一级造价工程师《造价管理》2024年郴州市北湖区高分冲刺试卷含解析

一级造价工程师《造价管理》2024年郴州市北湖区高分冲刺试卷第1题：单选题(本题1分)工程寿命周期成本分析中，为了权衡设置费与维修费之间关系，则采用的手段是（）。A.进行充分研发，降低制造费用B.购置备用构件，提高可修复性C.提高材料周转速度，降低生产成本D.聘请操作人员，减少维修费用第2题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，下列工作中，属于发包人义务的是（）。A.发出开工通知B.编制施工组织总设计C.组织设计交底D.施工期间照管工程第3题：单选题(本题1分)项目公司资本结构是否合理，一般是通过分析（）的变化进行衡量。A.利率B.风险报酬率C.股票筹资D.每股收益第4题：单选题(本题1分)工程寿命周期成本分析中，为了权衡设置费与维修费之间关系采用（）。A.进行充分研发，降低制造费用B.购置备用构件，提高可修复性C.提高材料周转速度，降低生产成本D.聘请操作人员，减少维修费用第5题：单选题(本题1分)在成本费用预测中，常用的定量预测方法是（）。A.函询调查法B.加权平均法C.座谈会法D.技术进步法第6题：单选题(本题1分)采用排列图分析影响工程质量的主要因素时，将影响因素分为三类，其中A类因素是指累积频率（）范围内的因素。A.0～70%B.0～80%C.80～90%D.90～100%第7题：单选题(本题1分)对有营业收入的非经营性项目进行财务分析时，应以营业收入抵补下列支出：①生产经营耗费②偿还借款利息③缴纳流转税④计提折旧和偿还借款本金，正确程序是（）。A.①②③④B.①③②④C.③①②④D.①③④②第8题：单选题(本题1分)建设项目将工程项目设计与施工发包给工程项目管理公司，工程项目管理公司在将所承接的设计和施工任务全部分包给专业设计单位和施工单位，自己专心致力于工程项目工作。该项目组织模式属于（）。A.项目管理承包模式B.工程代建制C.总分包模式D.CM承包模式第9题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项施工方案的专家论证会应当由（）组织召开。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位第10题：单选题(本题1分)根据《标准设计施工总承包招标文件》发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后（）天内，将进度应付款支付给承包人。A.7B.14C.28D.42第11题：单选题(本题1分)下列分析方法中，可用来选择价值工程研究对象的是（）。A.价值指数法和对比分析法B.百分比分析法和挣值分析法C.对比分析法和挣值分析法D.ABC分析法和因素分析法第12题：单选题(本题1分)某企业投资项目，总投资3000万元，其中借贷资金占40%，借贷资金资金成本为12%，企业自有资金机会成本为15%，在不考虑其他影响因素的前提下，基准收益率至少应达到（）。A.12%B.13.5%C.13.8%D.15%第13题：单选题(本题1分)某固定资产原价为20000元，预计净残值为3000元，预计使用年限为4年，采用年数总和法进行折旧，则第4年的折旧额为（）元。A.2250B.1800C.1500D.1700第14题：单选题(本题1分)下列关于PPP项目财政承受能力论证的说法，正确的是（）。A.财政承受能力论证的结论分为“通过论证”和“未通过论证”B.对可行性缺口资助模式的项目，在项目运营补贴期间，政府承担全部直接付费责任C.财政支出能力评估，是根据PPP项目预算支出责任，评估PPP项目实施对今后年度财政支出的影响D.每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过20%第15题：单选题(本题1分)下列项目策划内容中，属于项目实施过程策划内容的是（）。A.工程项目的定义B.项目建设规模策划C.项目合同结构策划D.总体融资方案策划第16题：单选题(本题1分)关于投资方案不确定性分析与风险分析的说法，正确的是（）。A.敏感性分析只适用于财务评价B.风险分析只适用于国民经济评价C.盈亏平衡分析只适用于财务评价D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价第17题：单选题(本题1分)下列造价管理做法中，体现全寿命期造价管理思想的是（）。A.将建造成本、工期成本、质量成本纳入造价管理B.建设单位、施工单位及有关咨询机构协同进行造价管理C.将工程项目建成后的日常使用及拆除成本纳入造价管理D.将工程项目从开工到竣工验收各阶段内均作为造价管理重点第18题：单选题(本题1分)采用ABC分析法确定价值工程对象，是指将（）的零部件或工序作为研究对象。A.功能评分值高B.成本比重大C.价值系数低D.生产工艺复杂第19题：单选题(本题1分)工程项目管理组织机构采用直线制形式的主要优点是（）。A.管理业务专门化，易提高工作质量B.部门间横向联系强，管理效率高C.隶属关系明确，易实现统一指挥D.集权与分权结合，管理机构灵活第20题：单选题(本题1分)某投资方案计算期现金流量见下表，该投资方案的静态投资回收期为（）年。A.2.143B.3.125C.3.143D.4.125第21题：单选题(本题1分)单代号网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.