2024园林劳务分包合同书范本

编号：__________2024园林劳务分包合同书范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024园林劳务分包合同书范本合同目录第一章：总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3法律法规适用1.4合同原则第二章：分包工程范围与内容2.1分包工程概述2.2分包工程量清单2.3分包工程质量要求2.4分包工程时间安排第三章：分包人的义务与责任3.1分包人资质要求3.2分包人主要义务3.3分包人责任限制3.4分包人违约责任第四章：发包人的义务与责任4.1发包人权利与义务4.2发包人责任限制4.3发包人违约责任第五章：合同价格与支付5.1合同价格5.2支付方式与时间5.3价格调整机制5.4税务处理第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准6.2验收程序与要求6.3质量问题处理6.4工程移交第七章：工期与进度7.1工期要求7.2进度计划与报告7.3工期延误处理7.4提前完成奖励第八章：安全生产与环保8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环保规定遵守8.4安全生产培训第九章：合同变更与解除9.1合同变更程序9.2变更内容效力9.3合同解除条件9.4解除合同后的处理第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2协商与调解10.3仲裁程序10.4法院诉讼第十一章：违约责任11.1违约行为界定11.2违约责任承担11.3违约赔偿限额11.4免责条款第十二章：合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件12.4解除合同后的权益处理第十三章：其他约定13.1信息保密13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4附件说明第十四章：附则14.1合同的补充与修改14.2合同的废止与替代14.3合同签订日期与地点14.4合同的有效期合同编号：2024园林劳务分包合同书范本第一章：总则1.1合同背景与目的：甲方（园林工程发包方）委托乙方（园林劳务分包方）承担园林工程的劳务作业，乙方向甲方提供合格的劳务成果。1.2定义与解释：本合同所述“园林工程”指甲方委托乙方施工的绿化、景观、园林设施等建设项目的全部或部分。1.3法律法规适用：本合同的订立、效力、解释、履行、修改和终止，以及解决争议，均适用中华人民共和国相关法律法规。1.4合同原则：双方应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，履行合同约定的权利和义务。第二章：分包工程范围与内容2.1分包工程概述：乙方分包的园林工程包括但不限于绿化种植、景观建设、园林设施安装等。2.2分包工程量清单：详见附件一，乙方应按照清单内容进行劳务作业。2.3分包工程质量要求：乙方应按照国家相关标准和规范完成分包工程，保证工程质量符合设计文件和规范要求。2.4分包工程时间安排：详见附件二，乙方应按照时间安排完成分包工程的劳务作业。第三章：分包人的义务与责任3.1分包人资质要求：乙方须具备园林工程专业分包资质，并提供相应的资质证明文件。3.2分包人主要义务：乙方应按期完成分包工程，保证工程质量，并接受甲方的监督和管理。3.3分包人责任限制：乙方对分包工程中的质量、安全、环保等事项承担责任，但法律法规另有规定的除外。3.4分包人违约责任：乙方未按约定完成分包工程或工程质量不符合要求的，应承担违约责任，具体违约责任按合同约定执行。第四章：发包人的义务与责任4.1发包人权利与义务：甲方有权对乙方分包工程进行监督和管理，确保工程质量、安全、进度等满足要求。4.2发包人责任限制：甲方应按照合同约定提供施工条件，包括但不限于场地、材料、设备等，并保证乙方的合法权益。4.3发包人违约责任：甲方未按约定提供施工条件或未按约定支付合同款项的，应承担违约责任，具体违约责任按合同约定执行。第五章：合同价格与支付5.1合同价格：双方约定合同价格为固定价格，详见附件三。5.2支付方式与时间：甲方按乙方完成分包工程的进度支付合同款项，具体支付方式与时间见附件四。5.3价格调整机制：本合同价格不因市场波动等原因进行调整。5.4税务处理：双方应依法纳税，遵守国家税收法律法规。第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准：乙方应按照国家相关标准和规范完成分包工程，保证工程质量符合设计文件和规范要求。6.2验收程序与要求：甲方应按约定对分包工程进行验收，乙方应配合甲方完成验收工作。6.3质量问题处理：乙方在分包工程中出现质量问题的，应负责及时修复并承担相应责任。6.4工程移交：分包工程验收合格后，甲方应按照约定接收工程，并支付剩余合同款项。第八章：安全生产与环保8.1安全生产要求：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求进行施工，确保工程施工安全。8.2安全事故处理：发生安全事故的，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求进行处理。8.3环保规定遵守：乙方应遵守国家环保法律法规，确保工程施工过程中对环境的影响降至最低。8.4安全生产培训：乙方应定期对施工人员进行安全生产培训，提高施工人员的安全意识。第九章：合同变更与解除9.1合同变更程序：合同变更应书面签订补充协议，经双方协商一致后生效。9.2变更内容效力：补充协议与本合同具有同等法律效力，视为本合同的一部分。9.3合同解除条件：合同解除应书面协议，经双方协商一致后生效。9.4解除合同后的处理：合同解除后，乙方应按照甲方要求完成剩余工作，并承担相应责任。第十章：争议解决10.