一级造价工程师《造价管理》2024年宾川县统考试题含解析

一级造价工程师《造价管理》2024年宾川县统考试题第1题：单选题(本题1分)某分部工程流水施工计划如下图所示，该流水施工的组织形式是（）。A.异步距异节奏流水施工B.等步距异节奏流水施工C.有提前插入时间的固定节拍流水施工D.有间歇时间的固定节拍流水施工第2题：单选题(本题1分)企业从银行借入资金500万元，年利率6％，期限1年，按季复利计息，到期还本付息，该项借款的年有效利率是（）。A.6.00％B.6.09％C.6.121％D.6.136％第3题：单选题(本题1分)某公司为新疆项目发行总面额为2000万元的十年期债券，票面利率为12%，发行费用率为6%，发行价格为2300万元，公司所得税为25%，则发行债券的成本率为（）。A.7.83%B.8.33%C.9.57%D.11.10%第4题：单选题(本题1分)工程项目经济评价中，财务分析是在（）的前提下，从项目的角度出发，计算项目范围内的财务效益和费用。A.完全市场竞争下的价格体系B.影子价格和影子工资C.最优资源配置下的价格体系D.国家现行财税制度和价格体系第5题：单选题(本题1分)某分部工程划分为2个施工过程、3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、2天和3、5、4天，则流水工期为（）天。A.20B.13C.16D.15第6题：单选题(本题1分)投保施工人员意外伤害险，施工单位与保险公司双方应根据各类风险因素商定保险费率，实行（）。A.差别费率和最低费率B.浮动费率和标准费率C.标准费率和最低费率D.差别费率和浮动费率第7题：单选题(本题1分)在评价投资方案经济效果时，如果A，B两个方案中缺少任何一个，另一个就不能正常运行，则A，B两方案称为（）。A.组合型B.互补型C.混合型D.相关型第8题：单选题(本题1分)当小规模纳税人采用简易计税方法计算增值税时，建筑业增值税的征收率是（）。A.3%B.6%C.9%D.10%第9题：单选题(本题1分)某公司贷款年初贷款3000万元，年复利率10%，贷款期限8年，每年末等额还款，则每年末还款（）万元。A.374.89B.447.09C.488.24D.562.23第10题：单选题(本题1分)某项目有甲、乙、丙、丁4个可行方案，投资额和年经营成本见下表：若基准收益率为10%，采用增量投资收益率比选，最优方案为（）方案。A.甲B.乙C.丙D.丁第11题：单选题(本题1分)下列策划内容中，属于工程项目实施策划的是（）。A.项目规模策划B.项目功能策划C.项目定义策划D.项目目标策划第12题：单选题(本题1分)在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间为（）。A.总时差B.最迟开始时间C.自由时差D.最迟完成时间第13题：单选题(本题1分)某既有产品功能现实成本和重要性系数见下表。若保持产品总成本不变，按成本降低幅度考虑，应优先选择的改进对象是（）。A.F1B.F2C.F3D.F4第14题：单选题(本题1分)下列施工成本考核指标中，属于施工企业对项目成本考核的是（）。A.项目施工成本降低率B.目标总成本降低率C.施工责任目标成本实际降低率D.施工计划成本实际降低率第15题：单选题(本题1分)房地产公司甲的下列做法中，符合《建设工程安全生产管理条例》规定的是（）。A.要求施工企业购买其指定的不合格消防器材B.申请施工许可证时无须提供保证工程安全施工措施的资料C.甲向施工企业提供的地下工程资料不准确D.甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门第16题：单选题(本题1分)工程项目构思策划需要完成的工作内容是（）。A.论证项目目标及其相互关系B.比选项目融资方案C.描述项目系统的总体功能D.确定项目实施组织第17题：单选题(本题1分)根据《关于工伤保险费率问题的通知》，建筑业用人单位缴纳工伤保险费最高可上浮到本行业基准率的（）。A.120%B.150%C.180%D.200%第18题：单选题(本题1分)价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V＜1，则正确的改进方向是（）。A.剔除不必要功能或降低现实成本B.剔除过剩功能及降低现实成本C.不作为价值工程改进对象D.提高现实成本或降低功能水平第19题：单选题(本题1分)下列文件中，属于要约邀请文件的是（）。A.投标书B.中标通知书C.招标公告D.现场踏勘答疑会议纪要第20题：单选题(本题1分)根据《招标投标法》，下列属于招标人在招标准备阶段的工作的是（）。A.进行市场调查B.组织合同谈判C.确定招标控制价D.组织开标会议第21题：单选题(本题1分)当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（）。A.可以拒绝赔偿B.不得提出异议C.可以要求仲裁机构裁定予以适当减少D.可以要求行政主管部门裁定予以适当减少第22题：单选题(本题1分)在进行项目融资时，TOT方式的过程是（）。A.建设→移交→运营B.建设→运营→移交C.移交→运营→移交D.建设→拥有→运营第23题：单选题(本题1分)与发行股票相比，发行债券融资的优点是（）。A.企业财务负担小B.企业经营灵活性高C.便于调整资本结构D.无需第三方担保第24题：单选题(本题1分)成本控制中分析项目虚盈或虚亏的方法是（）。A.成本分析法B.工期-成本同步分析法C.挣值分析法D.价值工程法第25题：单选题(本题1分)依法必须进行招标的项目在收到评标报告之后公示中标候选人，公示日期不可以是（）日。