建筑施工合同的诉讼与仲裁

建筑施工合同的诉讼与仲裁合同编号：__________鉴于甲方为建设项目需要进行施工，乙方具备相关施工资质和能力，自愿承担该项目的施工任务。为了明确双方的权利义务，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.1本合同的标的为：__________（项目名称）的建筑施工工程。1.2工程地点：__________（项目地址）。1.3工程规模：__________（工程规模描述）。1.4工程内容：__________（工程内容描述）。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含：人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费、利润等一切施工成本及风险费用。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程预付款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元；（2）工程进度达到约定的比例后，甲方支付乙方相应进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。第三条合同工期3.1合同约定的工期为：__________天。3.2乙方应按约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。第四条质量标准4.1乙方应按照约定的施工标准、规范和设计要求进行施工，保证工程质量。4.2工程验收合格标准：__________（工程验收合格标准）。4.3乙方应对工程质量承担永久责任。第五条甲乙双方的权利和义务5.1甲方权利和义务：（1）负责办理工程建设的相关手续，为乙方提供施工场地；（2）按合同约定支付工程价款；（3）组织工程验收，接收工程；（4）协调解决乙方在施工过程中遇到的问题。5.2乙方权利和义务：（1）按照合同约定进行施工，保证工程质量；（2）遵守国家法律法规，严格执行施工现场的安全生产规定；（3）负责工程进度，按期完成施工；（4）接受甲方及有关部门的监督、检查和指导。第六条违约责任6.1甲方违约：（1）未按约定支付工程价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金；（2）未按约定提供施工场地或因甲方原因导致工程无法正常进行，乙方有权要求甲方支付停工损失费；（3）甲方无正当理由延迟验收，乙方有权要求甲方支付延迟费用。6.2乙方违约：（1）未按约定工期完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金；（2）工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，重新施工，并支付相应费用；（3）乙方违反国家法律法规，导致工程安全事故，乙方应承担全部责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2双方同意仲裁作为解决争议的方式，仲裁委员会为：__________（仲裁委员会名称）。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并支付完毕所有款项后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.项目设计文件2.施工图纸和技术说明书3.施工组织设计4.工程量清单5.材料和设备的技术规格书6.安全生产管理制度7.质量检验标准和方法8.合同履行过程中产生的所有往来函件和联系单据二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付工程价款：甲方应在约定的付款时间内支付工程价款，否则构成违约。未按约定提供施工场地：甲方应确保施工场地的合法性和适宜性，如因甲方原因导致工程无法正常进行，构成违约。延迟验收：甲方应在约定的验收时间内完成验收，如无正当理由延迟，构成违约。2.乙方违约行为及认定：未按约定工期完成施工：乙方应按约定的工期完成施工，如未能按时完成，构成违约。工程质量不符合约定：乙方应保证工程质量符合约定的标准和规范，如工程质量不符合要求，构成违约。违反国家法律法规：乙方应遵守国家法律法规，如违反导致工程安全事故，构成违约。三、法律名词及解释：1.建筑施工合同：指甲方委托乙方进行建筑施工，乙方接受委托并按照约定进行施工的法律文件。2.合同履行：指合同双方按照合同约定全面、适当地履行各自的权利和义务。4.工期：指合同约定的完成施工的时间。5.质量标准：指合同约定的工程质量应达到的要求和标准。6.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、材料供应不及时、不可抗力等。解决办法：重新约定工期、商定合理的进度计划、协商调整合同价款。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格、设计不合理等。解决办法：整改、重新施工、质量保修、协商调整合同价款。3.付款争议：原因：甲方延迟付款、乙方未按约定提供工程进度报告等。解决办法：协商解决、委托第三方审计、依法申请仲裁或诉讼。4.施工场地问题：原因：施工场地未按约定提供或存在安全隐患。解决办法：协商调整施工场地、依法采取安全保障措施。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的中标单位与建设单位之间签订的施工合同。2.适用于工程规模、工程内容