2024版室外高低压配电工程施工合同书书

编号：__________2024版室外高低压配电工程施工合同书书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版室外高低压配电工程施工合同书书合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：工程概况2.1工程基本情况2.2工程设计要求2.3工程规模及施工内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式及进度第四章：施工工期4.1施工期限4.2工期延误及延期第五章：施工质量5.1质量标准及要求5.2质量检查与验收5.3质量争议的处理第六章：施工材料及设备6.1材料及设备供应6.2材料及设备验收6.3材料及设备保管与使用第七章：施工安全7.1安全责任7.2安全措施及应急预案7.3安全事故的处理第八章：环境保护与文明施工8.1环境保护要求8.2文明施工规范8.3环保及文明施工的监督与检查第九章：合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件第十章：违约责任10.1违约行为及责任10.2违约赔偿第十一章：争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁或诉讼地点及适用法律第十二章：其他条款12.1合同的生效、终止与解除12.2保密条款12.3不可抗力12.4附件第十三章：合同的签订与备案13.1合同签订13.2合同备案及履行第十四章：附则14.1合同附件14.2合同的修订与补充14.3合同解除或终止后的权利与义务合同编号：2024001第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.1.1甲方：____________（甲方全称）1.1.2乙方：____________（乙方全称）1.2合同相关术语定义1.2.1室外高低压配电工程：指在室外进行的低压配电室、开闭所、箱式变电站、高压配电线路及其辅助设施的施工工程。1.2.2施工期限：指按照本合同约定的工期开始之日起至工程竣工交付之日止的日历天数。第二章：工程概况2.1工程基本情况2.1.1工程名称：____________（工程名称）2.1.2工程地点：____________（工程地点）2.1.3工程规模：____________（工程规模）2.2工程设计要求2.2.1设计规范：____________（设计规范）2.2.2设计文件：____________（设计文件）2.3工程规模及施工内容2.3.1施工内容：____________（施工内容）2.3.2工程规模：____________（工程规模）第三章：合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价：____________（合同总价）3.1.2币种：____________（币种）3.2价格调整条件3.2.1价格调整条件：____________（价格调整条件）3.3支付方式及进度3.3.1支付方式：____________（支付方式）3.3.2支付进度：____________（支付进度）第四章：施工工期4.1施工期限4.1.1施工开始日期：____________（施工开始日期）4.1.2施工竣工日期：____________（施工竣工日期）4.2工期延误及延期4.2.1工期延误：____________（工期延误）4.2.2延期申请：____________（延期申请）第五章：施工质量5.1质量标准及要求5.1.1质量标准：____________（质量标准）5.1.2质量要求：____________（质量要求）5.2质量检查与验收5.2.1检查方式：____________（检查方式）5.2.2验收程序：____________（验收程序）5.3质量争议的处理5.3.1争议解决：____________（争议解决）第六章：施工材料及设备6.1材料及设备供应6.1.1材料供应：____________（材料供应）6.1.2设备供应：____________（设备供应）6.2材料及设备验收6.2.1验收标准：____________（验收标准）6.2.2验收程序：____________（验收程序）6.3材料及设备保管与使用6.3.1保管要求：____________（保管要求）6.3.2使用规范：____________（使用规范）第八章：环境保护与文明施工8.1环境保护要求8.1.1环保标准：____________（环保标准）8.1.2环保措施：____________（环保措施）8.2文明施工规范8.2.1施工规范：____________（施工规范）8.2.2文明施工要求：____________（文明施工要求）8.3环保及文明施工的监督与检查8.3.1监督方式：____________（监督方式）8.3.2检查程序：____________（检查程序）第九章：合同的变更与解除9.1合同变更条件9.1.1变更条件：____________（变更条件）9.1.2变更程序：____________（变更程序）9.2合同解除条件9.2.1解除条件：____________（解除条件）9.2.2解除程序：____________（解除程序）第十章：违约责任10.1违约行为及责任10.1.1违约行为：____________（违约行为）10.1.2责任承担：____________（责任承担）10.2违约赔偿10.2.1赔偿标准：____________（赔偿标准）10.2.2赔偿程序：____________（赔偿程序）第十一章：争议解决11.1争议的解决方式11.1.1争议解决方式：____________（争议解决方式）11.1.2仲裁或诉讼地点：____________