由关键工作组成B.相邻两项工作之间时间间隔均为零C.由关键节点组成D.相邻两项工作之间间歇时间均相等第22题：单选题(本题1分)工程寿命周期成本分析中，可用于对从系统开发至设置完成所用时间与设置费之间进行权衡分析的方法是（）。A.层次分析法B.关键线路法C.计划评审技术D.挣值分析法第23题：单选题(本题1分)下列关于基准收益率的说明，正确的是（）。A.基准收益率是单位资金成本和单位投资机会成本之和B.基准收益率是投资者以动态的观点所确定的，可接受的投资方案平均水平的收益水平C.风险越大，要求的基准收益率应越高D.基准收益率由国家有关部门统一测定第24题：单选题(本题1分)订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为（）。A.合同订立B.合同成立C.合同生效D.合同有效第25题：单选题(本题1分)根据FIDIC《施工合同条件》提出的专用条件起草原则，不允许专用条件改变通用条件内容的是（）。A.合同争端的解决方式B.承包人对临时工程应承担的责任C.（咨询）工程师的权限D.风险与回报分配的平衡第26题：单选题(本题1分)根据《城市房地产管理法》，基准地价是指各城市按不同的土地级别、不同地段分别评估和测算的（）。A.商业、住宅、工业等各类用地土地使用权的平均价格B.商业与住宅用地土地使用权的加权平均价格C.工业与民用建筑用地土地使用权的加权平均价格D.住宅与公用建筑用地土地使用权的平均价格第27题：单选题(本题1分)下列有关造价工程师职业资格考试的表述，错误的是（）。A.二级造价工程师职业资格考试全国统一大纲B.造价工程师职业资格证书，由省.自治区.直辖市人力资源社会保障行政主管部门颁发C.造价工程师职业资格证书仅在所颁发的省.自治区.直辖市范围内有效D.一级造价工程师职业资格考试一般每年举行一次考试第28题：单选题(本题1分)根据《建筑法》，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是（）。A.以两次为限，每次不超过2个月B.以三次为限，每次不超过2个月C.以两次为限，每次不超过3个月D.以三次为限，每次不超过3个月第29题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，出现下列情况时，应由发包人负责赔偿的是（）。A.工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失B.在施工场地内造成的第三者人身伤亡C.在施工场地毗邻地带造成的第三者人身伤亡D.在施工场地毗邻地带造成的第三者财产损失第30题：单选题(本题1分)在施工成本管理流程中，介于成本核算和成本考核之间的管理环节是（）。A.成本预测B.成本计划C.成本控制D.成本分析第31题：单选题(本题1分)既有法人筹措新建项目资金时，属于其内部资金来源的有（）。A.企业现金B.企业增资扩股C.优先股D.国家预算内投资第32题：单选题(本题1分)某企业从银行借款1000万元，年利息80万元，手续费等筹资费费率为5%，企业所得税率25%，该项借款的资金成本率为（）。A.6.00%B.6.315%C.8.42%D.12.00%第33题：单选题(本题1分)甲乙两个互斥的投资方案，计算期分别是3年、4年，采用最小公倍数法对两方案净现值比选时，需确定甲方案循环重复（）次。A.3B.4C.7D.12第34题：单选题(本题1分)采用0－4评分法确定产品各部件功能重要性系数时，各部件功能得分见下表，部件A的功能重要性系数是（）。A.0.100B.0.150C.0.225D.0.250第35题：单选题(本题1分)ＳＰＣ进行ＡＢＳ方式项目融资时，其融资风险与（）有关。A.项目的原始权益人B.项目资产现金收入和项目的原始权益人C.项目资产未来现金收入D.项目资产未来现金收入和项目的原始权益人第36题：单选题(本题1分)根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）个月内，向发证机关报告。A.1B.2C.3D.6第37题：单选题(本题1分)关于关键路线的说法，错误的是（）。A.在双代号时标网络中，从起始节点到终止节点，自始至终不出现波形线的是关键路线B.在双代号网络图中，关键路线是工作持续时间最长的路线C.在双代号网络图中，关键路线上如果总时差为零，自由时差可以不为零D.在单代号网络图中，从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路第38题：单选题(本题1分)工作A的持续时间为５天，Ａ有两个紧后工作为B.C，它们的持续时间分别为4天和6天；B.C工作最迟完成时间分别为第25天和23天，则A工作的最迟开始时间为第（）。A.4天B.8天C.12天D.16天第39题：单选题(本题1分)关于两阶段招标的说法，错误的是（）。A.招标人要求投标人提交投标保证金，应当在第二阶段提出B.投标报价应在第一阶段提出C.编制招标文件应在第一阶段进行D.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标第40题：单选题(本题1分)工程项目策划的首要任务是（）。A.项目的用途和规模B.项目的性质和用途C.项目的定义和定位D.