房屋建筑施工合同风险评估_第1页
房屋建筑施工合同风险评估_第2页
房屋建筑施工合同风险评估_第3页
房屋建筑施工合同风险评估_第4页
房屋建筑施工合同风险评估_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

房屋建筑施工合同风险评估合同编号:__________房屋建筑施工合同风险评估地址:联系人:联系电话:地址:联系人:联系电话:鉴于甲方为房屋建筑的业主,乙方为房屋建筑施工的承包商,双方为明确双方的权利和义务,经友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称:________________1.2工程地点:________________1.3工程规模:________________1.4工程预算:________________1.5工程工期:自____年__月__日起至____年__月__日止。第二条双方的权利和义务2.1甲方的权利和义务2.1.1甲方应按照本合同的约定,向乙方支付工程款。2.1.2甲方应提供施工场地,并保证施工场地的安全和畅通。2.1.3甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续。2.1.4甲方不得干预乙方的正常施工,不得无故要求停工或变更设计。2.2乙方的权利和义务2.2.1乙方应按照本合同的约定,完成施工任务。2.2.2乙方应保证施工质量,确保工程安全。2.2.3乙方应遵守施工场地的法律法规,不得损害他人的合法权益。2.2.4乙方应按期向甲方提供工程进度报告和工程款支付申请。第三条工程款支付及结算3.1本工程的价款为人民币(大写):____元整(小写):_____元。3.2甲方按照乙方提供的工程进度报告,分期向乙方支付工程款。具体支付方式如下:(1)工程开工后__天内,支付工程款的__%;(2)工程进度达到__%时,支付工程款的__%;(3)工程验收合格后,支付剩余的工程款。3.3乙方应向甲方提供合法有效的发票。第四条违约责任4.1甲方未按照本合同约定支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金为本应支付工程款总额的__%。4.2乙方未按照本合同约定完成施工任务的,应向甲方支付违约金,违约金为工程款总额的__%。4.3乙方施工质量不符合约定的,乙方应负责返工、维修,并承担由此产生的费用。4.4甲方无正当理由要求停工或变更设计的,应向乙方支付违约金,违约金为工程款总额的__%。第五条争议解决5.1本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。5.2双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且工程款结清之日终止。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年__月__日一、附件列表:1.工程设计图纸2.施工方案3.工程预算明细4.工程进度报告5.施工场地地理位置图6.施工所需的各种手续文件7.合法有效的发票二、违约行为及认定:1.甲方未按照合同约定支付工程款,认定违约。2.乙方未按照合同约定完成施工任务,认定违约。3.乙方施工质量不符合约定,认定违约。4.甲方无正当理由要求停工或变更设计,认定违约。三、法律名词及解释:1.甲方:指房屋建筑的业主。2.乙方:指房屋建筑施工的承包商。3.工程款:指乙方完成施工任务后,甲方应支付的费用。4.违约金:指违约方应支付给守约方的赔偿金。5.施工质量:指乙方施工过程中,工程满足法律法规、施工标准和安全要求的情况。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按期支付工程款。解决办法:乙方可以与甲方沟通,催促甲方按期支付工程款;必要时,乙方可以依法向法院提起诉讼。2.问题:乙方未按期完成施工任务。解决办法:甲方可以与乙方沟通,了解施工进度和原因;必要时,甲方可以依法向法院提起诉讼。3.问题:乙方施工质量不符合约定。解决办法:甲方可以要求乙方进行返工、维修;必要时,甲方可以依法向法院提起诉讼。4.问题:甲方无正当理由要求停工或变更设计。解决办法:乙方可以与甲方沟通,说明停工或变更设计的合理性和法律后果;必要时,乙方可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.适用于甲方为房屋建筑的业主,乙方为房屋建筑施工的承包商的场景。2.适用于甲方需要乙方按照设计图纸和施工方案完成施工任务,并支付工程款的情景。3.适用

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论