2024版山东建设工程合同书

编号：__________2024版山东建设工程合同书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版山东建设工程合同书合同目录第一章：合同主体1.1发包人1.2承包人1.3设计单位1.4监理单位第二章：合同标的2.1工程概况2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4预付款3.5进度付款3.6竣工付款3.7质量保证金第四章：合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误4.4工期提前第五章：工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收5.4质量争议处理第六章：材料和设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收6.4材料和设备质量第七章：施工组织与管理7.1施工组织设计7.2施工方案7.3施工现场管理7.4安全生产管理第八章：变更与调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更价格8.4变更工期第九章：违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3设计单位违约9.4监理单位违约第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二章：合同的附件12.1附件目录12.2附件内容第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律法规遵守第十四章：合同的履行和监督14.1合同履行14.2合同监督14.3违约责任追究14.4合同解除合同编号_________第一章：合同主体第二章：合同标的2.1工程概况：本合同项目为山东省济南市X建设项目，包括建筑工程、安装工程、装饰工程等。2.2工程地点：山东省济南市X区X路X号。2.3工程规模：根据设计文件确定的建筑规模和施工内容。2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。第三章：合同价格3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），具体金额以合同附件为准。3.2价格调整：合同履行过程中，因政策调整、市场波动等原因导致工程造价发生变化的，双方可按照约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式：甲方按照乙方提交的进度报表和监理方出具的验收报告，分阶段支付合同价款。3.4预付款：甲方在合同签订后七个工作日内支付合同总价款的10%作为预付款。3.5进度付款：乙方完成合同约定的工程进度后，向甲方提交进度报表，甲方审核无误后支付相应进度价款。3.6竣工付款：乙方按照合同约定的质量标准完成工程，并通过验收后，甲方支付合同价款剩余的90%。3.7质量保证金：乙方按照合同约定质量标准完成工程，质保期满后无质量问题，甲方退还质量保证金。第四章：合同工期4.1开工日期：根据双方协商确定，以甲方发出的开工令为准。4.2竣工日期：乙方按照合同约定的工程内容和质量标准完成工程，并通过验收。4.3工期延误：因乙方原因导致工程不能按照合同约定的工期完成的，乙方应承担相应的违约责任。4.4工期提前：因乙方原因导致工程提前完成的，甲方不额外支付费用。第五章：工程质量5.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。5.2质量控制：乙方应建立完善的质量管理体系，确保工程质量。5.3质量验收：工程完成后，由监理方组织验收，甲方、设计方、乙方等相关方参加。5.4质量争议处理：对于工程质量的争议，双方可协商解决，协商不成的，可按合同约定的争议解决方式处理。第六章：材料和设备6.1材料供应：乙方负责采购工程所需的材料，并按照合同约定的质量标准交付。6.2设备供应：乙方负责采购工程所需的设备，并保证设备质量。6.3材料和设备验收：甲方、监理方、设计方共同对乙方供应的材料和设备进行验收。6.4材料和设备质量：乙方应保证供应的材料和设备符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。第八章：变更与调整8.1变更范围：合同履行过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致工程造价、工期等发生变化的，双方可协商进行变更。8.2变更程序：变更事项应由甲方提出，乙方、设计方、监理方等相关方进行评估，协商确定变更方案和变更价款。8.3变更价格：变更价款根据变更工程量和相关费用标准进行计算，具体金额由双方协商确定。8.4变更工期：因变更原因导致工程工期发生变化的，双方可协商调整工期。第九章：违约责任9.1发包人违约：甲方未按约定支付价款、延迟支付价款或违反合同其他条款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。9.2承包人违约：乙方未按约定完成工程、延迟完成工程或违反合同其他条款的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。9.3设计单位违约：设计方未按约定提供设计文件、延迟提供设计文件或违反合同其他条款的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。9.4监理单位违约：监理方未按约定履行监理职责、延迟履行监理职责或违反合同其他条款的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。第十章：争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁：双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼：任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，诉讼过程中，双方应继续履行合同，直到判决生效。第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工并验收合格之日止。11.2合同变更：合同履行过程中，双方可协商变更合同内容，变更协议经双方签字盖章后生效。11.3合同终止：合同约定的工程竣工并验收合格后，本合同自行终止。第十二章：合同的附件12.1附件目录：附件1：工程设计文件；附件2：施工图纸；附件3：工程量清单；附件4：材料和设备供应清单；附件5：其他相关文件。第十三章：其他约定13.1保密条款：双方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。13.2知识产权保护：双方同意，合同履行过程中产生的知识产权归甲方所有，乙方应协助甲方办理相关知识产权的申请和保护手续。13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商解决，协商不成的，按合同约定的不可抗力条款处理。13.4法律法规遵守：双方应遵守国家相关法律法规，按照法律法规的要求履行合同义务。第十四章：合同的履行和监督14.1合同履行：双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保工程按期完成。14.2合同监督：监理方应加强对合同履行情况的监督，确保工程质量、安全和进度符合合同要求。14.3违约责任追究：对于违约方，对方有权依据合同约定追究其违约责任。14.4合同解除：合同履行过程中，如发生合同解除情形，双方应按照合同约定办理解除手续，并互相承担相应的违约责任。甲方（盖章）：乙方（盖章）：设计方（盖章）：监理方（盖章）：签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需的部分材料供应商，乙方应接受甲方的指定并按照指定供应商的要求采购材料。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。甲方有权要求乙方提供施工进度报告和质量报告。1.3甲方变更权：甲方有权在合同履行过程中对工程内容、工程量、工期等进行变更。甲方提出变更要求后，乙方应按照甲方的要求进行变更。1.4甲方解除权：甲方在合同履行过程中如有合理理由，可以解除合同。甲方解除合同的，应向乙方支付合同解除费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保证：乙方应对工程质量承担责任，确保工程质量符合合同约定和国家相关法律法规的要求。2.2乙方工期保证：乙方应保证按照合同约定的工期完成工程，如有延误，应向甲方支付违约金。2.3乙方保密义务：乙方应对合同履行过程中获取的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。2.4乙方违约责任：乙方违反合同约定的，应向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应按照合同约定履行中介职责，包括工程监理、质量控制、进度监督等。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方支付，具体金额在合同中约定。3.3第三方中介违约：第三方中介未按约定履行中介职责的，应向甲方支付违约金，并承担因此给甲方和乙方造成的损失。3.4第三方中介解除：甲方或乙方均有权解除第三方中介的合同，解除合同的，应向第三方中介支付解除费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.材料和设备供应清单5.合同履行过程中产生的相关会议记录6.工程进度报告7.质量报告8.变更协议9.违约金计算公式10.仲裁协议11.诉讼文件12.不可抗力事件证明文件13.法律法规、行业标准和相关规范性文件14.合同解除协议二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付价款延迟支付价款违反合同其他条款2.乙方违约：未按约定完成工程延迟完成工程提供的材料和设备不符合质量标准违反合同其他条款3.设计方违约：未按约定提供设计文件延迟提供设计文件设计文件不符合国家相关法律法规和行业标准4.监理方违约：未按约定履行监理职责延迟履行监理职责监理过程中出现严重失误导致工程质量问题三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应向对方支付的违约金。3.仲裁：合同双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。4.诉讼：合同双方将争议提交人民法院进行审理，诉讼过程中，双方应继续履行合同，直到判决生效。5.不可抗力事件证明文件：官方出具的证明文件，证明不可抗力事件的发生和对合同履行产生的影响。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，协商调整施工计划增加人力、物力投入，加快施工进度2.材料和设备质量问题：严