建设工程施工合同ef(2024版)

编号：__________建设工程施工合同ef(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同ef(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方1.2合同相关术语定义第二章：工程概况2.1工程基本情况2.2工程设计文件2.3工程质量标准第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四章：合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3提前完工奖励第五章：施工质量5.1施工质量标准5.2质量检查与验收5.3质量问题处理第六章：施工安全6.1安全责任6.2安全措施6.3安全事故处理第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料和设备验收第八章：施工协调8.1沟通协调8.2变更管理8.3施工现场管理第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3法律适用第十一章：合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二章：合同的终止与解除12.1合同终止条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理第十三章：其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方1.1.1甲方：_________（甲方全称）1.1.2乙方：_________（乙方全称）1.2合同相关术语定义1.2.1工程：指_________（工程名称）的建设项目。1.2.2施工：指按照设计文件和规范要求，进行建筑物的建造、安装、装饰、装修等工作。1.2.3工期：指合同约定的工程交付时间。第二章：工程概况2.1工程基本情况2.1.1工程地点：_________（工程地点）2.1.2工程规模：_________（工程规模）2.1.3工程内容：_________（工程内容）2.2工程设计文件2.2.1设计文件提供：甲方应按合同约定提供完整的工程设计文件。2.2.2设计文件变更：设计文件如有变更，应由甲方提出，并经乙方同意后实施。2.3工程质量标准2.3.1质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准和规范。2.3.2质量验收：工程完成后，由甲方组织验收，乙方应予以配合。第三章：合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价：人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。3.1.2价格构成：包括工程设计费、材料费、施工费、设备费、税费等。3.2价格调整3.2.1价格调整条件：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，可按合同约定进行价格调整。3.2.2价格调整方式：价格调整按合同约定的方法进行。3.3支付方式3.3.1支付方式：甲方按工程进度分阶段支付乙方工程款。3.3.2支付条件：甲方支付工程款的前提是乙方按合同约定完成相应工程。第四章：合同工期4.1工期要求4.1.1合同工期：从合同签订之日起至工程交付之日止。4.1.2工期延误后果：乙方如未按合同约定完成工程，应按约定承担工期延误的违约责任。4.2工期延误4.2.1工期延误原因：如乙方因自身原因导致工期延误，应承担相应责任。4.2.2工期延误处理：工期延误的处理按合同约定执行。4.3提前完工奖励4.3.1提前完工奖励条件：乙方提前完成工程，甲方有权按合同约定给予奖励。第五章：施工质量5.1施工质量标准5.1.1施工质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准和规范。5.1.2质量保证：乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量。5.2质量检查与验收5.2.1质量检查：乙方应按合同约定接受甲方及有关监管部门的质量检查。5.2.2验收程序：工程完成后，甲方应组织验收，乙方应予以配合。5.3质量问题处理5.3.1质量问题发现：如在验收过程中发现质量问题，乙方应负责及时整改。5.3.2质量问题处理：质量问题处理按合同约定执行。第六章：施工安全6.1安全责任6.1.1乙方应全面负责施工现场的安全管理工作。6.1.2安全防护：乙方应按国家及行业标准设置安全防护设施，确保施工现场安全。6.2安全措施6.2.1乙方应制定施工现场安全生产规章制度，并对施工现场进行全面管理。6.2.2安全培训：乙方应对施工现场人员进行安全教育和培训。6.3安全事故处理6.3.1安全事故报告：发生安全事故，乙方应立即报告甲方及有关部门。6.3.2安全事故处理：安全事故处理按合同约定执行。第八章：施工协调8.1沟通协调8.1.1甲方应指派专人负责与乙方沟通协调，确保工程顺利实施。8.1.2乙方应指派专人负责与甲方沟通协调，确保工程顺利实施。8.2变更管理8.2.1变更提出：甲方或乙方提出工程变更需求，应书面形式提交。8.2.2变更审批：变更需求经双方协商一致后，应以书面形式确认。8.3施工现场管理8.3.1乙方应负责施工现场的日常管理工作，确保施工现场整洁、安全。8.3.2乙方应遵守施工现场的相关规定，服从甲方及有关部门的管理。第九章：违约责任9.1违约行为9.1.1甲方未按约定支付工程款，视为违约。9.1.2乙方未按约定完成工程，视为违约。