建筑施工合同协议书模板

建筑施工合同协议书模板合同编号：__________建筑施工合同协议书甲方：__________乙方：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________1.6工程工期：自__________至__________（具体开工日期以甲方书面通知为准）。二、乙方义务2.1乙方向甲方承诺，具备完成本工程的资质和能力，具备相关的专业技术人员和施工队伍。2.2乙方应当按照约定的工期、质量、安全标准完成施工任务。2.3乙方应当遵守国家及地方有关法律法规，严格执行工程项目的各项规定，确保工程质量、安全。2.4乙方应当自觉接受甲方及有关部门的监督、检查，对存在的问题及时整改。2.5乙方应当承担因施工造成的相邻建筑物、设施的损坏及人员伤亡等一切法律责任。三、甲方义务3.1甲方应当按照约定的时间和方式向乙方支付工程款项。3.2甲方应当为乙方提供施工所需的场地、资料、设备等，并保证其合法性。3.3甲方应当协助乙方办理施工所需的各种手续，包括但不限于规划、施工、验收等手续。3.4甲方有权对乙方的施工过程进行监督、检查，并提出合理化建议。3.5甲方有权根据工程实际情况调整工程内容、规模、预算等，但应当与乙方协商一致。四、工程款项及支付方式4.1本工程的价款为__________元（大写：__________元整）。4.2甲方支付工程款项的方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到约定的比例后，甲方支付相应比例的工程款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价的95%；（4）剩余的5%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起一年内无质量问题支付给乙方。五、工程质量及验收5.1乙方向甲方承诺，本工程的质量应符合国家及地方有关标准和规范的要求。5.2工程验收分为初步验收和竣工验收，验收合格的标准为：（1）符合设计文件和施工图纸的要求；（2）符合国家和地方有关法律法规、标准规范的要求；（3）满足甲方的使用功能要求。5.3初步验收由甲方组织，乙方参加，验收合格后进入竣工验收阶段。5.4竣工验收由甲方组织，乙方参加，并邀请相关政府部门和专业机构参加。5.5工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照约定支付工程款项的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。6.3因乙方原因导致工程验收不合格的，乙方应当承担整改费用及由此产生的损失。6.4因甲方原因导致工程验收不合格的，甲方应当承担整改费用及由此产生的损失。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日起终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.设计文件和施工图纸2.工程预算报告3.甲乙双方的资质证明文件4.工程验收标准和方法5.法律法规和相关标准规范6.违约金计算公式和方法7.争议解决机构的相关规定二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工任务：未能在约定的工期、质量、安全标准完成施工任务。2.甲方未按照约定支付工程款项：未能在约定的时间和方式向乙方支付工程款项。3.工程验收不合格：工程不符合设计文件和施工图纸的要求，或不符合国家和地方有关法律法规、标准规范的要求，或未满足甲方的使用功能要求。三、法律名词及解释：1.建筑施工合同：双方约定由乙方进行建筑施工，甲方支付工程款项的合同。2.工程验收：对施工完成的工程进行检查、评定，以确认其是否符合设计文件和施工图纸的要求，以及国家和地方有关法律法规、标准规范的要求。3.违约金：当一方违反合同约定时，按照约定或法定标准向另一方支付的赔偿金。4.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同履行过程中产生的争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并承担由此产生的费用。2.工程质量问题：乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。3.支付款项延误：甲方应及时支付工程款项，违约金按照约定计算。4.验收不合格：乙方进行整改，直至达到验收合格标准。5.争议产生：通过友好协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.