（仲裁或诉讼地点）11.2适用法律11.2.1适用法律：____________（适用法律）第十二章：其他条款12.1合同的生效、终止与解除12.1.1生效条件：____________（生效条件）12.1.2终止条件：____________（终止条件）12.1.3解除条件：____________（解除条件）12.2保密条款12.2.1保密内容：____________（保密内容）12.2.2保密期限：____________（保密期限）12.3不可抗力12.3.1不可抗力定义：____________（不可抗力定义）12.3.2不可抗力后果处理：____________（不可抗力后果处理）12.4附件12.4.1附件名称：____________（附件名称）12.4.2附件内容：____________（附件内容）第十三章：合同的签订与备案13.1合同签订13.1.1签订日期：____________（签订日期）13.1.2签订地点：____________（签订地点）13.2合同备案及履行13.2.1备案日期：____________（备案日期）13.2.2履行监督：____________（履行监督）第十四章：附则14.1合同附件14.1.1附件名称：____________（附件名称）14.1.2附件内容：____________（附件内容）14.2合同的修订与补充14.2.1修订条件：____________（修订条件）14.2.2补充内容：____________（补充内容）14.3合同解除或终止后的权利与义务14.3.1解除或终止后的权利：____________（权利）14.3.2解除或终止后的义务：____________（义务）[合同方签字区域]甲方签字：____________日期：____________乙方签字：____________日期：____________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指定分包商甲方有权指定分包商完成合同中约定的部分工程。乙方应接受甲方的分包商，并与其签订分包合同。分包商的施工质量、安全及环境保护等要求应符合本合同的相关规定。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、安全及环境保护等符合合同要求。乙方应提供必要的便利条件，协助甲方进行监督。1.3甲方变更权甲方有权根据工程实际情况对本合同约定的工程内容、规模、设计等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用。1.4甲方终止权甲方有权在合同履行过程中终止合同。若甲方终止合同，乙方应立即停止施工，并按照甲方的要求进行工程交接。甲方应支付乙方已完成的工程价款，但不负赔偿责任。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方质量保证乙方应对施工过程中的质量问题负责，并承担因质量问题引起的返工、维修、拆除等费用。工程竣工后，乙方应承担一年内的质量保修责任。2.2乙方工期保证乙方应确保按照合同约定的工期完成工程。若乙方延误工期，应按照合同约定向甲方支付违约金。2.3乙方安全责任乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的人员安全及工程安全。若发生安全事故，乙方应承担相应责任，并负责安全事故的处理。2.4乙方环境保护责任乙方应按照相关法律法规及本合同的要求，做好施工现场的环境保护工作。若乙方违反环境保护规定，应承担相应责任，并接受政府的处罚。三、第三方中介时的附加条款及说明3.1第三方中介的选定甲方和乙方同意共同选定一家具有专业资质的第三方中介机构，作为本合同的监理单位，对施工现场进行监督和检查。3.2第三方中介的职责第三方中介应按照合同约定的标准，对乙方的施工质量、安全及环境保护等进行检查。第三方中介应提供真实的监理报告，并对监理结果负责。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的费用金额及支付方式。3.4第三方中介的变更和终止甲方和乙方均有权在合同履行过程中，因特殊情况需要变更或终止第三方中介。变更或终止第三方中介时，双方应协商确定新的中介机构。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸及技术规范2.工程量清单3.施工方案及施工组织设计4.材料及设备采购合同5.安全文明施工措施及环境保护方案6.工程质量保修书7.合同履行过程中的变更协议8.合同解除或终止协议9.保密协议10.不可抗力事件证明文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为1.1不按约定时间支付工程价款1.2不履行合同约定的义务1.3干涉乙方正常施工过程2.乙方违约行为2.1不按约定标准完成工程2.2延误工期2.3施工安全事故2.4违反环境保护规定3.第三方中介违约行为3.1不履行监理职责3.2提供的监理报告不真实3.3不按约定提供服务三、法律名词及解释：1.室外高低压配电工程：指在室外进行的低压配电室、开闭所、箱式变电站、高压配电线路及其辅助设施的施工工程。2.施工期限：指按照本合同约定的工期开始之日起至工程竣工交付之日止的日历天数。3.质量保修书：指乙方对施工过程中的质量问题承担责任，并承担因质量问题引起的返工、维修、拆除等费用的书面文件。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更1.1变更原因：设计变更、甲方要求等1.2变更程序：双方协商确定变更内容，签订变更协议2.工期延误2.1延误原因：不可抗力、乙方原因等2.2延误处理：根据合同约定，协商确定延期天数及违约金3.质量争议3.1争议解决：双方协商或申