土方工程施工合同书范本(2024版)

编号：__________土方工程施工合同书范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

土方工程施工合同书范本(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：工程概况2.1工程基本情况2.2工程地点及范围2.3工程规模及结构第三章：合同价格及支付3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式及时间表第四章：工程进度及工期4.1工程开工及竣工时间4.2工程进度计划4.3工期延误及提前完成处理第五章：工程质量及标准5.1工程质量要求5.2质量检验及验收5.3质量争议处理第六章：施工安全及环保6.1施工安全要求6.2安全事故处理6.3环保要求及措施第七章：材料及设备供应7.1材料及设备要求7.2供应及验收7.3质量问题处理第八章：变更及解除合同8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更及解除合同的程序第九章：违约责任及赔偿9.1违约行为及责任9.2赔偿金额计算及支付9.3违约争议处理第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点及法院10.3争议解决时间限制第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件及后续处理第十二章：一般条款12.1合同的解释权12.2合同的保密条款12.3合同的转让第十三章：附件13.1工程图纸13.2技术说明书13.3其他相关文件第十四章：其他约定14.1双方的其他约定事项14.2合同的修订历史14.3合同签署日期及地点合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义1.2.1土方工程：指_________（定义内容）1.2.2工程进度：指_________（定义内容）1.2.3工期：指_________（定义内容）第二章：工程概况2.1工程基本情况2.1.1工程名称：_________2.1.2工程地点：_________2.1.3工程规模：_________2.2工程地点及范围2.2.1工程地点：_________2.2.2工程范围：_________2.3工程规模及结构2.3.1工程规模：_________2.3.2结构类型：_________第三章：合同价格及支付3.1合同总价3.1.1合同总价：_________（金额）3.1.2价格构成：_________（详细列出）3.2价格调整机制3.2.1价格调整条件：_________3.2.2价格调整程序：_________3.3支付方式及时间表3.3.1支付方式：_________3.3.2支付时间表：_________（详细列出）第四章：工程进度及工期4.1工程开工及竣工时间4.1.1工程开工时间：_________4.1.2工程竣工时间：_________4.2工程进度计划4.2.1工程进度计划提交：_________4.2.2工程进度计划调整：_________4.3工期延误及提前完成处理4.3.1工期延误处理：_________4.3.2提前完成处理：_________第五章：工程质量及标准5.1工程质量要求5.1.1质量标准：_________（详细列出）5.1.2质量保证措施：_________5.2质量检验及验收5.2.1检验验收程序：_________5.2.2验收标准：_________5.3质量争议处理5.3.1争议解决方式：_________5.3.2质量争议处理程序：_________第六章：施工安全及环保6.1施工安全要求6.1.1安全标准：_________6.1.2安全措施：_________6.2安全事故处理6.2.1安全事故报告：_________6.2.2安全事故处理程序：_________6.3环保要求及措施6.3.1环保标准：_________6.3.2环保措施：_________第八章：变更及解除合同8.1合同变更条件8.1.1变更条件：_________8.1.2变更程序：_________8.2合同解除条件8.2.1解除条件：_________8.2.2解除程序：_________8.3变更及解除合同的程序8.3.1变更及解除合同的申请：_________8.3.2变更及解除合同的批准：_________第九章：违约责任及赔偿9.1违约行为及责任9.1.1违约行为：_________9.1.2违约责任：_________（详细列出）9.2赔偿金额计算及支付9.2.1赔偿金额计算：_________9.2.2赔偿支付程序：_________9.3违约争议处理9.3.1违约争议解决方式：_________9.3.2违约争议处理程序：_________第十章：争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议解决方式：_________（如协商、调解、仲裁或诉讼）10.1.2争议解决地点及机构：_________10.2仲裁或诉讼地点及法院10.2.1仲裁地点：_________10.2.2诉讼法院：_________10.3争议解决时间限制10.3.1争议解决时间限制：_________（如提出争议的期限）第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.1.1合同