工程款支付担保协议书_第1页
工程款支付担保协议书_第2页
工程款支付担保协议书_第3页
工程款支付担保协议书_第4页
工程款支付担保协议书_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工程款支付担保协议书甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________丙方(担保人):________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《建设工程施工合同》(以下简称“主合同”),为保障乙方在工程竣工验收后,及时、全额获得工程结算款,丙方受甲方的委托,同意以保证的方式为甲方向乙方提供工程款支付担保。甲、乙、丙三方经协商一致,订立本协议。第一条定义1.1本协议所称工程款支付担保是指,丙方为甲方向乙方支付主合同项下的工程结算款提供的保证。保证范围是乙方按照主合同的约定履行了全部义务后,甲方应向乙方支付的工程结算款。第二条保证的方式及保证期间2.1丙方保证的方式为:连带责任保证。2.2丙方保证的期间为:自本协议生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后____日内。第三条承担保证责任的形式3.1丙方承担保证责任的形式是代为支付。当甲方未按照主合同的约定支付工程结算款时,由丙方代为履行支付责任。第四条担保金额及支付4.1丙方担保的主合同项下的工程结算款为人民币____元(大写:________________)。4.2乙方在工程竣工验收后,应向甲方提出工程结算申请,甲方应在收到申请后的____日内进行结算审核,结算审核完成后____日内支付工程结算款。如甲方未按约定支付工程结算款,乙方有权要求丙方承担保证责任。第五条保证责任的解除5.1在本协议规定的保证期间内,甲方如向乙方支付了工程结算款,丙方的保证责任解除。5.2丙方在按照本协议的规定履行了保证责任后,丙方的保证责任解除。第六条违约责任6.1甲方未按照主合同的约定支付工程结算款的,除应继续履行付款义务外,还应向乙方支付逾期付款违约金。6.2丙方未按照本协议的约定承担保证责任的,应向乙方支付违约金,并赔偿由此给乙方造成的损失。第七条争议的解决因本协议发生的争议,由三方当事人友好协商解决;协商不成的,可依法向丙方所在地人民法院提起诉讼。第八条附则8.1本协议自三方签字或盖章之日起生效。8.2本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。甲方(发包人):________________法定代表人(或授权代理人):________________签字日期:____年____月____日乙方(承包人):________________法定代表人(或授权代理人):________________签字日期:____年____月____日丙方(担保人):________________法定代表人(或授权代理人):________________签字日期:____年____月____日工程款支付担保协议书(1)甲方(业主方):________________地址:________________法定代表人:________________联系电话:________________乙方(施工方):________________地址:________________法定代表人:________________联系电话:________________鉴于甲方与乙方就________________项目(以下简称“本项目”)签订了工程施工合同,为确保工程款的及时支付,保障双方权益,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就工程款支付担保事宜达成如下协议:一、担保范围及金额1.本协议所担保的工程款支付范围包括但不限于:工程施工合同约定的工程进度款、竣工结算款、质保金等。2.担保金额为人民币________________)。二、担保期限本担保协议自双方签字盖章之日起生效,至工程施工合同约定的全部工程款支付完毕之日止。三、担保方式1.甲方提供以下担保方式之一作为本协议项下的担保:(1)由甲方指定的具有担保资质的第三方机构出具工程款支付保函;(2)甲方提供等额的银行存单或国债作为质押担保;(3)其他经双方认可的担保方式。2.担保方式的具体内容和要求由双方另行签订书面协议确定。四、担保责任及履行1.若甲方未按照工程施工合同的约定支付乙方工程款,乙方有权依据本协议及担保方式要求担保人承担担保责任。2.担保人应在收到乙方要求承担担保责任的书面通知后,按照本协议及担保方式的约定履行担保责任。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定提供有效担保或担保人未按照约定履行担保责任,甲方应承担违约责任,并赔偿由此给乙方造成的损失。2.若乙方未按照工程施工合同的约定履行施工义务,甲方有权解除本协议并要求乙方承担相应违约责任。六、争议解决如双方在执行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。七、其他1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方(业主方):________________法定代表人授权代表(签字):________________签订日期:XXXX年XX月XX日乙方(施工方):________________法定代表人授权代表(签字):________________签订日期:XXXX年XX月XX日注:本协议仅为模板,具体内容需根据实际情况进行调整和完善。在签订正式协议前,请务必咨询专业律师或法律顾问,以确保协议的合法性和有效性。工程款支付担保协议书(2)甲方(发包人):____________________地址:______________________________法定代表人:______________________联系电话:________________________乙方(承包人):____________________地址:______________________________法定代表人:______________________联系电话:________________________鉴于甲方与乙方就______________________项目(以下简称“本项目”)签订了建设工程施工合同(以下简称“主合同”),为保证甲方按约支付工程款,双方经友好协商,就工程款支付担保事宜达成如下协议:一、担保金额及期限1.担保金额:人民币________元整(大写:____________________圆整)。2.担保期限:自本协议签订之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日止。二、担保方式1.甲方同意提供以下方式作为工程款支付担保:(1)银行保函;(2)担保公司出具的担保函;(3)其他方式:______________________。2.甲方应在本协议签订后______日内办理完毕担保手续,并将相关担保文件交付乙方。三、担保责任1.若甲方未按主合同约定的时间和金额支付工程款,乙方有权要求担保方承担担保责任,支付相应的工程款。2.担保方在承担担保责任后,有权向甲方追偿。四、违约责任1.若甲方未按本协议约定办理担保手续或提供虚假担保文件,乙方有权要求甲方承担违约责任,并有权解除主合同。2.若因甲方原因导致担保无效或担保责任无法履行,甲方应承担由此给乙方造成的全部损失。五、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在执行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。