计、施工范围、工程量等。乙方应按照甲方的要求进行相应的变更。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方提供技术支持和培训乙方应向甲方提供必要的技术支持和培训，确保甲方人员能够正确使用和维护工程成果。技术支持和培训的具体内容和期限由双方协商确定。2.2乙方负责工程保修乙方应对工程质量承担保修责任，保修期限和保修范围按合同约定执行。保修期内，乙方应在接到甲方通知后及时解决工程质量问题。2.3乙方不得转包乙方承诺不得将合同项下的任何工作内容转包给第三方。若乙方违反此约定，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。附加条款三：第三方中介的特殊条款3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，协助双方履行合同义务。中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。报酬支付的方式和时间按照合同约定执行。3.3第三方中介的回避若第三方中介与甲方或乙方存在利害关系，可能导致中介失去中立地位，甲方和乙方均有权要求中介回避。回避的具体条件和程序由双方协商确定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.投标书及其附件2.专用合同条款3.通用合同条款4.技术文件5.图纸6.已标价的工程量清单7.设计文件8.材料和设备供应合同9.施工安全措施计划10.环境保护和文明施工措施计划11.工程保修条款12.变更和解除合同的书面协议13.争议解决的仲裁协议或诉讼文件14.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付预付款、进度付款或竣工结算。2.甲方未按约定提供施工条件或干涉乙方施工。3.甲方未按约定时间完成工程或提前竣工。4.乙方未按约定完成工程或工程质量不符合约定。5.乙方未按约定提供技术支持和培训。6.乙方转包或违反合同规定的分包行为。7.第三方中介未能公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。8.第三方中介与甲方或乙方存在利害关系，导致失去中立地位。9.合同双方在履行合同过程中，未遵守法律法规和合同约定。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约行为：合同一方或多方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。3.违约责任：违约方因违约行为而应承担的民事责任。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.保修：供应商或施工方在一定期限内对提供的产品或工程质量问题进行修复或更换。6.仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。7.诉讼：当事人通过法院对合同争议进行审理和解决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商确定合理的延期时间，并约定延期违约金。2.工程质量问题：及时进行质量整改，必要时更换不合格材料或重新施工。3.设计变更：双方协商确定变更内容，并据此调整合同价款和工期。