![商铺消防管道保温工程施工合同_第1页](http://file4.renrendoc.com/view14/M00/1C/10/wKhkGWZ8xaSAXMkhAAFOVVCH5Wg718.jpg)
![商铺消防管道保温工程施工合同_第2页](http://file4.renrendoc.com/view14/M00/1C/10/wKhkGWZ8xaSAXMkhAAFOVVCH5Wg7182.jpg)
![商铺消防管道保温工程施工合同_第3页](http://file4.renrendoc.com/view14/M00/1C/10/wKhkGWZ8xaSAXMkhAAFOVVCH5Wg7183.jpg)
![商铺消防管道保温工程施工合同_第4页](http://file4.renrendoc.com/view14/M00/1C/10/wKhkGWZ8xaSAXMkhAAFOVVCH5Wg7184.jpg)
![商铺消防管道保温工程施工合同_第5页](http://file4.renrendoc.com/view14/M00/1C/10/wKhkGWZ8xaSAXMkhAAFOVVCH5Wg7185.jpg)
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
商铺消防管道保温工程施工合同合同编号:__________地址:联系人:联系电话:地址:联系人:联系电话:鉴于委托方拥有位于__________的商铺,商铺内消防管道需要进行保温工程施工,为确保工程质量,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称:商铺消防管道保温工程施工1.2工程地点:__________1.3工程规模:根据委托方提供的商铺消防管道实际情况进行保温工程施工。1.4工程质量:符合国家相关消防管道保温工程施工标准及要求。第二条工程进度2.1工程开工日期:__________2.2工程竣工日期:__________2.3工程进度计划:承包方应按照委托方要求,制定详细的工程进度计划,并报委托方批准。第三条工程费用3.1工程总价:根据双方协商,本工程总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。3.2付款方式:(1)工程开工前,委托方支付工程总价的50%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,委托方支付工程总价的30%;(3)工程竣工验收合格后,委托方支付剩余的20%。3.3工程款支付:委托方支付工程款时,应提供正规发票。第四条工程质量及验收4.1承包方应严格按照国家相关消防管道保温工程施工标准进行施工,确保工程质量。4.2工程竣工后,委托方有权对工程进行验收。验收不合格的,承包方应按照委托方的要求进行整改,直至验收合格。4.3验收合格后,双方签署《工程验收单》,工程正式交付委托方使用。第五条违约责任5.1任何一方违反合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。5.2承包方如未按照约定的工期完成工程,应按照逾期天数向委托方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=工程总价×0.1%×逾期天数。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:__________一、附件列表:1.工程设计方案2.工程预算书3.工程进度计划4.工程验收标准5.施工许可证6.消防安全评估报告7.工程保修书8.工程移交记录二、违约行为及认定:1.未按照约定的工期完成工程:指承包方未按照合同约定的时间节点完成工程,视为违约行为。2.工程质量不符合约定:指工程质量未达到合同约定的标准,视为违约行为。3.未按照合同约定支付工程款:指委托方未按照合同约定的时间、金额和方式支付工程款,视为违约行为。4.未经委托方同意擅自变更工程内容:指承包方在未经委托方同意的情况下,擅自变更工程内容,视为违约行为。5.违反合同约定的其他义务:指双方在履行合同过程中,任何一方违反合同约定的其他义务,视为违约行为。三、法律名词及解释:1.委托方:指合同中承担委托义务的一方,本合同中为商铺的所有者或管理者。2.承包方:指合同中承担施工义务的一方,本合同中为施工单位。3.工程总价:指合同约定的完成整个工程所需支付的金额。4.违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.工程验收:指委托方对承包方完成的工程进行检验、评估,以确定工程是否符合合同约定的质量、功能要求。6.工程保修:指承包方在工程竣工验收合格后,对工程一定期限内出现的质量问题进行修复、维护的责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:如遇到不可抗力等因素导致工程进度延误,双方应积极协商,根据实际情况调整工程进度计划。2.工程质量问题:如发现工程质量问题,委托方应及时通知承包方,承包方应在约定时间内进行整改,直至满足合同约定的质量要求。3.工程款支付纠纷:如发生工程款支付纠纷,双方应依据合同约定和相关法律法规,通过友好协商解决。4.合同变更:如双方同意变更合同内容,应签订书面变更协议,明确变更内容、范围、时间等。5.违约行为处理:如发生违约行为,双方应依据合同约定和相关法律法规,通过友好协商解决,必要时可依法向人民法院提起诉讼。五、所有应
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 【正版授权】 IEC 60748-2-8:1993 EN-FR Semiconductor devices - Integrated circuits - Part 2: Digital integrated circuits - Section Eight: Blank detail specification for integrated circuit static re
- 【正版授权】 IEC 60747-5-1:1997/AMD1:2001 EN-FR Amendment 1 - Discrete semiconductor devices and integrated circuits - Part 5-1: Optoelectronic devices - General
- 【正版授权】 IEC 60728-7-1:2003/AMD1:2015 EN-FR Amendment 1 - Cable networks for television signals,sound signals and interactive services - Part 7-1: Hybrid Fibre Coax Outside Plant status monit
- 【正版授权】 IEC 60728-101:2016 EN-FR Cable networks for television signals,sound signals and interactive services - Part 101: System performance of forward paths loaded with digital channels onl
- 【正版授权】 IEC 60695-7-1:2010 EN-FR Fire hazard testing - Part 7-1: Toxicity of fire effluent - General guidance
- 【正版授权】 IEC 60691:2015+AMD1:2019 CSV EN-FR Thermal-links - Requirements and application guide
- 【正版授权】 IEC 60685-2-4:1983 EN-FR Connecting devices (junction and/or tapping) for household and similar fixed electrical installations - Part 2: Particular requirements - Twist-on connecting
- 【正版授权】 IEC 60669-2-3:2024 RLV EN Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-3: Particular requirements - Time-delay switches (TDS)
- 【正版授权】 IEC 60664-3:2003 EN-FR Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 3: Use of coating,potting or moulding for protection against pollution
- 【正版授权】 IEC 60630:1994+AMD1:1997+AMD2:1998+AMD3:1999 CSV EN-FR Maximum lamp outlines for incandescent lamps
- 凝汽器端差大分析及循环水加药后的效果
- 医疗器械有限公司销售部经销商、代理商管理制度
- 钢筋混凝土简支T型梁桥上部结构设计及计算
- 国家开放大学《建筑力学》形成性作业1-4参考答案
- 于君星的雅思英语语法讲义(共27页)
- 整体地把握初中数学课程
- 河南省基本医疗保险转诊单
- Kappa计算公式及表格
- 《阿房宫赋》教学实录
- 银行授信证明书(通用格式)
- 甲醇制烯烃项目综合办公楼工程施工现场安全文明施工方案
评论
0/150
提交评论