项目的目标和组织第41题：单选题(本题1分)根据《标准勘察招标文件》（2017年版），由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，（）。A.应当延长设计服务期限并增加设计费用B.只增加设计费用给予补偿C.只延长设计服务期限D.双方协商解决第42题：单选题(本题1分)采用分组计算审查法审查施工图预算的特点是（）。A.可加快审查进度，但审查精度较差B.审查质量高，但审查时间较长C.应用范围广，但审查工作量大D.审查效果好，但应用范围有局限性第43题：单选题(本题1分)建设工程造价从业主和市场交易的角度可分别理解为（）。A.建设工程固定资产投资和建设工程总费用B.建设工程总投资和建设工程承发包价格C.建设工程总投资和建设工程固定资产投资D.建设工程动态投资和建设工程静态投资第44题：单选题(本题1分)民法典合同编第三分编规定的内容是（）。A.合同订立和违约责任B.无因管理不当得利C.典型合同、标准合同D.特殊合同和预约合同第45题：单选题(本题1分)实行建设项目法人责任制的项目，项目董事会需要负责的工作是（）。A.筹措建设资金并按时偿还债务B.组织编制并上报项目初步设计文件C.编制和确定工程招标方案D.组织工程建设实施并控制项目目标第46题：单选题(本题1分)下列关于总时差与自由时差的描述中错误的是（）。A.对于同一项工作而言，总时差不会超过自由时差B.TF=LF-EF=LS-ESC.工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间D.工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间第47题：单选题(本题1分)下列成本分析方法中，主要用来确定目标成本、实际成本和降低成本的比例关系，从为寻求降低成本的途径指明方向的是（）。A.抅成比率法B。相关比率法C.因素分析法D.差额计箅法第48题：单选题(本题1分)将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。A.通货膨胀B.资金时间价值C.建设期利息D.建设期长短第49题：单选题(本题1分)某工程划分为3个施工过程，4个施工段，组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为8天、4天、4天，则该工程的流水作业工期为（）天。A.32B.28C.36D.24第50题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。A.由此增加的费用，工期延误B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误D.由此增加的费用，工期延误，以及承包商合理利润第51题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.工程交付使用B.竣工审计通过C.工程价款结清D.竣工验收合格第52题：单选题(本题1分)从价值工程的特点分析，价值工程的核心是（）。A.降低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能B.对产品进行功能分析C.提高产品的技术经济效益D.量化功能第53题：单选题(本题1分)下列投资方案经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.总投资收益率B.内部收益率C.资产负债率D.资本金净利润率第54题：单选题(本题1分)双代号时标网络计划中，波形线表示工作的（）。A.总时差B.自由时差C.持续时差D.工作时间第55题：单选题(本题1分)根据《注册造价工程师管理办法》的规定，下列工作中属于一级造价工程师执业范围的是（）。A.工程经济纠纷的调解与仲裁B.建设工程设计概算的编制和审核C.工程投资估算的审核与批准D.工程概算的审核与批准第56题：单选题(本题1分)根据《合同法》，可撤销合同是指（）的合同。A.因重大误解订立B.当事人恶意串通损害第三方利益所订立C.违反行政法规强制性规定而订立D.当事人未能履行保密义务而订立第57题：单选题(本题1分)采用下列方式筹集的资金中，不列入企业资本结构管理范围的是（）。A.政府投资B.发行股票C.发行长期债券D.银行短期借款第58题：单选题(本题1分)建设工程采用CM承包模式时，CM单位有代理型和非代理型两种。工程分包商的签约对象是（)。A.代理型为业主，非代理型为CM单位B.代理型为CM单位，非代理型为业主C.无论代理型或非代理型，均为业主D.无论代理型或非代理型，均为CM单位第59题：单选题(本题1分)在资金时间价值的作用下，下列现金流量图（单位：万元）中，有可能与第2期末1000万元现金流入等值的是（）。第60题：单选题(本题1分)下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是（）。A.设计概算文件B.施工图预算文件C.工程结算文件D.竣工决算文件第61题：多选题(本题2分)工程项目实施策划旨在提出带有谋略性和指导性的设想。下列内容属于工程项目实施策划的有（）。A.工程项目组织策划B.工程项目设计策划C.工程项目的定位D.工程项目目标策划E.工程项目实施过程策划第62题：多选题(本题2分)对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需的费用，施工单位应当用于（）。