2024脚手架承包合同协议书

编号：__________2024脚手架承包合同协议书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024脚手架承包合同协议书合同目录第一章：总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同文件的优先顺序1.4法律法规的适用1.5合同的生效与终止第二章：承包商的基本情况2.1承包商的名称与地址2.2承包商的资质与许可证2.3承包商的法人代表2.4承包商的经营范围第三章：工程概况3.1工程的名称与地点3.2工程的规模与结构3.3工程的施工期限3.4工程的质量标准第四章：承包内容与范围4.1承包商的责任与义务4.2承包商的施工方案与技术要求4.3承包商的材料供应4.4承包商的施工人员与管理第五章：合同价格与支付5.1合同总价5.2支付方式与支付时间表5.3价格调整的条件与方式5.4预付款与进度款第六章：工期与进度6.1施工进度的计划与控制6.2工期延误的责任与处理6.3提前完工的奖励与费用处理6.4工程验收与移交第七章：质量与安全7.1工程质量的控制与验收7.2质量问题的处理与责任7.3施工安全的要求与措施7.4安全事故的处理与责任第八章：变更与解除合同8.1合同变更的条件与程序8.2合同解除的条件与程序8.3变更与解除合同的费用处理第九章：违约责任与赔偿9.1违约行为的认定与处理9.2违约责任的承担方式9.3赔偿金额的计算与支付第十章：争议解决10.1争议解决的方式10.2仲裁机构的选择与程序10.3诉讼管辖法院的选择第十一章：合同的转让与分包11.1合同转让的条件与程序11.2分包工程的管理与监督11.3分包合同的签订与履行第十二章：合同的保密条款12.1保密信息的范围与义务12.2保密信息的泄露与责任12.3保密信息的保护期限第十三章：合同的附则13.1合同的修改与补充13.2合同的失效与废止13.3合同的保管与复印件第十四章：合同的签订14.1合同签署的日期与地点14.2合同签署人的授权与资格14.3合同的生效条件与程序14.4合同的续签与终止条件合同编号_________第一章：总则1.1合同背景与目的：本合同是为了明确2024脚手架承包商的责任与义务，确保工程质量和进度，维护双方合法权益而签订的。1.2定义与解释：本合同中提到的“甲方”是指工程业主，“乙方”是指脚手架承包商。1.3合同文件的优先顺序：合同文件的优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标文件、专用条款、通用条款、相关法律法规等。1.4法律法规的适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.5合同的生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行完毕后自行终止。第二章：承包商的基本情况2.1承包商的名称与地址：略2.2承包商的资质与许可证：略2.3承包商的法人代表：略2.4承包商的经营范围：脚手架搭建、拆除及相关服务。第三章：工程概况3.1工程的名称与地点：略3.2工程的规模与结构：略3.3工程的施工期限：略3.4工程的质量标准：符合国家相关法律法规和行业标准。第四章：承包内容与范围4.1承包商的责任与义务：乙方应按照合同约定完成脚手架搭建、拆除及相关服务，并保证工程质量和安全。4.2承包商的施工方案与技术要求：乙方应根据工程特点和需求，制定合理的施工方案和技术要求，并报甲方审批。4.3承包商的材料供应：乙方应按照合同约定供应合格的脚手架材料，并保证材料的安全和适用性。4.4承包商的施工人员与管理：乙方应具备合格的施工人员和管理人员，确保工程顺利进行。第五章：合同价格与支付5.1合同总价：略5.2支付方式与支付时间表：略5.3价格调整的条件与方式：略5.4预付款与进度款：略第六章：工期与进度6.1施工进度的计划与控制：乙方应制定详细的施工进度计划，并按照计划进行施工，确保工程按时完成。6.2工期延误的责任与处理：乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。6.3提前完工的奖励与费用处理：略6.4工程验收与移交：工程完成后，乙方应按照合同约定进行验收，并移交给甲方。第七章：质量与安全7.1工程质量的控制与验收：乙方应按照合同约定和国家相关法律法规进行工程质量控制和验收。7.2质量问题的处理与责任：如发生质量问题，乙方应负责及时处理并承担相应责任。7.3施工安全的要求与措施：乙方应严格按照国家相关法律法规和合同约定进行施工安全管理。7.4安全事故的处理与责任：如发生安全事故，乙方应负责及时处理并承担相应责任。第八章：变更与解除合同8.1合同变更的条件与程序：合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同，一方应向另一方提出书面变更申请，经双方协商一致后签署书面变更协议。8.2合同解除的条件与程序：合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况需要解除合同，一方应向另一方提出书面解除申请，经双方协商一致后签署书面解除协议。8.3变更与解除合同的费用处理：变更或解除合同导致的额外费用由双方协商承担。第九章：违约责任与赔偿9.1违约行为的认定与处理：违约行为包括不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的内容。违约方应承担违约责任。9.2违约责任的承担方式：违约方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3赔偿金额的计算与支付：赔偿金额根据违约方的违约程度和合同约定计算，由违约方支付给守约方。第十章：争议解决10.1争议解决的方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。