不可抗力条款施工合同中的保护_第1页
不可抗力条款施工合同中的保护_第2页
不可抗力条款施工合同中的保护_第3页
不可抗力条款施工合同中的保护_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

不可抗力条款施工合同中的保护合同编号:__________合同双方:甲方:(全称)地址:联系方式:乙方:(全称)地址:联系方式:鉴于甲方为工程项目的业主,乙方为工程项目的施工方,双方经协商一致,就乙方在施工过程中遇到不可抗力事件时的权益保护达成如下协议:一、不可抗力事件的定义1.不可抗力事件是指在合同签订之后,由于不可预见、不可避免且无法克服的原因导致乙方不能履行或部分履行合同义务的情况。(1)自然灾害,如地震、洪水、台风等;(2)政府行为,如战争、封锁、embargo等;(3)社会异常现象,如罢工、骚乱等;(4)其他双方认可的不可抗力情况。二、不可抗力事件的通知1.乙方在遇到不可抗力事件时,应立即通知甲方,并提供相关证明文件。2.甲方在收到乙方通知后,应在7个工作日内核实乙方提供的不可抗力事件证明文件,并根据实际情况决定是否延长工期或减轻乙方责任。三、不可抗力事件的处理1.不可抗力事件导致乙方不能履行合同义务的,乙方不承担违约责任。2.甲方在核实乙方提供的不可抗力事件证明文件后,根据实际情况决定是否延长工期。若决定延长工期,双方应签订工期延长协议,明确延长后的竣工日期。3.不可抗力事件导致乙方损失的,甲方应在核实损失后给予乙方相应的经济补偿。四、甲方义务1.甲方应按照合同约定履行付款义务。2.甲方应在不可抗力事件发生时,协助乙方解决相关问题,确保工程顺利推进。五、乙方义务1.乙方应按照合同约定履行施工义务。2.乙方应在遇到不可抗力事件时,及时通知甲方,并积极配合甲方进行核实和处理。六、争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、合同的生效、修改和解除1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。2.合同的修改和解除应书面签订,经双方确认后生效。八、其他约定1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方:(签字/盖章)日期:__________乙方:(签字/盖章)日期:__________一、附件列表:1.不可抗力事件证明文件2.工期延长协议3.经济补偿协议4.补充协议二、违约行为及认定:1.甲方未按照合同约定履行付款义务2.甲方未在不可抗力事件发生时协助乙方解决问题3.乙方未按照合同约定履行施工义务4.乙方未在遇到不可抗力事件时及时通知甲方三、法律名词及解释:1.不可抗力事件:指在合同签订之后,由于不可预见、不可避免且无法克服的原因导致乙方不能履行或部分履行合同义务的情况。2.工期延长:因不可抗力事件导致乙方不能按原定工期完成工程,经甲方同意后,延长竣工日期。3.经济补偿:因不可抗力事件导致乙方损失,甲方给予乙方的相应补偿。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.遇到不可抗力事件时,乙方应及时通知甲方,并积极配合甲方进行核实和处理。2.甲方在收到乙方通知后,应在7个工作日内核实乙方提供的不可抗力事件证明文件,并根据实际情况决定是否延长工期或减轻乙方责任。3.甲方未按照合同约定履行付款义务时,乙方可以催告甲方履行付款义务,必要时可以向法院提起诉讼。4.甲方未在不可抗力事件发生时协助乙方解决问题时,乙方可以催告甲方协助解决问题,必要时可以向法院提起诉讼。5.乙方未按照合同约定履行施工义务时,甲方可以催告乙方履行施工义务,必要时可以向法院提起诉讼。6.乙方未在遇到不可抗力事件时及时通知甲方时,甲方可以催告乙方及时通知,必要时可以向法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.甲方为工程项目的业主,乙方为工程项目的施工方时。2.双方经协商一致,需要对乙方在施工过程中遇到不可抗力事件时的权益保护达成协议时。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论