2024版全新建设工程施工合同gf

编号：__________2024版全新建设工程施工合同gf甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版全新建设工程施工合同gf合同目录第一章：合同总则1.1合同定义1.2合同适用范围1.3合同签订主体1.4合同订立原则1.5合同法律适用1.6合同解释权第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资估算2.5工程质量标准2.6工程工期第三章：合同双方的权利和义务3.1发包人的权利和义务3.2承包人的权利和义务第四章：合同价格4.1合同价格构成4.2合同价格确认4.3合同价格调整4.4合同价格支付第五章：工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收5.4质量保修第六章：工程进度6.1工期计划6.2进度控制6.3工期延误6.4工期提前第七章：合同变更7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同变更内容第八章：违约责任8.1违约行为8.2违约责任认定8.3违约责任免除第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2协商解决9.3调解解决9.4仲裁解决9.5诉讼解决第十章：合同的解除和终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除和终止的后果处理第十一章：合同的继承和转让11.1合同继承11.2合同转让第十二章：合同附件12.1附件清单12.2附件内容第十三章：其他约定13.1保密条款13.2广告宣传13.3知识产权保护13.4环境保护第十四章：附则14.1合同生效条件14.2合同有效期14.3合同修订14.4合同解除和终止后的事宜合同编号GF2024001第一章：合同总则1.1合同定义1.2合同适用范围本合同适用于甲方新建工程项目的施工、设备供应及安装等事宜，包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程、园林绿化工程等。1.3合同签订主体本合同甲方为工程项目的业主或其合法授权代表，乙方为具有相应资质的施工单位。1.4合同订立原则本合同的订立遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。1.5合同法律适用本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决等均适用中华人民共和国法律。1.6合同解释权本合同的解释权归双方共同所有。第二章：工程概况2.1工程简介工程名称为：____________________工程性质为：____________________2.2工程地点工程位于____________________。2.3工程规模工程占地面积为____________________平方米，总建筑面积为____________________平方米。2.4工程投资估算工程总投资估算为人民币____________________元。2.5工程质量标准工程质量标准按____________________执行。2.6工程工期工程计划工期为____________________个月。第三章：合同双方的权利和义务3.1发包人的权利和义务甲方应按照合同约定提供施工场地，办理相关手续，支付合同价款，并有权对乙方的施工质量、进度和安全进行监督。3.2承包人的权利和义务乙方应按照合同约定完成施工任务，保证工程质量、进度和安全，并接受甲方的监督和检查。第四章：合同价格4.1合同价格构成合同价格包括：工程量清单价格、材料价格、设备价格、施工管理费、税费等。4.2合同价格确认合同价格经双方协商一致后确定，并以____________________方式进行支付。4.3合同价格调整合同价格调整按____________________执行。4.4合同价格支付甲方根据乙方的工程进度和质量，按照合同约定的支付方式及时支付合同价款。第五章：工程质量5.1质量标准工程质量应达到____________________标准。5.2质量控制乙方应建立健全质量管理体系，加强质量控制，确保工程质量。5.3质量验收工程验收按____________________执行。5.4质量保修工程质量保修期为____________________个月。第六章：工程进度6.1工期计划乙方根据合同约定的工程内容，编制详细的工期计划，并报甲方备案。6.2进度控制乙方应按照工期计划组织施工，确保工程进度。6.3工期延误因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。6.4工期提前因乙方原因导致工期提前的，乙方应承担相应的奖励或补偿责任。第七章：合同变更7.1合同变更条件（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）法律法规变化导致合同内容需要变更。7.2合同变更程序（1）提出变更请求；（2）双方协商确定变更内容；（3）签订变更协议；（4）变更协议生效。7.3合同变更内容合同变更内容包括：工程量、工程质量标准、工程进度、合同价款等。第八章：违约责任8.1违约行为违约行为包括但不限于：不履行合同义务、延迟履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。8.2违约责任认定违约责任应按照合同约定和法律法规的规定认定。8.3违约责任免除因不可抗力导致违约的，不承担违约责任。第九章：争议解决9.1争议解决方式争议解决方式包括但不限于：协商、调解、仲裁、诉讼等。9.2协商解决双方应通过友好协商解决争议。9.3调解解决如协商不成，可向合同约定的调解机构申请调解。9.4仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。