A.安全生产条件改善B.专职安全管理人员工资发放C.施工安全设施更新D.安全事故损失赔付E.施工安全防护用具采购第63题：多选题(本题2分)工程寿命周期成本分析法的局限性在于()。A.分析过程中涉及的因素众多，专业性，技术性强B.寿命周期的变化难以预见C.设置费与维持费之间难以权衡D.早期进行评价的准确性难以保证E.分析成本比较高第64题：多选题(本题2分)由于发包人下列（）原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和增加费用，并支付合理利润。A.施工中发现文物B.发包人增加合同工作内容C.发包人迟延提供材料D.发包人提供图纸有误E.遇到不可预见的物质条件第65题：多选题(本题2分)下列影响因素中，属于确定基准收益率基础因素的有（）。A.资金成本B.投资风险C.周转速度D.机会成本E.通货膨胀第66题：多选题(本题2分)按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，不能分解到各个工程分项的费用由（）。A.人工费B.保险费C.二次搬运费D.临时设施费E.施工机具使用费第67题：多选题(本题2分)评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有（）。A.甲的投标文件开标后，想要修改其中的报价，被评标委员会拒绝B.乙的投标文件未列明报价，评标委员会要求其补充填报C.丙未按招标文件要求提交投标保证金，评标委员会将丙的投标文件作为废标处理D.丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E.戊是以他人的名义投标，评标委员会将戊的投标文件作为废标处理第68题：多选题(本题2分)建设单位编制的工程项目建设年度进度计划包括的内容有（）。A.年度计划项目表B.工程项目一览表C.投资计划年度分配表D.工程项目进度平衡表E.年度设备平衡表第69题：多选题(本题2分)根据我国民法典合同编内容的规定，可以解除合同的法定解除的条件有（）。A.不可抗力发生B.在履行期限届满之前，当事人明确表明不履行主要债务的C.当事人迟延履行主要债务D.当事人违约使合同目的无法实现E.在履行期限届满之前，当事人以自己的行为表明不履行主要债务第70题：多选题(本题2分)关于施工标段划分的说法，正确的有（）。A.标段划分多，业主协调工作量小B.承包单位管理能力强，标段划分宜多C.业主管理能力有限，标段划分宜少D.标段划分少，会减少投标者数量E.标段划分多，有利于施工现场布置第71题：多选题(本题2分)工程项目决策阶段编制的项目建议书应包括的内容有（）。A.环境影响的初步评价B.社会评价和风险分析C.主要原材料供应方案D.资金筹措方案设想E.项目进度安排第72题：多选题(本题2分)线性盈亏平衡分析的前提条件包括（）。A.项目可行B.生产量等于销售量C.生产量变化，销售单价不变D.生产量变化，单位可变成本不变E.销售量不变，销售单价变化第73题：多选题(本题2分)根据《建筑法》，建筑工程安全生产管理应建立健全（）制度。A.责任B.追溯C.保证D.群防群治E.监督第74题：多选题(本题2分)业主方项目管理组织模式下，下列（）内容属于项目前期阶段的工作内容。A.项目建设方案优化B.组织项目风险识别和分析C.设计管理D.配合业主进行生产准备E.编制EPC招标文件第75题：多选题(本题2分)当工程项目网络计划的计算工期不能满足要求工期时，需压缩关键工作的持续时间，此时可选的关键工作有（）。A.持续时间长的工作B.紧后工作较多的工作C.对质量和安全影响较小的工作D.压缩费用较少的工作E.资源供应较充足的工作第76题：多选题(本题2分)与购置设备相比，采用设备租赁方式的优越性在于（）。A.资金成本较低B.有利于加快设备更新速度C.不会恶化企业的资产负债状况D.租用设备可用于担保、抵押贷款E.可用较少资金获得生产急需的设备第77题：多选题(本题2分)关于建设工程限额设计的说法，正确的有（）。A.限额设计应遵循全寿命期费用最低原则B.限额设计的重要依据是批准的投资总额C.限额设计时工程使用功能不能减少D.限额设计应追求技术经济合理的最佳整体目标E.限额设计可分为限额初步设计和限额施工图设计第78题：多选题(本题2分)根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，建设项目总经理的职权有（）。A.组织审核初步设计文件B.组织工程设计招标C.审批项目财务预算D.组织单项工程预验收E.编制项目财务决算第79题：多选题(本题2分)合同计价方式中施工承包单位基本没有的风险方式是（）A.总价合同B.单价合同C.百分比酬金D.固定酬金E.目标成本加奖罚第80题：多选题(本题2分)进行投资项目互斥方案静态分析可采用的评价指标有（）。A.净年值B.增量投资收益率C.综合总费用D.增量投资内部收益率E.增量投资回收期