六、其他1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。2.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(发包人):(盖章)法定代表人授权代表:(签字)签订日期:____年____月____日乙方(承包人):(盖章)法定代表人授权代表:(签字)签订日期:____年____月____日工程款支付担保协议书(3)甲方(发包方):________________地址:________________法定代表人:________________乙方(承包方):________________地址:________________法定代表人:________________鉴于甲方与乙方就________________项目签订了工程施工合同(以下简称“主合同”),为保证乙方在工程竣工验收合格并按照主合同约定履行全部义务后,甲方能够按照主合同约定的期限和方式支付工程款,双方经协商一致,就甲方支付乙方工程款事宜达成如下担保协议:一、担保范围本协议担保的范围为甲方在主合同项下应向乙方支付的工程款,包括但不限于工程进度款、工程结算款、工程保修金等。二、担保方式甲方同意提供以下方式作为支付工程款的担保:1.银行保函:由甲方指定的银行出具以乙方为受益人的不可撤销、见索即付的工程款支付保函,保函金额为________________。2.保证金:甲方在指定账户存入相当于________________的保证金,作为支付工程款的担保。三、担保期限本协议的担保期限自主合同约定的工程款支付期限届满之日起至甲方全部履行完毕主合同项下的工程款支付义务之日止。四、担保责任的履行若甲方未按照主合同的约定支付工程款,乙方有权依据本协议约定的担保方式要求甲方履行担保责任。甲方应在收到乙方要求履行担保责任的通知后________________内履行担保责任。五、违约责任若甲方未按照本协议约定履行担保责任,乙方有权要求甲方承担违约责任,并有权采取法律手段追究甲方的法律责任。六、争议解决本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。双方因本协议产生的任何争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。七、其他1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。2.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):________________法定代表人(签字):________________签订日期:XXXX年XX月XX日乙方(盖章):________________法定代表人(签字):________________签订日期:XXXX年XX月XX日再次提醒,这只是一个基本的模板,并不具备法律效应。在实际应用中,请务必寻求专业法律人士的帮助,以确保协议内容的合法性、准确性和完整性。工程款支付担保协议书(4)甲方(发包方):________________地址:________________法定代表人:________________乙方(承包方):________________地址:________________法定代表人:________________丙方(担保方):________________地址:________________法定代表人:________________鉴于甲方与乙方就________________签订了工程施工合同(以下简称“主合同”),为确保乙方在工程施工过程中的合法权益,丙方自愿为甲方在主合同项下的工程款支付义务提供担保。经三方友好协商,达成如下协议:一、担保范围丙方对甲方在主合同项下应向乙方支付的工程款(包括但不限于工程进度款、结算款、保修金等)提供连带责任担保。二、担保期限本担保协议的担保期限为自本协议生效之日起至主合同约定的工程款支付义务全部履行完毕之日止。三、担保方式丙方提供的担保方式为连带责任保证,即当甲方未按照主合同约定的期限和金额向乙方支付工程款时,乙方有权直接向丙方追索,丙方应无条件承担支付责任。四、担保责任1.若甲方未按照主合同约定的期限和金额向乙方支付工程款,乙方有权要求丙方承担担保责任,丙方应在收到乙方书面通知后的XX个工作日内履行支付义务。2.丙方承担担保责任后,有权向甲方追偿。五、协议生效与变更1.本协议自三方签字(或盖章)之日起生效。2.本协议的任何变更或解除,均应经三方协商一致并以书面形式确认。六、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,三方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。七、其他1.本协议一式三份,甲方、乙方、丙方各执一份,具有同等法律效力。2.未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方(盖章):________________法定代表人(签字):________________签订日期:XXXX年XX月XX日乙方(盖章):________________法定代表人(签字):________________签订日期:XXXX年XX月XX日丙方(盖章):________________法定代表人(签字):________________签订日期:XXXX年XX月XX日工程款支付担保协议书(5)甲方(发包方):________________乙方(承包方):________________丙方(担保方):________________鉴于甲方与乙方就________________签订了工程施工合同(以下简称“主合同”),为保证乙方在工程竣工后能够及时收到甲方支付的工程款,丙方同意就甲方支付工程款向乙方提供不可撤销的连带责任担保。现甲、乙、丙三方经友好协商,就相关事宜达成如下协议:一、担保范围丙方同意为甲方在主合同项下应支付给乙方的全部工程款(包括但不限于工程进度款、竣工结算款、保修金等)提供连带责任担保。二、担保期限本担保协议自签署之日起生效,至甲方在主合同项下的全部工程款支付完毕之日止。三、担保方式丙方对甲方的付款义务提供连带责任担保,即如甲方未能按照主合同的约定及时足额支付工程款,乙方有权直接要求丙方承担担保责任,支付相应款项。四、担保责任1.若甲方未按照主合同约定的时间和金额支付工程款,乙方有权向丙方发出书面通知,要求丙方承担担保责任。2.丙方收到乙方发出的书面通知后,应在________________内无条件地支付相应款项给乙方。3.丙方承担担保责任后,有权向甲方追偿。五、争议解决本协议的履行过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向________________提起诉讼。六、其他1.本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜,可由三方另行协商补充。甲方(盖章):________________法定代表人(签字):________________乙方(盖章):________________法定代表人(签字):________________丙方(盖章):________________法定代表人(签字):________________签署日期:XXXX年XX月XX日工程款支付担保协议书(6)本协议由

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论