9.5诉讼解决如仲裁不成，可向合同约定的人民法院提起诉讼。第十章：合同的解除和终止10.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于：（1）双方协商一致；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）对方违约严重，致使合同无法履行。10.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于：（1）合同履行完毕；（2）双方协商一致终止；（3）法律规定终止。10.3合同解除和终止的后果处理合同解除和终止后，双方应按照合同约定和法律法规的规定处理后续事宜。第十一章：合同的继承和转让11.1合同继承合同的继承应按照法律法规的规定和合同约定执行。11.2合同转让合同的转让应经过双方协商一致，并办理相关手续。第十二章：合同附件12.1附件清单附件清单包括但不限于：工程量清单、材料设备清单、技术要求等。12.2附件内容附件内容应包括但不限于：工程设计文件、施工图纸、技术规范等。第十三章：其他约定13.1保密条款双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密。13.2广告宣传未经对方同意，任何一方不得以合同为由进行广告宣传。13.3知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等。13.4环境保护双方应遵守国家环境保护法律法规，确保施工过程中的环境保护。第十四章：附则14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同有效期本合同有效期为____________________个月。14.3合同修订合同修订应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.4合同解除和终止后的事宜合同解除和终止后，双方应按照合同约定和法律法规的规定处理后续事宜。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定部分材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。若乙方自行采购材料，需事先获得甲方的书面同意。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方变更权甲方在不影响工程质量和工期的前提下，有权对工程设计进行变更。乙方应及时按照甲方的要求进行调整。1.4甲方终止权（1）乙方严重违约，导致合同无法履行；（2）乙方未经甲方同意，将合同转让给第三方；（3）乙方擅自变更合同内容，严重影响工程质量和进度。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方提前完成工程奖励若乙方提前完成工程，甲方将根据实际情况给予乙方一定的奖励。具体奖励办法由双方另行协商确定。2.2乙方质量保障乙方应对工程质量负全责，确保工程达到合同约定的质量标准。若工程质量出现问题，乙方应负责及时修复，并承担相应责任。2.3乙方保密义务乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。2.4乙方违约责任乙方违反合同约定，导致工程质量、进度不符合要求的，应承担相应的违约责任。具体违约金计算方式由双方另行协商确定。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同顺利履行。中介方应公正、中立地处理合同履行过程中的争议。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由双方协商确定，并在合同中明确。中介费用应在合同签订后支付。3.3第三方中介违约责任若第三方中介未能履行协调职责，导致合同无法顺利履行，中介方应承担相应的违约责任。具体违约金计算方式由双方另行协商确定。3.4第三方中介权益保障第三方中介在履行合同过程中，有权要求甲方和乙方提供必要的协助和支持。双方应对中介方的工作予以积极配合。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.材料设备清单3.技术要求4.工程设计文件5.施工图纸6.技术规范7.合同变更协议8.质量保修协议9.保密协议10.广告宣传协议11.知识产权保护协议12.环境保护协议13.附件说明二、违约行为及认定：1.不履行合同义务2.延迟履行合同义务3.履行合同义务不符合约定4.未经甲方同意擅自变更合同内容5.工程质量不符合约定标准6.工程进度严重延误7.乙方未经甲方同意将合同转让给第三方8.乙方严重违约，导致合同无法履行9.第三方中介未能履行协调职责，导致合同无法顺利履行三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务关系的协议。3.违约责任：当事人因违约行为而应承担的法律责任。4.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。5.合同解除：合同当事人依法终止合同关系的行为。6.合同终止：合同当事人之间的权利义务关系消灭。7.合同继承：合同权利义务的继受。8.合同转让：合同当事人将合同权利义务转让给第三方。9.仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理并作出具有法律约束力的裁决。10.诉讼：当事人通过人民法院解决合同争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期计划，必要时签订进度变更协议。2.工程质量问题：解决办法：及时整改，并由乙方承担整改费用。严重质量问题可能导致合同解除。3.合同变更：解决办法