A.2B.3C.4D.5第26题：单选题(本题1分)生产性建设项目总投资由（）两部分组成。A.建筑工程投资和安装工程投资B.建安工程投资和设备工器具投资C.固定资产投资和流动资产投资D.建安工程投资和工程建设其他投资第27题：单选题(本题1分)下列方法中，可同时用来控制工程造价和工程进度的是（）。A.S曲线和直方图法B.直方图和控制图法C.排列图法和香蕉曲线法D.香蕉曲线法和S曲线法第28题：单选题(本题1分)关于资金成本性质的说法，错误的是()。A.资金的时间价值表现为资金所有者的利息收入B.资金成本是指资金使用人的筹资费用和利息费用C.资金成本具有一般产品成本的基本属性D.资金成本表现为资金占用和利息额的函数第29题：单选题(本题1分)某企业借款1000万元，期限2年，年利率8%，按年复利计息，到期一次性还本付息，则第2年应计的利息为（）万元。A.40.0B.80.0C.83.2D.86.4第30题：单选题(本题1分)在项目的融资方式中，PFI融资方式的特点有（）。A.适用于收益性项目B.项目的控制权由私营企业来掌握C.项目的控制权由公共部门掌握D.公共部门对项目的作用最大第31题：单选题(本题1分)下列财务评价指标中，可用来判断项目盈利能力的是（）。A.资产负债率B.流动比率C.总投资收益率D.速动比率第32题：单选题(本题1分)某固定节拍流水施工进度计划中，施工过程数目n=4,施工段数目m=3，流水节拍t=5天。施工过程Ⅱ可以提前插入2天开始。该流水施工进度计划的工期是（）天。A.30B.26C.28D.32第33题：单选题(本题1分)在施工合同履行过程中，施工单位接受竣工付款证书后，应当认为（）。A.施工单位已无权提出此前的任何索赔B.施工单位可以要求此前的索赔C.施工单位只能提出该日期前14日内的索赔D.施工单位能否索赔由行政主管部门决定第34题：单选题(本题1分)计算增值税销项税额时,简易计税方法的税前造价指的是（）。A.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费(不含增值税可抵扣进项税额)B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费(包含增值税可抵扣进项税额)C.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费(不含增值税可抵扣进项税额)D.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、消费税第35题：单选题(本题1分)竣工验收的准备工作不包括（）。A.整理技术资料B.绘制竣工图C.编制竣工决算D.组织验收委员会第36题：单选题(本题1分)影响利率的因素有多种，通常情况下，利率的最高界限是（）。A.社会最大利润率B.社会平均利润率C.社会最大利税率D.社会平均利税率第37题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由发包人负责的是（）。A.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖的隐蔽工程，监理人经重新检验发现质量不符合要求的C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量不符合要求的第38题：单选题(本题1分)下列关于双代号时标网络的说法，正确的是（）。A.工作箭线中波形线长，表示该工作的总时差B.虚箭线垂直画，表示该工作不占用时间C.双代号时标网络是按照最迟开始时间绘制的D.双代号时标网络的关键线路可以存在水平波浪线第39题：单选题(本题1分)根据我国《建设工程项目管理规范》的规定，项目管理实施规划的内容应包括（）。A.沟通管理计划B.项目管理目标C.项目采购管理D.项目信息管理第40题：单选题(本题1分)（）是指方案之间不完全互斥，也不完全相互依存，但任一方案的取舍会导致其他方案现金流量的变化。A.现金流量相关型方案B.混合-互斥型方法C.互补型方案D.独立型方案第41题：单选题(本题1分)项目资金结构中，如果项目资本金所占比重过小，则对项目的可能影响是（）。A.财务杠杆作用下滑B.负债融资成本提高C.负债融资难度降低D.市场风险承受力增强第42题：单选题(本题1分)工程寿命周期成本分析中，对于不直接表现为量本利的隐性成本，正确的处理方法是（）。A.不予计算和评价B.采用一定方法使其转化为可直接计量的成本C.将其作为可间接计量成本的风险看待D.将其按可直接计量成本的1.5～2倍计算第43题：单选题(本题1分)以投资方案建设所需的总投资作为计算基础，反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是（）。A.资本金现金流量表B.投资各方现金流量表C.财务计划现金流量表D.投资现金流量表第44题：单选题(本题1分)在某工程网络计划中，已知工作P的总时差和自由时差分别为5天和2天，工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作P的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟2天C.将其紧后工作的最早开始时间推迟2天，并使总工期延长1天D.将其紧后工作的最早开始时间推迟4天，并使总工期延长2天第45题：单选题(本题1分)投资项目借款偿还期是指用可作为还款的收益偿还（）所需要的时间。A.项目投资借款本金和利息B.项目投资借款本金和建设期利息C.项目投资借款本金和流动资金借款本金D.项目流动资金借款本金和利息第46题：单选题(本题1分)资金筹集成本的主要特点是（）。