生效条件：_________（如双方签字盖章、审批等）11.1.2合同生效时间：_________11.2合同变更程序11.2.1合同变更程序：_________11.3合同终止条件及后续处理11.3.1合同终止条件：_________11.3.2合同终止后续处理：_________第十二章：一般条款12.1合同的解释权12.1.1解释权归属：_________12.2合同的保密条款12.2.1保密信息：_________12.2.2保密义务及期限：_________12.3合同的转让12.3.1转让条件：_________12.3.2转让程序：_________第十三章：附件13.1工程图纸13.1.1图纸提交时间：_________13.1.2图纸修改程序：_________13.2技术说明书13.2.1技术说明书提交时间：_________13.2.2技术说明书更新程序：_________13.3其他相关文件13.3.1其他文件清单：_________13.3.2其他文件提交时间：_________第十四章：其他约定14.1双方的其他约定事项14.1.1约定事项：_________14.1.2约定事项的执行：_________14.2合同的修订历史14.2.1修订历史记录：_________14.3合同签署日期及地点14.3.1签署日期：_________14.3.2签署地点：_________（合同方签字盖章区域）甲方签字：_________乙方签字：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应接受甲方的指定供应商，并按照甲方提供的供应商名单进行采购。如乙方需更换供应商，需提前书面通知甲方并得到甲方批准。1.2甲方监督工程进度甲方有权对工程的进度进行监督。乙方应定期向甲方报告工程进度，并按照甲方的要求提供相关工程进度资料。如乙方未能按甲方要求完成工程进度，甲方有权要求乙方支付违约金。1.3甲方变更工程要求甲方有权根据工程实际情况变更工程要求。如甲方提出变更，乙方应按甲方的要求进行调整，并承担因变更引起的额外费用。乙方不得因甲方变更工程要求而提出额外索赔。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保证乙方应对工程质量承担全责。工程完成后，乙方应按照约定进行质量保证，确保工程在使用过程中符合约定的质量标准。如工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担由此产生的费用。2.2乙方提交工程资料乙方应在工程完成后向甲方提交完整的工程资料，包括工程图纸、技术说明书、验收报告等。乙方应保证工程资料的准确性和完整性，并承担因资料不准确或不完整而引起的后果。2.3乙方保护甲方知识产权乙方应对甲方提供的工程图纸、技术资料等知识产权进行严格保护，不得泄露给第三方，也不得用于其他工程。如乙方违反此条款，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担相应的法律责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方和乙方的关系，确保合同的顺利执行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议和问题。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的费用金额和支付方式。如双方对第三方中介的费用有争议，可通过友好协商解决。3.3第三方中介的解除甲方和乙方均有权在合同履行过程中解除第三方中介的职责。如双方同意解除第三方中介，应书面通知对方，并按照合同约定承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术说明书3.合同协议书4.工程进度计划5.质量保证书6.安全施工方案7.环保措施方案8.供应商名单9.工程资料清单10.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付合同款项未按约定提供施工场地和条件未按约定时间批准工程进度计划擅自变更工程要求，导致乙方无法按原计划施工2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未按约定采购材料或使用不合格材料未按约定提交工程资料和进度报告3.第三方中介违约行为：未能公正、中立地处理合同争议和问题未按约定时间完成协调工作未按约定提供服务，导致甲方和乙方利益受损三、法律名词及解释：1.土方工程：指建筑工程中涉及到的土壤开挖、运输、填充、压实等工作。2.工程进度：指工程按照合同约定开始施工到竣工交付使用的时间。3.工期：指合同约定的工程开始施工至竣工交付使用的时间期限。4.违约金：指一方未履行合同约定义务时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。5.第三方中介：指在合同履行过程中，协助甲方和乙方进行协调、监督和争议解决的独立第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定应急计划，并采取措施加快工程进度。甲方应积极协助乙方解决影响工程进度的因素，如提供施工条件和款项等。2.工程质量问题：乙方应立即整改，修复质量问题，并承担相应费用。甲方应按照约定进行质量检验，提供详细的质量问题反馈给乙方。3.材料供应问题：乙方应提前与供应商沟通，确保材料供应的及时