参考答案1、【正确答案】：B【试题解析】：A选项是设置费中各项费用之间的权衡分析，C选项是系统效率和寿命周期成本之间进行权衡时采取的手段，D是维持费中各项费用之间的权衡分析。2、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P145选项A，监理人应按合同约定的时间向承包人发出开工通知。选项B.D属于承包人义务。3、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P245知识点：资本结构的确定。资本结构是否合理，一般是通过分析每股收益的变化来进行衡量的。4、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程寿命周期成本分析方法。选项A，设置费中各项费用之间的权衡分析，选项C，系统效率和寿命周期成本之间进行权衡时采取的手段，选项D，维持费中各项费用之间的权衡分析。5、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是成本预测、成本计划与成本控制。成本预测的方法可分为定性预测和定量预测两大类：（1）定性预测，如座谈会法和函询调查法；（2）定量预测，如加权平均法、回归分析法。6、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P103本题考查的是工程项目计划与控制。在一般情况下，将影响质量的因素分为三类，累计频率在0～80%范围内的因素，称为A类因素，是主要因素；在80%～90%范围内的为B类因素，是次要因素；在90%～100%范围内的为C类因素，是一般因素。7、【正确答案】：B【试题解析】：对于非经营性项目中有营业收入的项目，财务分析应根据收入抵补支出的程度，分别对待。收入补偿费用的顺序应为补偿人工、材料等生产经营耗费、缴纳流转税、偿还借款利息、计提折旧和偿还借款本金。8、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P76本题考查的是工程项目发承包模式。总分包模式中还有一种特殊的项目组织模式：工程项目总承包管理模式，建设单位将工程项目设计与施工的主要部分发包给专门从事设计与施工组织管理的工程项目管理公司，该公司自己既没有设计力量，也没有施工队伍，而是将其所承接的设计和施工任务全部分包给其他设计单位和施工单位，工程项目管理公司则专心致力于工程项目管理工作。9、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P98～99超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。10、【正确答案】：C【试题解析】：教材P316-331发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。11、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：价值工程对象的选择。价值工程对象选择的方法有多种，不同的方法适宜于不同的价值工程对象。应根据具体情况选用适当的方法，以取得较好的效果。常用的方法有以下几种：因素分析法、ABC分析法、强制确定法、百分比分析法、价值指数法。12、【正确答案】：C【试题解析】：40%*12%+60%*15%=13.8%13、【正确答案】：D【试题解析】：计算折旧的基数=20000-3000=17000（元）；年数总和=4+3+2+1=10；第四年的折旧额=17000×1/10=1700（元）。14、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P256知识点：项目融资的主要方式。选项B错误，政府付费模式下，政府承担全部运营补贴支出责任；可行性缺口资助模式下，政府承担部分运营补贴支出责任；使用者付费模式下，政府不承担运营补贴支出责任。选项C错误，财政支出能力评估，是根据PPP项目预算支出责任，评估PPP项目实施对当前及今后年度财政支出的影响。选项D错误，每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。15、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P286～287本题考查的是工程项目策划。工程项目实施过程策划是对工程项目实施的任务分解和组织工作策划，包括设计、施工、采购任务的招投标，合同结构，项目管理机构设置、工作程序、制度及运行机制，项目管理组织协调，管理信息收集、加工处理和应用等。16、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P195本题考查的是盈亏平衡分析。盈亏平衡分析只适用于财务评价，敏感性分析和风险分析可同时用于财务评价和国民经济评价。17、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P4本题考查的是工程造价管理的基本内涵。建设工程全寿命期造价是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用及拆除成本之和，包括策划决策、建设实施、运行维护及拆除回收等各阶段费用。由于在建设工程全寿命期的不同阶段，工程造价存在诸多不确定性，因此，全寿命期造价管理主要是作为一种实现建设工程全寿命期造价最小化的指导思想，指导建设工程投资决策及实施方案的选择。18、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P205本题考查的是价值工程方法。占总成本70%～80%而占零部件总数10%～20%的零部件划分为A类部件，A类零部件是价值工程的主要研究对象。