A.在资金使用多次发生B.与资金使用时间的长短有关C.可作为筹资金额的一项扣除D.与资金筹集的次数无关第47题：单选题(本题1分)关于财产所有权转移的说法，正确的是（）。A.动产、不动产均以登记为准B.动产、不动产均以交付为准C.动产以登记为准，不动产以交付为准D.动产以交付为准，不动产以登记为准第48题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期内缺陷责任的表述正确的是（）。A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷，发包人应负责修复B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭损坏的，承包人应负责修复C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费用，发包人承担查验费用D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相应的合理利润第49题：单选题(本题1分)对于实行项目法人责任制项目，项目董事会应负责（）。A.组织编制初步设计文件B.控制工程投资、工期和质量C.组织工程设计招标D.筹措建设资金第50题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，出现下列情况时，应由发包人负责赔偿的是（）。A.工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失B.在施工场地内造成的第三者人身伤亡C.在施工场地毗邻地带造成的第三者人身伤亡D.在施工场地毗邻地带造成的第三者财产损失第51题：单选题(本题1分)关于施工建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是（）。A.施工过程数大于施工段数B.流水步距等于流水节拍C.施工段之间可能有空闲时间D.专业工作队数大于施工过程数第52题：单选题(本题1分)在下列情形中，不构成缔约过失责任的是指（）。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况C.有其他违背诚实信用原则的行为D.当事人在履行合同中没有全面地履行合同的内容第53题：单选题(本题1分)建设单位在办理工程质量监督注册手续时，需提供（）。A.投标文件B.专项施工方案C.施工组织设计D.施工图设计文件第54题：单选题(本题1分)建筑业企业适用营业税是因为其承包工程的行为属于（）。A.销售货物B.消费工程材料C.转让无形资产D.提供应税劳务第55题：单选题(本题1分)下列计划表中，属于建设单位计划体系中工程项目建设总进度计划的是（）。A.年度计划项目表B.年度建设资金平衡表C.投资计划年度分配表D.年度设备平衡表第56题：单选题(本题1分)关于BT项目经营权和所有权归属的说法，正确的是（）。A.特许期经营权属于投资者，所有权属于政府B.经营权属于政府，所有权属于投资者C.经营权和所有权均属于投资者D.经营权和所有权均属于政府第57题：单选题(本题1分)某工程有3个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。3个施工过程的流水节拍以此为3、3、4天，5、2、1天和4、1、5天，则流水施工工期为（）天。A.6B.17C.18D.19第58题：单选题(本题1分)下列项目管理组织机构形式中，未明确项目经理角色的是（）组织机构。A.职能制B.弱矩阵制C.平衡矩阵制D.强矩阵制第59题：单选题(本题1分)双代号时标网络计划中，某工作有3项紧后工作，这3项紧后工作的总时差分别为3、5、2，该工作与3项紧后工作的时间间隔为2、1、2，则该工作的总时差是（）。A.2B.4C.5D.6第60题：单选题(本题1分)下列关于优先股的说法正确的是（）。A.发行优先股需要还本B.优先股股东会分散普通股股东的控股权C.优先股股东具有公司的控股权D.优先股股东不参与公司的经营管理第61题：多选题(本题2分)关于工程项目经济评价中财务分析和经济分析区别的说法，正确的有（）。A.财务分析是从企业或投资人角度，经济分析是从国家或地区角度B.财务分析的对象是项目本身的财务收益和成本，经济分析的对象是由项目给企业带来的收入增值C.财务分析是用预测的市场价格去计量项目投入和产出物的价值，经济分析是用影子价格计量项目投入和产出物的价值D.财务分析主要采用企业成本和效益的分析方法，经济分析主要采用费用和效益等分析方法E.财务分析的主要参数用财务净现值等，经济分析的主要参数用经济净现值等第62题：多选题(本题2分)关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.建筑意外伤害保险以工程项目为投保单位B.建筑意外伤害保险应实行记名制投保方式C.建筑意外伤害保险实行固定费率D.建筑意外伤害保险不只局限于施工现场作业人员E.建筑意外伤害保险期间自开工之日起最长不超过五年第63题：多选题(本题2分)投资方案经济效果评价指标中，既考虑了资金的时间价值，又考虑了项目在整个计算期内经济状况的指标有（）。A.净现值B.投资回收期C.净年值D.投资收益率E.内部收益率第64题：多选题(本题2分)既有法人筹措新建项目资金时，属于其外部资金来源的有（）。A.企业增资扩股B.资本市场发行的股票C.企业现金D.企业资产变现E.企业产权转让第65题：多选题(本题2分)下列指标中，属于承包企业层面项目成本考核指标的有（）。A..施工计划成本实际降低额B.