2024建设工程招标文件示范文本

编号：__________2024建设工程招标文件示范文本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程招标文件示范文本合同目录第一章：招标公告1.1招标项目的概述1.2招标人的信息1.3招标文件的获取1.4招标文件的递交1.5招标文件的澄清与修改第二章：投标人须知2.1投标人的资格要求2.2投标文件的编制与递交2.3投标保证金2.4投标文件的密封与标识2.5投标的有效性第三章：合同条款3.1合同的一般条款3.2合同的特别条款3.3合同的履行与验收3.4合同的变更与解除3.5合同的争议解决第四章：工程量清单4.1工程量清单的编制4.2工程量的计算与核实4.3工程量的调整4.4工程量的支付4.5工程量的争议解决第五章：合同价格5.1合同价格的确定5.2合同价格的调整5.3合同价格的支付5.4合同价格的变更5.5合同价格的争议解决第六章：施工进度与工期6.1施工进度的计划与控制6.2工期的延长与调整6.3工期的违约责任6.4施工进度的监督与检查6.5施工进度的争议解决第七章：工程质量与标准7.1工程质量的要求与标准7.2工程质量的检查与验收7.3工程质量的评定与评价7.4工程质量的违约责任7.5工程质量的争议解决第八章：安全生产与管理8.1安全生产的要求与标准8.2安全生产的管理与监督8.3安全生产的培训与教育8.4安全生产的应急预案8.5安全生产的争议解决第九章：合同的变更与解除9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件与程序9.3合同变更与解除的责任9.4合同变更与解除的争议解决9.5合同变更与解除的文件要求第十章：违约责任与赔偿10.1违约行为与责任10.2违约赔偿的计算与支付10.3违约赔偿的限制与免除10.4违约争议的解决10.5违约责任与赔偿的其他规定第十一章：争议解决11.1争议的解决方式11.2争议的调解与仲裁11.3争议的诉讼与判决11.4争议解决的费用与承担11.5争议解决的时限与效力第十二章：合同的终止与解除12.1合同终止的条件与程序12.2合同解除的条件与程序12.3合同终止与解除的后果12.4合同终止与解除的争议解决12.5合同终止与解除的文件要求第十三章：附则13.1合同的解释与适用13.2合同的生效与终止13.3合同的修订与补充13.4合同的附件与附录13.5合同的废止与替代第十四章：合同的签署与备案14.1合同的签署与盖章14.2合同的备案与登记14.3合同的公示与公告14.4合同的变更与解除的备案14.5合同的终止与解除的备案合同编号_________第一章：招标公告1.1招标项目的概述项目名称：____________________项目地点：____________________项目规模：____________________项目内容：____________________1.2招标人的信息招标人名称：____________________招标人地址：____________________招标人联系方式：____________________1.3招标文件的获取获取时间：____________________获取地点：____________________获取费用：____________________获取方式：____________________1.4招标文件的递交递交截止时间：____________________递交地点：____________________递交方式：____________________1.5招标文件的澄清与修改澄清与修改时间：____________________澄清与修改方式：____________________第二章：投标人须知2.1投标人的资格要求资格条件：____________________资格证明文件：____________________资格评审标准：____________________2.2投标文件的编制与递交编制要求：____________________递交要求：____________________递交份数：____________________2.3投标保证金保证金金额：____________________保证金缴纳时间：____________________保证金退还条件：____________________2.4投标文件的密封与标识密封要求：____________________标识要求：____________________2.5投标的有效性有效性条件：____________________无效投标的处理：____________________第三章：合同条款3.1合同的一般条款双方的权利与义务：____________________合同的履行期限：____________________合同的变更与终止：____________________3.2合同的特别条款特别条款内容：____________________3.3合同的履行与验收履行要求：____________________验收标准：____________________3.4合同的变更与解除变更条件：____________________解除条件：____________________3.5合同的争议解决争议解决方式：____________________第四章：工程量清单4.1工程量清单的编制编制依据：____________________编制要求：____________________4.2工程量的计算与核实计算方法：____________________核实程序：____________________4.3工程量的调整调整条件：____________________调整程序：____________________4.4工程量的支付支付条件：____________________支付方式：____________________4.5工程量的争议解决争议解决方式：____________________第五章：合同价格5.1合同价格的确定确定依据：____________________确定方式：____________________5.2合同价格的调整调整条件：____________________调整程序：____________________5.3合同价格的支付支付时间：____________________支付方式：____________________5.4合同价格的变更变更条件：____________________变更程序：____________________5.5合同价格的争议解决争议解决方式：____________________第六章：施工进度与工期6.1施工进度的计划与控制计划编制：____________________控制方法：____________________6.2工期的延长与调整延长条件：____________________调整程序：____________________6.3工期的违约责任违约责任：____________________