10.2仲裁机构的选择与程序：双方可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会或甲方所在地仲裁机构进行仲裁。10.3诉讼管辖法院的选择：双方可以选择甲方所在地人民法院或乙方所在地人民法院进行诉讼。第十一章：合同的转让与分包11.1合同转让的条件与程序：未经对方同意，一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。11.2分包工程的管理与监督：乙方应负责分包工程的管理与监督，确保分包工程的质量和安全。11.3分包合同的签订与履行：乙方与分包商签订分包合同时，应确保分包商具备相应资质，并承担分包商的行为后果。第十二章：合同的保密条款12.1保密信息的范围与义务：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息应予以保密。12.2保密信息的泄露与责任：如发生保密信息泄露，泄露方应承担相应的法律责任。12.3保密信息的保护期限：保密信息的保护期限自合同履行完毕之日起计算，为期五年。第十三章：合同的附则13.1合同的修改与补充：合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签署后生效。13.2合同的失效与废止：合同履行完毕或合同解除后，合同即失效。13.3合同的保管与复印件：双方各自保管合同正本，并将合同复印件发送给对方。第十四章：合同的签订14.1合同签署的日期与地点：本合同于____年__月__日于____市____区签署。14.2合同签署人的授权与资格：甲方授权代表____签字，乙方授权代表____签字。14.3合同的生效条件与程序：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同的续签与终止条件：合同履行完毕或合同解除后，双方可以选择续签或终止合同。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定的工程负责人有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督和检查。乙方应积极配合，并提供必要的便利。1.2若乙方未能按照合同约定的工期完成工程，甲方有权按照合同约定向乙方追讨违约金。1.3甲方有权对乙方提供的材料进行质量检验，如发现不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方更换或修复。1.4甲方有权对乙方施工过程中的安全措施进行审查，如发现不符合国家相关法律法规和合同约定的安全要求，甲方有权要求乙方立即整改。1.5甲方在合同履行过程中有权根据实际情况调整合同内容，包括但不限于工程规模、施工期限、质量标准等。调整内容应以书面形式通知乙方，经双方协商一致后生效。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方应按照甲方的要求，提供与工程相关的施工方案、技术交底、安全措施等文件，并确保文件的真实性、完整性和准确性。2.2乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。2.3乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.4乙方应确保施工过程中的安全，采取必要的安全措施，防止安全事故的发生。如发生安全事故，乙方应承担相应的安全责任。2.5乙方应按照合同约定的支付方式、支付时间表向甲方支付合同价款。如乙方逾期支付，应按照合同约定支付滞纳金。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介在合同履行过程中应保持中立地位，不得偏袒任何一方。3.2第三方中介应按照合同约定的职责和权限，公正、客观地进行协调和监督。3.3第三方中介在处理合同争议时，应严格按照国家相关法律法规和合同约定进行，确保公平、公正、公开。3.4第三方中介不得泄露在合同履行过程中知悉的甲方、乙方及相关方的商业秘密和机密信息。3.5第三方中介在合同履行过程中的行为和决定，应立即通知甲方和乙方，并征得双方同意。如甲方和乙方对第三方中介的行为或决定有异议，应及时沟通、协商解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.乙方资质证明文件2.乙方施工方案与技术要求3.乙方材料供应清单4.乙方施工人员与管理人员名单5.工程设计图纸与施工图纸6.工程进度计划与施工计划7.工程质量验收标准与方法8.安全事故应急预案与安全措施9.合同价款支付凭证与支付记录10.合同变更与解除的书面协议11.争议解决的仲裁协议或诉讼文件12.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。2.乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准，视为违约。3.乙方未按照合同约定的支付方式、支付时间表支付合同价款，视为违约。4.乙方未经甲方同意，将合同权利义务转让给第三方，视为违约。5.乙方在合同履行过程中，违反国家相关法律法规和合同约定的安全要求，视为违约。6.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约行为：不符合合同约定的一方行为。3.违约责任：违约方应承担的法定责任和约定责任。4.赔偿损失：因违约行为导致的直接经济损失。5.争议解决：双方在合同履行过程中发生的争议的解决方式。6.仲裁：一种非诉讼的争议解决方式，由仲裁机构作出具有法律效力的裁决。7.诉讼：通过法院审理解决的争议解决方式。8.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：协商调整工期，或按照合同约定追究违约责任。2.质量问题：及时修复或更换不符合标准