项目设计成本降低额C.目标总成本降低额D.项目施工成本降低率E.施工责任目标成本实际降低率.第66题：多选题(本题2分)采用净现值和内部收益率指标评价投资方案经济效果的共同特点有（）。A.均受外部参数的影响B.均考虑资金的时间价值C.均可对独立方案进行评价D.均能反映投资回收过程的收益程度E.均能全面考虑整个计算期内经济状况第67题：多选题(本题2分)非节奏流水施工的特点有（）A.各施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.专业工作队数等于施工过程数D.施工段之间可能有空闲时间E.有的专业队不能连续工作第68题：多选题(本题2分)下面关于工程造价的说法正确的有（）。A.建设项目总投资与工程造价在数量上相等B.工程造价是建设项目的动态投资C.工程造价是建设项目的固定资产投资D.工程造价是建设项目的静态投资E.工程造价包含建安工程造价第69题：多选题(本题2分)下列关于CM承包模式的说法，正确的有（）。A.CM承包模式下采用快速路径法施工B.CM单位直接与分包单位签订分包合同C.CM合同采用成本加酬金的计价方式D.CM单位与分包单位之间的合同价是保密的E.CM单位不赚取总包与分包之间的差价第70题：多选题(本题2分)在财务分析的项目投资现金流量表中,属于现金流出构成内容的有（）。A.建设投资B.总成本费用C.动资金D.所得税E.销售税金及附加第71题：多选题(本题2分)施工图预算的审查内容有（）。A.工程量计算的准确性B.定额的准确性C.施工图纸的准确性D.材料价格确定的合理性E.相关费用确定的准确性第72题：多选题(本题2分)单位工程竣工成本分析，应当包括（）。A.竣工成本分析B.主要资源节超对比分析C.效益成本费用分析D.主要技术节约措施及经济效果分析E.目标成本效益分析第73题：多选题(本题2分)根据《建筑法》的规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括（）。A.已办理工程用地批准手续B.已确定建筑施工企业C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料E.材料、设备已经购入第74题：多选题(本题2分)根据《招标投标法实施条例》，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有（）。A.就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息B.设定的技术和商务条件与合同履行无关C.以特定行业的业绩作为加分条件D.对投标人采用无差别的资格审查标准E.对招标项目指定特定的品牌和原产地第75题：多选题(本题2分)无权代理行为所产生的法律后果包括（）。A.“代理人”的撤销B.“代理人”意志的独立表示C.“被代理人”的追认D.“被代理人”的拒绝E.“被代理人”的变更第76题：多选题(本题2分)当事人在订立合同过程中有过错，给对方造成损失，应当承担缔约过失责任的情形有（）。A.假借订立合同，恶意进行磋商的B.泄露对方商业秘密的C.提供虚假情况的D.故意隐瞒与订立合同有关重要事实的E.经过艰苦的谈判但最终未签订合同的第77题：多选题(本题2分)根据《标准施工招标文件》的相关规定，在履行合同过程中发生争议，采用争议评审方式的，发包人和承包人应在（），协商成立争议评审组。A.开工日后的28天内B.订立施工合同后C.开工之日D.施工合同生效后E.争议发生后第78题：多选题(本题2分)评标报告应如实记载以下内容：（）。A.评标委员会成员名单B.开标记录C.符合要求的投标一览表D.废标情况说明E.中标人第79题：多选题(本题2分)从工地管理角度看，分标时应考虑的因素是指（）。A.工程量的大小B.劳动力、材料、设备的调配C.工程进度的衔接D.建设资金、设计图纸供应E.工地现场的布置和干扰第80题：多选题(本题2分)在寿命周期成本评价法中，权衡分析对象包括（）。A.设置费与维持费的权衡分析B.设置费中各项费用之间的权衡分析C.维持费中各项费用之间的权衡分析D.系统效率和寿命周期成本的权衡分析E.从投产到系统设置完成这段时间与设置费的权衡分析

参考答案1、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：流水施工。施工过程II和施工过程III之间有1天的间歇。2、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P167本题考查的是利息计算方法。（1+6%/4）4-1=6.136%。3、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P240本题考查的是资金成本的计算。债券成本率=2000×12%×（1-25%）/[2300×（1-6%）]=8.33%。4、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程项目经济评价的内容、方法和原则。财务分析是在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，计算项目范围内的财务效益和费用，分析项目的盈利能力和清偿能力，评价项目在财务上的可行性。5、【正确答案】：C【试题解析】：在非节奏流水施工中，通常采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距。累加数列错位相减取大差法的基本步骤如下：（1）求各施工过程流水节拍的累加数列：施工过程Ⅰ：3，7，9施工过程Ⅱ：3，8，12（2）错位相减求得差数列：Ⅰ与Ⅱ：3，7，9（3）在差数列中取最大值求得流水步距：施工过程Ⅰ与Ⅱ之间的流水步距K(1,2）=mA.x[]3,4,1,-12]=4（天）。