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，可以选择调解或仲裁。10.2协商与调解：协商和调解均需书面记录，双方签字确认后生效。10.3仲裁程序：仲裁请求应在争议发生之日起三个月内提出，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.4法院诉讼：双方均可选择向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一章：违约责任11.1违约行为界定：违约行为包括但不限于未按约定完成工作、未按约定支付款项等。11.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。11.3违约赔偿限额：双方约定违约赔偿限额为合同金额的10%。11.4免责条款：双方同意，不可抗力导致无法履行合同的，双方均不承担违约责任。第十二章：合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件：合同约定的工作内容全部完成后，本合同终止。12.3合同解除条件：合同解除应书面协议，经双方协商一致后生效。12.4解除合同后的权益处理：合同解除后，乙方应按照甲方要求完成剩余工作，并承担相应责任。第十三章：其他约定13.1信息保密：双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2知识产权保护：双方同意，分包工程中涉及的知识产权归甲方所有。13.3不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.4附件说明：本合同附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十四章：附则14.1合同的补充与修改：本合同的补充和修改应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。14.2合同的废止与替代：本合同一经签订，双方应认真履行，未经双方书面同意，任何一方不得单方面废止或替代。14.3合同签订日期与地点：本合同于____年__月__日签订于____（地点）。14.4合同的有效期：本合同自签字盖章之日起至合同约定的工作内容全部完成之日止。合同双方签字：甲方（签字）：______________日期：____年__月__日乙方（签字）：______________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方监督与检查：甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，确保工程质量、安全、进度等满足要求。乙方应积极配合甲方的监督和检查工作。1.2甲方指令：甲方有权根据工程实际情况，对乙方的工作进行指导和指令。乙方应严格执行甲方的指令，确保工程顺利进行。1.3甲方变更权：甲方有权在合同履行过程中，对分包工程的内容、规模、质量标准等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整施工计划，确保工程按时完成。1.4甲方终止权：甲方在合同履行过程中，发现乙方严重违约或工程质量、安全不符合要求的情况下，有权终止合同。终止合同后，乙方应按照甲方要求完成剩余工作，并承担相应责任。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方施工方案：乙方应根据合同约定的工程内容，制定详细的施工方案，并提交甲方审批。施工方案应包括施工工艺、施工进度、安全措施等内容。2.2乙方人员管理：乙方应确保施工人员的专业素质和技能，对施工人员进行定期培训和考核。施工人员应遵守甲方现场管理制度，确保施工安全。2.3乙方材料供应：乙方应按照合同约定的材料供应要求，提供符合质量标准的材料。乙方应对提供的材料进行验收，确保材料质量。2.4乙方质量保证：乙方应对分包工程的质量负责，确保工程质量符合合同约定。工程验收不合格的，乙方应负责整改，并承担相应责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介作为合同的协调和管理机构，负责监督甲方和乙方的合同履行，确保合同顺利进行。3.2第三方中介协调：第三方中介应积极协调甲方和乙方之间的关系，处理合同履行过程中的矛盾和纠纷。3.3第三方中介监督：第三方中介有权对甲方和乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等满足要求。3.4第三方中介终止权：第三方中介在合同履行过程中，发现甲方和乙方严重违约或工程质量、安全不符合要求的情况下，有权终止合同。终止合同后，甲方和乙方应按照第三方中介的要求，完成剩余工作，并承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定提供施工条件或未按约定支付款项未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求单方面废止或替代合同2.乙方违约行为：未按约定完成分包工程或工程质量不符合要求未按约定提供材料或材料质量不符合标准未按约定时间完成工程或施工安全不符合要求3.第三方中介违约行为：未按约定协调甲方和乙方的关系未按约定监督工程进度和质量未按约定处理合同履行过程中的纠纷三、法律名词及解释：1.园林工程：指甲方委托乙方施工的绿化、景观、园林设施等建设项目的全部或部分。2.分包工程：指乙方按照合同约定，向甲方提供的劳务作业。3.合同金额：指双方约定的合同总价款，包括工程量清单中列明的全部工程内容。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决方案：双方协商确定合理的工程进度计划，乙方采取措施加快工程进度。2.工程质量问题：解决方案：乙方负责整