2024版房地产绿化合同

编号：__________2024版房地产绿化合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版房地产绿化合同合同目录第一章：合同主体1.1甲方（房地产开发商）名称及联系方式1.2乙方（绿化施工单位）名称及联系方式1.3丙方（监理单位）名称及联系方式第二章：项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目绿化率要求第三章：绿化工程内容3.1绿化区域划分3.2绿化植物种类及数量3.3绿化设计方案3.4绿化施工标准第四章：合同价款4.1绿化工程总价4.2付款方式及进度4.3价格调整条款4.4质保金支付及退还第五章：施工期限5.1绿化工程施工期限5.2工期延误责任5.3工期提前完成奖励第六章：质量保证6.1绿化工程质量标准6.2质量检查与验收6.3质量问题处理6.4质保期第七章：安全生产7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故处理第八章：变更与解除8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除后果处理第九章：违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3丙方违约责任第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构10.3诉讼地点及法院第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二章：其他约定12.1保密条款12.2广告宣传条款12.3知识产权保护第十三章：附件13.1绿化设计图纸13.2植物配置表13.3施工方案及技术要求第十四章：合同的修订和补充14.1合同修订条件14.2合同补充内容14.3修订和补充的生效程序合同编号_________第一章：合同主体1.1甲方（房地产开发商）名称：_________联系方式：_________1.2乙方（绿化施工单位）名称：_________联系方式：_________1.3丙方（监理单位）名称：_________联系方式：_________第二章：项目概况2.1项目名称：_________2.2项目地点：_________2.3项目规模：_________2.4项目绿化率要求：_________第三章：绿化工程内容3.1绿化区域划分：_________3.2绿化植物种类及数量：_________3.3绿化设计方案：_________3.4绿化施工标准：_________第四章：合同价款4.1绿化工程总价：_________4.2付款方式及进度：_________4.3价格调整条款：_________4.4质保金支付及退还：_________第五章：施工期限5.1绿化工程施工期限：_________5.2工期延误责任：_________5.3工期提前完成奖励：_________第六章：质量保证6.1绿化工程质量标准：_________6.2质量检查与验收：_________6.3质量问题处理：_________6.4质保期：_________第七章：安全生产7.1安全生产责任：_________7.2安全防护措施：_________7.3安全事故处理：_________第八章：变更与解除8.1合同变更条件：_________8.2合同变更程序：_________8.3合同解除条件：_________8.4合同解除后果处理：_________第九章：违约责任9.1甲方违约责任：_________9.2乙方违约责任：_________9.3丙方违约责任：_________第十章：争议解决10.1争议解决方式：_________10.2仲裁地点及机构：_________10.3诉讼地点及法院：_________第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：_________11.2合同变更程序：_________11.3合同终止条件：_________第十二章：其他约定12.1保密条款：_________12.2广告宣传条款：_________12.3知识产权保护：_________第十三章：附件13.1绿化设计图纸：_________13.2植物配置表：_________13.3施工方案及技术要求：_________第十四章：合同的修订和补充14.1合同修订条件：_________14.2合同补充内容：_________14.3修订和补充的生效程序：_________甲方（房地产开发商）：________________________授权代表签字：____________________________日期：________________________乙方（绿化施工单位）：________________________授权代表签字：____________________________日期：________________________丙方（监理单位）：________________________授权代表签字：____________________________日期：________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定植物品种及供应商甲方有权根据项目需求指定绿化植物的品种和供应商。乙方应按照甲方的要求进行采购，并保证植物的质量符合甲方的要求。1.2甲方对施工进度的要求甲方要求乙方按照合同约定的工期完成绿化工程施工。乙方应制定合理的施工计划，并确保施工进度符合甲方的要求。1.3甲方对工程质量的控制甲方有权对绿化工程施工过程进行监督和检查，以确保工程质量符合合同约定的标准。乙方应积极配合甲方的检查，并提供必要的资料和记录。1.4甲方对绿化效果的验收绿化工程完成后，甲方有权进行验收。乙方应按照甲方的要求提供验收所需的相关资料和文件，并确保绿化效果符合甲方的期望。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方的植物品种及供应商选择乙方负责根据项目需求选择绿化植物的品种和供应商。甲方应给予乙方合理的意见和指导，并确保植物的质量符合甲方的要求。2.2乙方的施工计划和进度乙方应制定详细的施工计划，并按照合同约定的工期完成绿化工程施工。乙方应及时向甲方报告施工进度，并与甲方协调解决可能出现的问题。2.3乙方的工程质量保证乙方应对绿化工程施工过程中的质量进行严格控制，并确保工程质量符合合同约定的标准。乙方应定期向甲方报告工程质量情况，并及时处理甲方的意见和建议。2.4乙方的绿化效果展示乙方应在绿化工程完成后，向甲方展示绿化效果。乙方应提供必要的相关资料和文件，并解释绿化效果的实现方式和效果的可持续性。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的角色和职责第三方中介作为合同的监理单位，负责对绿化工程施工过程进行监督和检查，以确保工程质量符合合同约定的标准。第三方中介应及时向甲方和乙方提供监理报告，并协调解决可能出现的问题。3.2第三方中介的监督和检查权力第三方中介有权对绿化工程施工过程进行现场监督和检查，并要求乙方提供相关资料和记录。乙方应积极配合第三方中介的监督和检查工作。3.3第三方中介的验收权力绿化工程完成后，第三方中介有权进行验收。乙方应按照第三方中介的要求提供验收所需的相关资料和文件，并确保绿化效果符合第三方中介的期望。3.4第三方中介的调解和协调作用在合同执行过程中，如发生争议或纠纷，第三方中介应发挥调解和协调的作用，协助甲方和乙方解决问题，并确保合同的顺利履行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.绿化设计图纸2.植物配置表3.施工方案及技术要求4.甲方（房地产开发商）资质证明文件5.乙方（绿化施工单位）资质证明文件6.丙方（监理单位）资质证明文件7.合同履行过程中的相关沟通记录8.工程进度报告9.工程质量检查报告10.变更和解除合同的书面协议11.违约行为及相关证据材料12.合同履行过程中的其他相关文件和记录二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付合同价款提供的设计图纸或要求不符合国家规定或行业标准未按约定提供施工场地或施工条件未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程提供的绿化植物质量不符合合同要求未按约定提供施工方案或技术支持未履行合同约定的其他义务3.丙方违约行为：未按约定进行监理和检查未及时报告工程进度和质量情况未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.合同履行：指合同各方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约行为：指合同一方或多方未履行合同约定的义务。3.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任。4.质保金：指为确保合同履行，合同一方按约定向对方支付的一定金额的保证金。5.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。6.质量问题：指工程质量不符合合同约定的标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细的施工计划，并定期跟踪进度及时沟通，协调解决施工中遇到的问题根据实际情况调整施工人员和工作时间2.质量问题：加强质量检查和验收，确保工程质量符合标准对出现的问题进行及时整改，并追究责任引入第三方检测机构进行质量评估和监督3.合同变更：双方协商一致，签订书面变更协议明确变更的内容、范围和影响按照变更协议执行合同4.违约处理：违约方承担相应的违