所以工期为：4+3+5+4=16天。6、【正确答案】：D【试题解析】：施工单位和保险公司双方根据各类风险因素商定施工人员意外伤害保险费率，实行差别费率和浮动费率。7、【正确答案】：B【试题解析】：缺少其中任何一个项目，其他项目就不能正常运行，他们之间是互补型方案，又是对称的。8、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P264本题考查的是与工程项目有关的税收规定。当采用简易计税方法时，建筑业增值税征收率为3%。9、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P165本题考查的是等值计算。A=P×（A/P，10%，8）=3000×10%×（1+10%）8/[（1+10%）8-1]=562.23（万元）。10、【正确答案】：D【试题解析】：现设I1、I2分别为甲、乙方案的投资额，C1、C2为甲、乙方案的经营成本，如I2＞I1，C2＜C1，则增量投资收益率R（2－1）为：R（2－1）=（C1－C2）/（I2－I1）×100％，甲、乙、丙三个方案不符合假设，但是，在规模相同时，保留下来的投资额小、经营成本低的方案，即甲方案；将甲与丁比较，符合上述假设，将已知数据代入后，得到：R(2-1)=15%,大于10%，则保留丁方案。11、【正确答案】：D【试题解析】：工程项目实施策划包括工程项目组织策划、工程项目融资策划、工程项目目标策划和工程项目实施过程策划。12、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P122工作总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。最迟开始时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下，工作必须开始的最迟时刻。最迟完成时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下，工作必须完成的最迟时刻。13、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P213本题考查的是功能评价。F4的成本降低额最高，为最优先改进的对象。14、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P3521）企业的项目成本考核指标：项目施工成本降低额=项目施工合同成本-项目实际施工成本（6.4.22）项目施工成本降低率=项目施工成本降低额/项目施工合同成本×100%（6.4.23）15、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是建设工程安全生产管理条例。选项A，不得要求施工企业购买其指定的不合格消防器材；选项B，申请施工许可证时要有保证工程质量和安全的具体措施；选项C，甲向施工企业提供的地下工程资料应真实、准确、完整。16、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P286知识点：工程项目策划。工程项目构思策划内主要内容有：（1）工程项目的定义；（2）工程项目的定位；（3）工程项目的系统构成；（4）其他。描述项目系统的总体功能属于工程项目的系统构成的内容。17、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P283本题考查的是工伤保险及建筑意外伤害保险。建筑业属于风险较大的行业，费率实行浮动，在行业基准费率的基础上，可上下各浮动两档，上浮第一档到本行业基准费率的120%，上浮第二档到本行业基准费率的150%，下浮第一档到本行业基准费率的80%，下浮第二档到本行业基准费率的50%。18、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是功能价值V的计算及分析。价值系数V＜1，以剔除过剩功能及降低现实成本为改进方向，使成本与功能比例趋于合理。19、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P45要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。20、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P314知识点：施工招标方式和程序。选项A，属于投标人在招标准备阶段的工作；选项BD，属于开标、评标与授标阶段招标人的工作。21、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：违约责任。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。22、【正确答案】：C【试题解析】：TOT(移交-运营-移交)，是从BOT方式演变而来的一种新型方式，具体是指用社会资本购买某个项目资产的经营权，购买者在约定的时间内通过经营该资产收回全部投资和得到合理的汇报后，再将项目无偿移交给原产权所有人。23、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P236知识点：资金筹措的渠道与方式。债券筹资的优点：筹资成本较低、保障股东控制权、发挥财务杠杆作用、便于调整资本结构。