垫资施工合同中的合同仲裁时效

垫资施工合同中的合同仲裁时效合同编号：__________合同各方：甲方：（全称名称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称名称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方为垫资施工合同中的合同仲裁时效事宜，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、合同项目概述1.1项目名称：（项目全称）1.2项目地点：（项目具体地点）1.3项目内容：（项目具体内容）1.4项目金额：（项目总金额）二、合同双方权利和义务2.1甲方的权利和义务2.1.1甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方提供垫资。2.1.2甲方应按照合同约定的进度和质量要求完成施工。2.1.3甲方应按照合同约定的方式进行施工，并保证施工安全。2.1.4甲方应按照合同约定的时间向乙方支付工程款。2.2乙方的权利和义务2.2.1乙方应按照合同约定的时间和金额向甲方提供垫资。2.2.2乙方应按照合同约定的进度和质量要求完成施工。2.2.3乙方应按照合同约定的方式进行施工，并保证施工安全。2.2.4乙方应按照合同约定的时间向甲方支付工程款。三、合同争议解决3.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。3.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。四、合同的生效、变更和解除4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。4.2合同的变更和解除必须经双方协商一致，并以书面形式确认。五、其他约定5.1本合同一式两份，双方各执一份。5.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.项目概述及相关资料2.垫资证明文件3.施工计划及进度表4.施工质量标准及要求5.施工安全措施及应急预案6.工程款项支付凭证7.合同履行过程中的通讯记录和会议纪要8.变更和解除合同的书面确认文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间和金额提供垫资2.甲方未按约定进度和质量要求完成施工3.甲方未按约定方式进行施工，导致施工安全问题4.甲方未按约定时间向乙方支付工程款5.乙方未按约定时间和金额向甲方提供垫资6.乙方未按约定进度和质量要求完成施工7.乙方未按约定方式进行施工，导致施工安全问题8.乙方未按约定时间向甲方支付工程款三、法律名词及解释：1.垫资施工合同：指甲方为乙方提供施工所需的资金，乙方按约定进度和质量要求完成施工的合同。3.仲裁时效：指合同各方在发生争议后，向仲裁机构提出仲裁请求的期限。4.友好协商：指合同各方在履行合同过程中，通过沟通、协商解决问题的方式。5.合同履行地：指合同各方在履行合同时所在的地方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.垫资不足：甲方应提前与乙方沟通，确保资金充足，以满足施工需求。2.施工进度延误：甲方应监督乙方的施工进度，如有延误，双方可协商调整工期。3.施工质量问题：甲方应按照合同约定的质量要求进行施工，如出现质量问题，乙方有权要求整改。4.施工安全问题：乙方应制定施工安全措施及应急预案，确保施工过程中的安全。5.工程款支付纠纷：双方应按照合同约定的时间支付工程款，如有纠纷，可协商解决。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的中小型施工企业。2.适用于需要甲方提供垫资，乙方完成施工的合同。3.适