商品房建筑合同范本

商品房建筑合同范本第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方（以下简称甲方）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]乙方（以下简称乙方）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]鉴于甲方为开发商，乙方为建筑商，双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行商品房建筑事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程规模：[填写工程规模]1.4工程内容：[填写工程内容]二、合同价格2.1本合同总价款为人民币[填写合同总价款]，大写：[填写合同总价款的大写形式]。2.2乙方应当按照本合同约定的工程进度和质量要求，完成工程建设。三、合同履行3.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。3.2乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求，完成工程建设。3.3甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源等条件。3.4乙方应按照合同约定的时间节点，向甲方报告工程进度和质量情况。四、合同价款的支付4.1甲方支付合同价款的方式为：[填写支付方式，如：分期支付、一次性支付等]。4.2甲方支付合同价款的期限为：[填写支付期限]。五、违约责任5.1甲方未按照约定支付合同价款的，应当按照迟延支付的金额支付违约金。5.2乙方未按照约定完成工程建设的，应当按照未完成工程的价值支付违约金。六、争议解决6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：[填写签订日期]1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.相关法律法规及规范性文件[注：以上内容仅供参考，实际合同内容需根据具体情况进行调整，并在签订前征求法律人士的意见。]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（以下简称甲方）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]乙方（以下简称乙方）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]第三方（以下简称第三方）：[填写第三方全称]地址：[填写第三方地址]联系方式：[填写第三方联系方式]鉴于甲方为开发商，乙方为建筑商，第三方为工程监理单位，甲方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，并确保工程质量和进度，经充分协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程规模：[填写工程规模]1.4工程内容：[填写工程内容]二、甲方权益保障2.1乙方应按照甲方的要求，接受第三方的工程监理，确保工程质量和进度。2.2乙方应严格按照施工图纸和工程量清单进行施工，确保工程质量符合国家标准。2.3乙方应按期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。三、第三方职责3.1第三方作为工程监理单位，应独立、公正地对乙方的施工过程进行监督。3.2第三方应按照合同约定，对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行全面监理。3.3第三方应及时向甲方报告工程监理情况，并对甲方提出的合理要求予以配合。四、合同价款的支付4.1甲方支付合同价款的方式为：[填写支付方式，如：分期支付、一次性支付等]。4.2甲方支付合同价款的期限为：[填写支付期限]。五、乙方的违约及限制条款5.1乙方未按照约定完成工程建设的，应当按照未完成工程的价值支付违约金。5.2乙方未按照约定质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，并重新建设。5.3乙方在施工过程中发生安全事故的，应承担全部责任和费用。六、甲方权利条款6.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查。6.2甲方有权要求乙方按照合同约定，对工程质量、进度等方面进行改进。6.3甲方有权在合同约定的范围内，对工程进行设计变更。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。8.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________第三方（盖章）：______________签订日期：[填写签订日期]1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.相关法律法规及规范性文件第三方介入的意义和目的：第三方作为工程监理单位，其介入的意义和目的在于确保工程质量和进度，保障甲方的权益。第三方独立于甲方和乙方，能够客观、公正地对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合国家标准，同时对乙方进行约束，确保工程按期完成。甲方为主导的目的和意义：甲方作为开发商，在工程建设过程中处于主导地位。甲方的主导目的在于确保工程质量和进度，满足自身利益需求。通过本合同的约定，甲方能够有效地保障自身权益，对乙方进行约束和监督，确保工程按照约定质量和进度完成。同时，甲方通过增加甲方的权利条款和多种利益条款，进一步巩固自身的主导地位，实现甲方利益的最大化。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导商品房销售代理合同范本甲方（以下简称甲方）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]乙方（以下简称乙方）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]第三方（以下简称第三方）：[填写第三方全称]地址：[填写第三方地址]联系方式：[填写第三方联系方式]鉴于甲方为房地产开发商，乙方为房地产销售代理公司，第三方为质量检测机构，甲方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，并确保房地产销售过程的透明度和公正性，经充分协商，达成如下协议：一、销售代理概述1.1代理项目名称：[填写代理项目名称]1.2代理项目地点：[填写代理项目地点]1.3代理项目规模：[填写代理项目规模]1.4代理项目内容：[填写代理项目内容]二、乙方权益保障2.1甲方应保证乙方的销售代理权，不得擅自授权其他第三方销售。2.2甲方应提供乙方所需的销售资料和支持，包括项目介绍、宣传资料等。2.3甲方应确保代理项目的质量和产权清晰，不得存在法律纠纷。三、第三方职责3.1第三方作为质量检测机构，应对代理项目的质量进行检测，并向乙方提供检测报告。3.2第三方应按照合同约定，对甲方的质量合格承诺进行监督。3.3第三方应及时向乙方报告质量检测情况，并对乙方提出的合理要求予以配合。四、合同价款的支付4.1甲方支付乙方代理佣金的方式为：[填写支付方式，如：按销售额比例支付等]。4.2甲方支付乙方代理佣金的期限为：[填写支付期限]。五、甲方的违约及限制条款5.1甲方未按照约定提供销售资料和支持的，乙方有权要求甲方支付违约金。5.2甲方未确保代理项目质量和产权清晰的，乙方有权终止合同，并要求甲方支付违约金。5.3甲方在合同期间内不得擅自变更销售价格，如有变更，应与乙方协商一致。六、乙方权利条款6.1乙方有权按照合同约定，进行代理项目的销售活动。6.2乙方有权要求甲方提供销售所需的支持和资料。6.3乙方有权在合同约定的范围内，对销售策略进行调整。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至代理项目结束之日止。8.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________第三方（盖章）：______________签订日期：[填写签订日期]1.代理项目相关资料2.销售宣传资料3.相关法律法规及规范性文件乙方为主导的目的和意义：乙方作为销售代理公司，在代理销售过程中处于主导地位。乙方的主导目的在于确保销售过程的透明度和公正性，以及保障自身的合法权益。通过本合同的约定，乙方能够有效地行使代理权，获得甲方提供的销售支持和资料，并确保代理项目的质量和产权清晰。同时，乙方通过增加乙方的权利条款和多种利益条款，进一步巩固