违约赔偿：____________________6.4施工进度的监督与检查监督方式：____________________检查程序：____________________6.5施工进度的争议解决争议解决方式：____________________第八章：安全生产与管理8.1安全生产的要求与标准要求与标准内容：____________________8.2安全生产的管理与监督管理内容：____________________监督方式：____________________8.3安全生产的培训与教育培训与教育内容：____________________8.4安全生产的应急预案应急预案制定：____________________应急预案演练：____________________8.5安全生产的争议解决争议解决方式：____________________第九章：合同的变更与解除9.1合同变更的条件与程序变更条件：____________________变更程序：____________________9.2合同解除的条件与程序解除条件：____________________解除程序：____________________9.3合同变更与解除的责任责任分配：____________________9.4合同变更与解除的争议解决争议解决方式：____________________9.5合同变更与解除的文件要求文件要求：____________________第十章：违约责任与赔偿10.1违约行为与责任违约行为：____________________责任承担：____________________10.2违约赔偿的计算与支付赔偿计算：____________________赔偿支付：____________________10.3违约赔偿的限制与免除限制条件：____________________免除条件：____________________10.4违约争议的解决争议解决方式：____________________10.5违约责任与赔偿的其他规定其他规定内容：____________________第十一章：争议解决11.1争议的解决方式方式选择：____________________11.2争议的调解与仲裁调解与仲裁机构：____________________调解与仲裁程序：____________________11.3争议的诉讼与判决诉讼法院：____________________判决执行：____________________11.4争议解决的费用与承担费用承担：____________________11.5争议解决的时限与效力时限规定：____________________效力确认：____________________第十二章：合同的终止与解除12.1合同终止的条件与程序终止条件：____________________终止程序：____________________12.2合同解除的条件与程序解除条件：____________________解除程序：____________________12.3合同终止与解除的后果后果处理：____________________12.4合同终止与解除的争议解决争议解决方式：____________________12.5合同终止与解除的文件要求文件要求：____________________第十三章：附则13.1合同的解释与适用解释规则：____________________13.2合同的生效与终止生效条件：____________________终止条件：____________________13.3合同的修订与补充修订与补充程序：____________________13.4合同的附件与附录附件内容：____________________附录形式：____________________13.5合同的废止与替代废止条件：____________________替代程序：____________________第十四章：合同的签署与备案14.1合同的签署与盖章签署要求：____________________盖章程序：____________________14.2合同的备案与登记备案部门：____________________登记程序：____________________14.3合同的公示与公告公示方式：____________________公告要求：____________________14.4合同变更与解除的备案备案要求：____________________14.5合同终止与解除的备案备案要求：____________________授权代表签名：____________________日期：____________________授权代表签名：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明甲方为主导时，增加的条款及说明：1.甲方指定的分包商：甲方有权指定分包商完成合同中约定的部分工作。乙方应接受甲方的分包商，并与其签订分包合同。分包商的行为视为甲方的行为，乙方对分包商的工作成果负责。2.甲方监督权：甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，以确保合同的履行符合甲方的要求。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。3.甲方变更权：甲方有权在合同履行过程中对合同的工作内容、工程量、工期等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整工作计划和报价。4.甲方终止权：甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约或不符合合同要求，有权终止合同的履行。甲方终止合同的，乙方应按照甲方的要求停止工作，并承担相应的违约责任。乙方为主导时，增加的条款及说明：1.乙方质量保证：乙方应对合同约定的工程质量承担责任。工程质量不符合合同要求的，乙方应负责修复或拆除，并承担由此产生的费用。2.乙方进度保证：乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方因此产生的损失。3.乙方保密义务：乙方应对合同履行过程中获取的甲方商业秘密和机密信息予以保密，不得泄露给第三方。4.乙方违约责任：乙方如发生违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此产生的损失、费用和利息。第三方中介为主导时，增加的条款及说明：1.第三方中介的职责：第三方中介应公正、公平地履行调解、仲裁或诉讼等职责，确保合同争议的解决客观、公正。2.第三方中介的费用：第三方中介的费用由双方协商确定。费用包括但不限于调解、仲裁或诉讼费、律师费等。3.第三方中介的决定：第三方中介的决定是终局性的，双方均应接受并履行。如一方对第三方中介的决定不服，可依法向法院提起诉讼。4.第三方中介的保密义务：第三方中介应对合同履行过程中获取的甲