19、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P80知识点：工程项目管理组织机构形式。直线制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。20、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P176本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。4-1+100/800=3.125年。21、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是单代号网络计划。单代号网络计划中，关键工作相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为零而构成的线路就是关键线路；从网络计划的终点节点开始，逆着箭线反向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的路线就是关键路线。22、【正确答案】：C【试题解析】：从开发到系统设置完成这段时间与设置费之间的权衡。进行这项权衡分析时，可以运用计划评审技术（PERT）。23、【正确答案】：C【试题解析】：选项A错误，基准收益率应不低于单位资金成本和单位投资的机会成本，这样才能使资金得到最有效的利用。选项BD错误，基准收益率也称基准折现率，是企业或行业或投资者以动态的观点所确定的、可接受的投资方案最低标准的收益水平。24、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P47本题考查的是合同法。合同的成立，是指双方当事人依照有关法律对合同的内容进行协商并达成一致的意见。合同成立的判断依据是承诺是否生效。25、【正确答案】：D【试题解析】：教材P316-331FIDIC《施工合同条件》首次提出了专用条件起草的五项黄金原则:1）合同所有参与方的职责、权利、义务、角色及责任一般都在通用条件中默示，并适应项目需求;2）专用条件的起草必须明确和清晰;3）专用条件不允许改变通用条件中风险与回报分配的平衡;4）合同规定的各参与方履行义务的时间必须合理;5）所有正式的争端在提交仲裁之前必须提交DAAB（争端避免/裁决委员会）取得具有临时性约束力的决定。26、【正确答案】：A【试题解析】：此部分内容在2009版教材中已删除。27、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P9知识点：造价工程师管理制度。选项C错误，一级造价工程师职业资格考试合格者，由各省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门颁发中华人民共和国一级造价工程师职业资格证书，该证书全国范围内有效。28、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是建筑法。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。29、【正确答案】：A【试题解析】：发包人应负责赔偿以下情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。30、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P341-352本题考查施工成本管理31、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是既有法人项目资本金筹措。既有法人筹措新建项目资金时，属于其内部资金来源的：企业的现金；未来生产经营中获得的可用于项目的资金；企业资产变现；企业产权转让。32、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是资金成本的计算。由公式K=D/P（1-f）=80×（1-25%）/[1000×（1-5%）]=6.315%。参见教材P238。33、【正确答案】：B【试题解析】：最小公倍数法（又称方案重复法）。是以各备选方案计算期的最小公倍数作为比选方案的共同计算期，并假设各个方案均在共同的计算期内重复进行。本题中共同计算期为12年，所以甲方案循环次数为12/3=4（次）。34、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：功能评价。35、【正确答案】：C【试题解析】：ＳＰＣ进行ＡＢＳ方式项目融资时，其融资风险仅与项目资产未来现金收入有关，与项目的原始权益人无关。36、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P21本题考查的是建筑法。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。37、【正确答案】：C【试题解析】：在双代号网络图中，由于工作的自由时差是其总时差的构成部分，所以，当工作的总时差为零时，其自由时差必然为零，可不必进行专门计算。38、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是六时标注法。39、【正确答案】：B【试题解析】：如招标人要求投标人提交投标保证金，应当在第二阶段提出。A选项正确。