24、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P344本题考查的是施工成本管理方法。工期-成本同步分析法。成本控制与进度控制之间有着必然的同步关系。因为成本是伴随工程进展而发生的。如果成本与进度不对应，说明工程项目进展中出现虚盈或虚亏的不正常现象。25、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是招标投标法实施条例。依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。26、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P3知识点：工程造价相关概念。生产性建设项目总投资由固定资产投资和流动资产投资两部分组成。27、【正确答案】：D【试题解析】：对一个工程项目而言，如果以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成的工程数量或造价，即可形成一条形如“S”的曲线，所以S曲线可用于控制工程造价和工程进度。香蕉曲线是由两条S曲线组合在一起，因而香蕉曲线同样可用来控制工程造价和工程进度。香蕉曲线法原理与S曲线法的原理基本相同，区别在于它是以工程网络计划为基础绘制的。28、【正确答案】：D【试题解析】：资金成本与资金时间价值区别：一是资金的时间价值表现为资金所有者的利息收入，而资金成本是资金使用人的筹资费用和利息费用；二是资金的时间价值一般表现为时间的函数，而资金成本则表现为资金占用额的函数。29、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P160本题考查的是利息计算方法。第一年的本利和：1000×1.08=1080；第二年应计利息：1080×8%=86.430、【正确答案】：B【试题解析】：PFI有非常广泛的适用范围，不仅包括基础设施项目，在学校、医院、监狱等公共项目上也有广泛的引用。为了使项目成为一个真正的PFI项目，项目的控制权必须是由私营企业来掌握，公共部门只是一个合伙人的角色，公共部门对项目的作用是有限的。31、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P292知识点：工程项目经济评价。财务评价判断参数主要包括下列判断项目盈利能力的参数和判断项目偿债能力的参数：判断项目盈利能力的参数主要包括财务内部收益率、总投资收益率、项目资本金净利润率等指标的基准值或参考值。判断项目偿债能力的参数主要包括利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率、速动比率等指标的基准值或参考值。32、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P110-115T=（4+3-1）×5-2=28天。33、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P356知识点：工程变更与索赔管理。施工单位接受竣工付款证书后，应当认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。34、【正确答案】：B【试题解析】：一般计税方法的税前造价指的是人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费(不含增值税可抵扣进项税额);简易计税方法,税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和。各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算。35、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P65~66知识点：工程项目建设程序。建设单位应认真做好工程竣工验收的准备工作，主要包括：（1）整理技术资料；（2）绘制竣工图；（3）编制竣工决算。36、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P160知识点：现金流量和资金的时间价值。在通常情况下，平均利润率是利率的最高界限。37、【正确答案】：A【试题解析】：选项B属于由承包人承担的，选项C,承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。选项D重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润38、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P132知识点：时标网络计划的绘制方法。除以终点节点为完成节点的工作外，工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其紧后工作之间的时间间隔。时标网络计划是按各项工作的最早开始时间编制。时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向进行判定。凡自始自终不出现波形线的线路即为关键线路。39、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程项目计划与控制。