对外建设工程施工合同书示例(2024版)

编号：__________对外建设工程施工合同书示例(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

对外建设工程施工合同书示例(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：工程概况2.1工程建设项目基本情况2.2工程建设地点2.3工程规模及建设内容2.4工程投资估算第三章：合同价格及支付3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式及进度3.4价款结算条件第四章：合同工期及进度4.1合同工期4.2工程进度计划4.3工期延误及延长第五章：工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程质量验收标准5.3工程质量保障措施第六章：施工材料及设备6.1施工材料供应6.2设备采购与安装6.3材料及设备验收标准第七章：施工安全与环保7.1施工安全要求7.2安全事故处理7.3环保措施及要求第八章：合同的履行与变更8.1合同履行担保8.2合同变更条件及程序8.3合同解除及违约责任第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点及适用法律第十章：合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止及后果处理第十一章：合同附件11.1工程设计文件11.2施工图纸及技术说明书11.3其他相关文件第十二章：其他条款12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力12.4税法及优惠政策第十三章：合同的修订与补充13.1修订及补充条件13.2修订及补充文件的格式及效力第十四章：附则14.1合同的解释权14.2合同的签订日期及地点14.3合同的副本及份数合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体甲方：（全称）乙方：（全称）1.2合同相关术语定义工程：指根据本合同所述的工程建设项目基本情况、工程规模及建设内容所包含的所有工程活动。第二章：工程概况2.1工程建设项目基本情况工程名称：（填写）工程地点：（填写）工程性质：（填写）2.2工程建设地点详细地址：（填写）2.3工程规模及建设内容工程规模：（填写）建设内容：（填写）2.4工程投资估算总投资估算：（填写）第三章：合同价格及支付3.1合同总价本合同总价确定为：（填写）元，币种为：（填写）。3.2价格调整机制价格调整的条件和方式如下：（详细说明）3.3支付方式及进度支付方式：（填写）支付进度安排：（详细说明）3.4价款结算条件价款结算的条件和程序如下：（详细说明）第四章：合同工期及进度4.1合同工期本工程的合同工期为：（填写）日。4.2工程进度计划乙方向甲方提交工程进度计划，甲方审批后乙方应按照批准的进度计划执行。4.3工期延误及延长工期延误的处理方式及延长条件的具体规定如下：（详细说明）第五章：工程质量与标准5.1工程质量要求本工程的合格标准为：（填写）5.2工程质量验收标准工程质量验收的标准和程序如下：（详细说明）5.3工程质量保障措施第六章：施工材料及设备6.1施工材料供应甲方负责供应的施工材料及设备清单如下：（详细说明）6.2设备采购与安装乙方负责采购与安装的设备清单如下：（详细说明）6.3材料及设备验收标准材料及设备验收的标准和程序如下：（详细说明）第七章：施工安全与环保7.1施工安全要求乙方应遵守的国家和地方安全生产法律法规、规程标准如下：（详细说明）7.2安全事故处理安全事故的报告、调查和处理程序如下：（详细说明）7.3环保措施及要求乙方应遵守的国家和地方环境保护法律法规、规程标准如下：（详细说明）第八章：合同的履行与变更8.1合同履行担保乙方应向甲方提供履行合同的担保，具体方式如下：（详细说明）8.2合同变更条件及程序合同变更的条件及程序如下：（详细说明）8.3合同解除及违约责任合同解除的条件及违约责任的具体规定如下：（详细说明）第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点及适用法律双方同意选择（仲裁/诉讼）地点为：（填写），适用法律为：（填写）。第十章：合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更须经双方协商一致，并以书面形式作出。10.3合同终止及后果处理合同终止后的善后处理及后果如下：（详细说明）第十一章：合同附件11.1工程设计文件附件一：工程设计文件清单11.2施工图纸及技术说明书附件二：施工图纸及技术说明书11.3其他相关文件附件三：其他相关文件清单第十二章：其他条款12.1保密条款双方应对合同内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。12.2知识产权保护双方应尊重并保护对方在合同过程中产生的知识产权。12.3不可抗力不可抗力的定义及处理方式如下：（详细说明）12.4税法及优惠政策双方应遵守国家税法，并享受相关优惠政策。第十三章：合同的修订与补充13.1修订及补充条件合同修订和补充的条件如下：（详细说明）13.2修订及补充文件的格式及效力修订和补充文件应采用书面形式，并与本合同具有同等法律效力。第十四章：附则14.1合同的解释权本合同的解释权归：（填写）所有。14.2合同的签订日期及地点本合同于（填写）年（填写）月（填写）日，在（填写）签订。14.3合同的副本及份数本合同一式（填写）份，甲乙双方各执（填写）份，具有同等法律效力。甲方签字：______________________乙方签字：______________________日期：______________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定部分或全部材料的供应商。乙方应接受甲方的指定供应商，并按照甲方的要求进行采购。如乙方不接受甲方指定供应商，甲方有权终止合同。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求提供施工进度、质量等相关信息。3.甲方变更权甲方有权根据工程需要对合同内容进行变更。如甲方提出变更，乙方应按照甲方的要求进行调整。如乙方不能按照甲方要求进行调整，甲方有权终止合同。4.甲方验收权甲方有权对工程质量进行验收。乙方应按照甲方的要求进行工程质量的验收。如工程质量不符合甲方的要求，甲方有权要求乙方进行整改。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方施工方案报批乙方应在施工前将施工方案提交给甲方审批。如乙方未提交施工方案或施工方案未通过甲方审批，乙方不得进行施工。2.乙方质量保证乙方应对工程质量承担责任。工程完成后，乙方应保证工程质量在合同约定的保修期内符合合同要求。如工程质量出现问题，乙方应负责修复。3.乙方进度控制乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方不能按照合同约定的工期完成工程，乙方应承担甲方的损失。4.乙方保密义务乙方应对与甲方相关的商业秘密和知识产权进行保密。未经甲方同意，乙方不得泄露给第三方。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介应公正、公平地履行调解、协调等职责，确保甲乙双方的权益。2.第三方中介的费用第三方中介的费用由甲乙双方按照约定的比例承担。如甲乙双方对费用承担比例有争议，第三方中介有权进行调解。3.第三方中介的决定权第三方中介的决定应为甲乙双方所接受。如甲乙双方对第三方中介的决定有异议，双方可协商解决，或按照合同约定的争议解决方式处理。4.第三方中介的信息保密第三方中介应对与甲乙双方相关的合同内容及调解、协调过程中的信息进行保密。未经甲乙双方同意，第三方中介不得泄露给第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件清单2.施工图纸及技术说明书3.其他相关文件清单二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付价款未提供施工场地或提供的场地不符合要求未按约定提供材料或提供的材料不合格2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准使用不合格材料或设备3.第三方中介违约行为：未公正、公平地履行调解、协调职责泄露甲乙双方商业秘密或知识产权未按约定时间提出调解决定三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按合同约定履行各自的权利和义务。3.合同解除：合同一方或双方依法终止合同关系。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.仲裁：争议双方同意将争议提交仲裁机构进行裁决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细施工计划，确保按期完成工程。及时沟通，协调解决施工中遇到的问题。2.工程质量问题：严格把控材料和设备质量，进行定期质量检查。