对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标（D选项正确）：第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件（C选项正确）；第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。B选项错。40、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P285本题考查的是工程项目策划。工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的定义和定位，全面构想一个待建项目系统。41、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P142页发包人应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，应当延长设计服务期限并增加设计费用。42、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P312知识点：概预算文件的审查。分组计算审查法。是指将相邻且有一定内在联系的项目编为一组，审查某个分量，并利用不同量之间的相互关系判断其他几个分项工程量的准确性。其优点是可加快工程量审查的速度；缺点是审查的精度较差。43、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P1知识点：工程造价的含义。建设工程造价从业主角度可以理解为全部固定资产投资费用，从市场交易的角度可以理解为建设工程总费用或建筑安装工程费用。44、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P43-56第三分编准合同明确了无因管理和不当得利。45、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程项目管理类型、任务及相关制度。建设项目董事会职权有：负责筹措建设资金；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务等等。选项BCD是项目总经理的职权。46、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是网络计划时间参数计算。从总时差和自由时差的定义可知，对于同一项工作而言，自由时差不会超过总时差。当工作的总时差为零时，其自由时差必然为零。47、【正确答案】：A【试题解析】：成本分析的基本方法包括(1)比较法。又称指标对比分析法，是通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法；(2)因素分析法。又称连环置换法。这种方法可用来分析各种因素对成本的影响程度；~(3)差额计算法。差额计算法是因素分析法的一种简化形式，它利用各个因素的目标值与实际值的差额来计算其对成本的影响程度；(4)比率法。是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。常用的比率法有以下几种①相关比率法。通过将两个性质不同而又相关的指标加以对比，求出比率，并以此来考察经营成果的好坏。②构成比率法。是通过计算某技术经济指标中各组成部分占总体比重进行数量分析的方法。通过构成比率，可以考察项目成本的构成情况，.将不同时期的成本构成比率相比较，可以观察成本构成的变动情况，同时也可看出量、本、利的比例关系（即目标成本、实际成本和降低成本的比例关系），从而为寻求降低成本的途径指明方向。③动态比率法。是将同类指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度的方法。见教材第三章第二节P148。【考核要点】成本分析的方法。48、【正确答案】：B【试题解析】：按是否考虑资金时间价值，经济效果评价方法又可分为静态评价方法和动态评价方法。49、【正确答案】：B【试题解析】：流水步距=流水节拍的最大公约数=4，工作队数=（8/4+4/4+4/4）=4，该工程的流水施工工期=（4+4-1）×4=28天。50、【正确答案】：D【试题解析】：发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工程延误，并向承包人支付合理利润。51、【正确答案】：D【试题解析】：建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。52、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。价值工程的核心是对产品进行功能分析。53、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P177知识点：经济效果评价指标体系。动态评价指标包括：内部收益率、动态投资回收期、净现值、净现值率、净年值。54、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P131知识点：时标网络计划中时间参数的判定。双代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划，应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。