专业工程分包协议书范本

专业工程分包协议书范本合同编号：__________专业工程分包协议书营业执照号：地址：联系电话：营业执照号：地址：联系电话：鉴于分包人具备相关工程的分包能力，并愿意将其拥有的专业工程分包给承包人；承包人愿意接受分包人的分包，并按照本协议的约定支付分包价款。双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、分包工程概况1.1分包工程名称：__________1.2分包工程地点：__________1.3分包工程内容：__________1.4分包工程面积：__________1.5分包工程工期：自__________起至__________止。二、分包价款及支付2.1分包价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2承包人应在合同签订后七个工作日内，向分包人支付分包价款的50%作为预付款。2.3承包人应在分包工程验收合格后七个工作日内，向分包人支付剩余的分包价款。2.4分包人同意按照承包人的要求，提供相应的发票。三、分包人的义务3.1分包人应按照本协议约定的内容，完成分包工程。3.2分包人应确保分包工程的质量和安全，承担由于分包工程质量问题造成的一切损失。3.3分包人应遵守施工现场的规章制度，服从承包人的管理。3.4分包人应承担分包工程的一切税收和其他相关费用。四、承包人的义务4.1承包人应按照本协议约定的时间，支付分包价款。4.2承包人应提供施工场地，保证分包工程的正常进行。4.3承包人应对分包人提供的工作条件给予必要的协助。4.4承包人应按照合同约定，对分包工程进行验收。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。5.2分包人未按照约定完成分包工程的，承包人有权解除本协议，并有权要求分包人赔偿因此造成的一切损失。5.3承包人未按照约定支付分包价款的，分包人有权解除本协议，并有权要求承包人支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（分包人）：乙方（承包人）：签订日期：__________（此页无）一、附件列表：1.甲方（分包人）营业执照复印件2.乙方（承包人）营业执照复印件3.分包工程设计图纸和技术文件4.分包工程施工方案和施工组织设计5.分包工程预算书和报价单6.分包工程验收标准和规范7.分包工程安全文明施工标准8.双方签订的合同履行担保文件9.合同变更和解除的书面协议10.合同争议解决的仲裁协议或法院诉讼文件二、违约行为及认定：1.分包人未按照约定完成分包工程的，属于违约行为。2.分包人未按照设计和施工标准完成分包工程的，属于违约行为。3.分包人未按照约定时间交付分包工程的，属于违约行为。4.承包人未按照约定时间支付分包价款的，属于违约行为。5.承包人未提供施工场地或协助不充分的，属于违约行为。6.双方未按照约定解决争议的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.专业工程分包：指分包人将其所承接的专业工程部分或全部分包给承包人完成的行为。2.分包人：指承担专业工程分包责任的当事人。3.承包人：指接受分包人的分包，并按照约定支付分包价款的当事人。4.分包价款：指承包人支付给分包人的工程价款。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.验收合格：指分包工程经过承包人验收，符合设计和施工标准的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：分包人应采取措施加快施工进度，承包人应提供必要协助。2.质量问题：分包人应按照设计和施工标准进行施工，发现问题及时整改。3.支付问题：双方应按照约定时间支付和收取分包价款，确有困难时应及时沟通。4.变更和解除合同：双方应签订书面协议，明确变更或解除事项。5.争议解决：双方应尝试友好协商解决，协商不成的可依法解决。五、所有应用场景：1.建筑工程专业分包，如水电安装、装饰装修等。2