项目管理实施规划应包括下列内容：（1）项目概况；（2）项目总体工作安排；（3）组织方案；（4）设计与技术措施；（5）进度计划；（6）质量计划；（7）成本计划；（8）安全生产计划；（9）绿色建造与环境管理计划；（10）资源需求与采购计划；（11）风险管理计划；（12）信息管理计划；（13）沟通管理计划；（14）项目收尾计划；（15）项目现场平面布置；（16）项目目标控制计划；（17）技术经济指标。40、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P187知识点：评价方案的类型。现金流量相关型方案是指方案之间不完全互斥，也不完全相互依存，但任一方案的取舍会导致其他方案现金流量的变化。41、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：资本结构。如果项目资本金占的比重太少，会导致负债融资的难度提升和融资成本的提高。42、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：工程寿命周期成本及其构成。工程寿命周期成本中，环境成本和社会成本都是隐性成本，他们不直接表现为量化成本，需借助其他方法来转换为可直接计量的成本。43、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程项目经济评价报表的编制。投资现金流量表是以投资方案为一独立系统进行设置的。它以投资方案建设所需的总投资作为计算基础，反映投资方案在整个计算期（包括建设期和生产运营期）内现金的流入和流出。44、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是网络计划优化与执行中的控制。持续时间延长4天小于总时差5天，不影响总工期，自由时差为2天，将其紧后工作的最早开始时间推迟2天。45、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是偿债能力指标——借款偿还期。它指根据国家财政规定及投资项目的具体财务条件，以项目可作为偿还贷款的收益（利润、折旧及其他收益）来偿还项目投资借款本金和利息所需要的时间。46、【正确答案】：C【试题解析】：资金筹集成本是指在资金筹集过程中所支付的各项费用，如发行股票或债券支付的印刷费、发行手续费、律师费、资信评估费、公证费、担保费、广告费等。资金筹集成本一般属于一次性费用，筹资次数越多，资金筹集成本也就越大。47、【正确答案】：D【试题解析】：财产所有权是指所有人依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分的权利。财产所有权的转移包括动产所有权的转移和不动产所有权的转移。对于动产所有权的转移，一般以交付为准，不动产（如房地产）所有权的转移则以登记为准。48、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P321知识点：施工合同示范文本。选项A发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷，承包人应负责修复；选项C经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验费用；选项D经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复和查验费用，并支付承包人合理利润。49、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P70本题考查的是工程项目管理的相关制度。建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。50、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P319发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。51、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：异节奏流水施工。特点：1）同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系；2）相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数（K）；3）专业工作队数大于施工过程数，即有的施工过程只成立一个专业工作队，而对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目；4）各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。52、【正确答案】：D【试题解析】：当事人在订立合同过程中有下列情况之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：（1）假借订立合同，恶意进行磋商；（2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（3）有其他违背诚实信用原则的行为。关于选项D，是当事人在履行合同中的违约情形，不属于缔约过失责任。53、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：工程项目建设程序。建设单位在办理施工许可证之前应当到规定的工程质量监督机构办理工程质量监督注册手续。提交资料：施工图设计文件审查报告和批准书；中标通知书和施工、监理合同；建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；施工组织设计和监理规划（监理实施细则）；其他需要的文件资料。