55、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P10（1）一级造价工程师的执业范围：1）建设项目建议书、可行性研究投资估算的编制和审核，项目评价造价分析；2）建设工程设计概算，施工（图）预算的编制与审核3）建设工程招标投标文件工程量和造价的编制与审核4）建设工程合同价款，结算价款，竣工决算价款的编制与管理5）建设工程审计，仲裁，诉讼，保险中的造价鉴定，工程造价纠纷调解6）建设工程计价依据，造价指标的编制与管理56、【正确答案】：A【试题解析】：1:合同可以变更或者撤销的情形有：(1)因重大误解订立的；(2)在订立合同时显失公平的；(3)一方以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损’害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销.见教材第五章第二节P274。【考核要点】：合同可以撤销的情形。57、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是资本结构。资本结构指企业各种长期资金筹集来源的构成和比例关系。短期资金的需要量和筹集是经常变化的，且在整个资金总量中所占比重不稳定，因此，不列入资本结构管理范围，而作为营运资金管理。58、【正确答案】：A【试题解析】：CM单位有代理型和非代理型两种，代理型的CM单位不负责工程分包的发包，与分包商的合同由业主直接签订。而非代理型的CM单位直接与分包商签订分包合同。见教材第四章第二节P201。【考核要点】CM承包模式的特点。59、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是等值计算。首先根据1000万元为现金流入判定C.D错误；选项A，420（1+i）+600肯定大于1000万元，选项A错误。60、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P2知识点：工程计价特征。工程结算文件一般由承包单位编制，由发包单位审查，也可委托工程造价咨询机构进行审查。61、【正确答案】：ADE【试题解析】：本题考查的是工程项目策划。工程项目实施策划具体包括：（1）工程项目组织策划；（2）工程项目融资策划；（3）工程项目目标策划；（4）工程项目实施过程策划。62、【正确答案】：ACE【试题解析】：2021教材P29本题考查的是建设工程安全生产管理条例。施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。63、【正确答案】：ABDE【试题解析】：工程寿命周期成本分析法的局限性在于：假定项目方案有确定的寿命周期。在工程实践中，由于技术进步或人们对工程产品的功能要求发生变化，使得项目寿命周期很难确定；在项目早期进行评价的准确性难以保证；工程寿命周期成本分析的高成本未必适用于所有项目。工程寿命周期成本分析是一项系统工程，涉及因素众多，专业性、技术性强，分析成本也比较高。64、【正确答案】：BCD【试题解析】：本题考查施工单位的索赔。非施工单位原因可以索赔，客观原因不能索赔利润。65、【正确答案】：AD【试题解析】：2021教材P181本题考查的是净现值与净年值。资金成本和机会成本是确定基准收益率的基础，投资风险和通货膨胀是确定基准收益率必须考虑的影响因素。66、【正确答案】：BD【试题解析】：建筑安装工程费用中的人工费、材料费、施工机具使用费等直接费，可直接分解到各工程分项。而企业管理费、利润、规费、税金则不宜直接进行分解。措施项目费则应分析具体情况，将其中与各工程分项有关的费用（如二次搬运费、检验试验费等）分离出来，按一定比例分解到相应的工程分项；其他与单位工程、分部工程有关的费用（如临时设施费、保险费等），则不能分解到各工程分项。67、【正确答案】：ACDE【试题解析】：2021教材P39知识点：招标投标法。选项B属于投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，应否决其投标。68、【正确答案】：AE【试题解析】：工程项目建设总进度计划的主要内容包括文字和表格两部分。表格部分，包括工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表和工程项目进度平衡表。69、【正确答案】：BDE【试题解析】：本题考查的是民法典合同编。法定解除条件包括：因不可抗力致使不能实现合同目的；在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；法律规定的其他情形。70、【正确答案】：CD【试题解析】：2021教材P315本题考查的是施工招标策划。对于工程规模大、专业复杂的工程项目，建设单位的管理能力有限时，应考虑采用施工总承包的招标方式选择施工队伍。这样，有利于减少各专业之间因配合不当造成的窝工、返工、索赔风险。对于大型、复杂的工程项目，对承包单位的施工能力、施工经验、施工设备等有较高要求。在这种情况下，如果不划分标段，就可能使有资格参加投标的承包单位大大减少。从现场布置的角度看，承包单位越少越好。71、【正确答案】：ADE【试题解析】：2021教材P62本题考查的是