54、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是营业税的知识。营业税的纳税对象包括在我国境内提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产三个方面。55、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P84本题考查的是工程项目计划体系。工程项目建设总进度计划的主要内容包括文字和表格两部分。表格部分：包括工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表和工程项目进度平衡表。56、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是BT项目的经营权和所有权归属。BT项目中，投资者仅获得项目的建设权，而项目的经营权则属于政府，BT融资形式适用于各类基础设施项目，特别是出于安全考虑的必须由政府直接运营的项目。对银行和承包商而言，BT项目的风险可能比基本的BOT项目大。57、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是流水施工工期。（1）求各施工过程流水节拍的累加数列：施工过程Ⅰ：3，6，9施工过程Ⅱ：5，7，8施工过程Ⅲ：4，1，5（2）错位相减求得差数列：施工过程Ⅰ：3，6，10施工过程Ⅱ：5，7，8313-8施工过程Ⅱ：5，7，8施工过程Ⅲ：4，5，10533-10（3）在差数列中取最大值求得流水步距：施工过程Ⅰ与Ⅱ之间的流水步距：K1，2=ma×[313-8]=3（天）施工过程Ⅱ与Ⅲ之间的流水步距：K2，3=ma×[533-10]=5（天）由于没有组织间歇、工艺间歇及提前插入，则其流水施工工期为：T=（3+5）+（4+1+5）=18（天）58、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P83本题考查的是工程项目管理组织机构形式。弱矩阵制组织中，并未明确对项目目标负责的项目经理。即使有项目负责人，其角色也只是一个项目协调者或监督者，而不是一个管理者。59、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P132本题考查的是双代号时标网络计划。工作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值。min{3+2，5+1，2+2}=4，故该工作总时差为4。60、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是既有法人项目资本金筹措。优先股股东不参与公司的经营管理，没有公司的控制权，不会分散普通股东的控股权。发行优先股通常不需要还本，只需支付固定股息，可减少公司的偿债风险和压力。61、【正确答案】：ACDE【试题解析】：2021教材P289本题考查的是决策阶段造价管理。选项B错误，项目财务分析的对象是企业或投资人的财务收益和成本，而项目经济分析的对象是由项目带来的国民收入增值情况。62、【正确答案】：ADE【试题解析】：选项B错误，有关文件规定，建筑意小伤害保险实行不记名的投保方式；选项C误，施工单位和保险公司双方根据各类风险因素商定施工人员意外伤害保险费率，实行差别费率和浮动费率。63、【正确答案】：ACE【试题解析】：关于BD，是静态评价指标；关于AE，净现值指标考虑了资金的时间价值，并全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况。内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况，关于C，净年值NAV=NPV（A/P，ic，n），所以净年值与净现值相同之处都是既考虑了资金的时间价值，又考虑了项目在整个计算期内经济状况的指标。64、【正确答案】：AB【试题解析】：本题考查的是资本金筹措的渠道与方式。外部资金来源包括既有法人通过在资本市场发行股票和企业增资扩股，以及一些准资本金手段，如发行优先股获取外部投资人的权益资金投人，同时也包括接受国家预算内资金为来源的融资方式。（1）企业增资扩股；（2）优先股；（3）国家预算内投资。65、【正确答案】：BD【试题解析】：项目成本考核指标可分为企业的项目成本考核指标和项目经理部可控责任成本考核指标两种。其中，企业的项目成本考核指标包括(1)项目设计成本降低额和降低率；(2)项目施工成本降低额和降低率。项目经理部可控责任成本考核指包括(1)项目经理责任目标总成本降低额和降低率；(2)施工责任目标成本实际降低额和降低率；(3)施工计划成本实际降低额和降低率。见教材第三章第二节P152。【考核要点】成本考核。66、【正确答案】：BCE【试题解析】：本题考查的是方案的经济评价指标，净现值指标考虑了资金的时间价值，并全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况；内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计篇期内的经济状况。用净现值和内部收益率均可对独立方案进行评价，且结论是一致的。净现值法计算简便，但得不出投资过程收益程度，且受外部参数的影响；内部收益率法较为繁琐，但能反映投资过程的收益程度，而内部收益率法的大小不受外部参数影响，完全取决于投资过程的现金流重。67、【正确答案】：BCD【试题解析】：非节奏流水施工的特点（1）各施工过程