9.2违约责任9.2.1甲方违约：甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金。9.2.2乙方违约：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金。9.3违约赔偿9.3.1违约金计算：违约金按合同总价的一定比例计算。9.3.2赔偿范围：违约金赔偿范围包括但不限于损失赔偿、逾期利息等。第十章：争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1双方可约定仲裁机构解决合同争议。10.2.2仲裁地点和机构：双方可约定仲裁地点和仲裁机构。10.3法律适用10.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一章：合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自权利和义务。11.2合同变更11.2.1合同变更应书面形式提出，经双方协商一致后生效。11.2.2合同变更不得违背国家法律法规和政策。11.3合同解除11.3.1合同解除应书面形式提出，经双方协商一致后生效。11.3.2合同解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜。第十二章：合同的终止与解除12.1合同终止条件12.1.1工程交付且质量验收合格后，本合同终止。12.1.2双方协商一致提前解除合同，本合同终止。12.2合同解除程序12.2.1合同解除应书面形式提出，经双方协商一致后生效。12.2.2合同解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜。第十三章：其他条款13.1保密条款13.1.1双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密。13.1.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或解除之日起二年。13.2知识产权保护13.2.1双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权利。13.2.2侵权责任：侵权行为给对方造成损失的，侵权方应承担赔偿责任。13.3不可抗力13.3.1不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等不可预见、不可避免、不可克服的情况。13.3.2不可抗力事件发生时，双方应立即书面通知对方，并协商处理后续事宜。第十四章：附件14.1附件列表14.1.1附件1：工程设计文件14.1.2附件2：材料供应合同14.1.3附件3：设备供应合同14.1.4附件4：施工组织设计14.1.5附件5：安全生产预案14.2附件内容14.2.1附件内容应符合合同约定，并作为合同的有效组成部分。合同编号_________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商，乙方应接受甲方的选择。若乙方对甲方指定的材料供应商有异议，甲方应进行协调。若协调不成，甲方有权更换材料供应商。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合合同约定。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求进行整改。1.3甲方提前验收权在合同约定的工程交付时间之前，甲方有权对工程进行提前验收。提前验收不影响乙方的工程交付时间及质量保证。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方自行选择材料供应商乙方有权自行选择材料供应商，但需保证所选供应商的材料质量符合合同约定。若甲方对乙方选择的材料供应商有异议，乙方应进行协调。若协调不成，双方可按合同约定的方式进行争议解决。2.2乙方施工过程自主管理乙方有权自主管理施工过程，但需确保工程质量符合合同约定。甲方有权对乙方的施工过程进行监督，并提出合理化建议。乙方应对甲方的建议予以重视，并根据实际情况进行整改。2.3乙方延期交付处理若乙方因特殊情况无法按时交付工程，乙方应提前书面通知甲方，并说明延期原因。甲方有权根据实际情况决定是否同意延期。若甲方同意延期，双方应就延期后的交付时间及违约责任进行书面约定。附加条款三：第三方中介参与时的特殊约定3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同顺利履行。中介应及时处理双方之间的争议，并促使双方履行合同义务。3.2第三方中介的权益第三方中介在协调过程中产生的费用，由甲方和乙方共同承担。中介有权根据实际情况收取协调费用，但需事先与甲方和乙方达成一致。3.3第三方中介的退出若甲方和乙方之间达成一致，认为第三方中介已无法继续履行协调职责，双方均有权书面通知中介终止中介服务。中介应在接到终止通知后立即退出，并不得收取任何费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件1：工程设计文件2.附件2：材料供应合同3.附件3：设备供应合同4.附件4：施工组织设计5.附件5：安全生产预案6.附件6：工程量清单7.附件7：材料及设备规格书8.附件8：施工图纸9.附件9：技术规范10.附件10：质量验收标准11.附件11：安全防护措施方案12.附件12：环境保护措施方案13.附件13：工程进度计划14.附件14：支付凭证15.附件15：验收报告二、违约行为及认定：1.甲方违约行为a)未按约定支付工程款b)未按约定提供设计文件或设计文件有缺陷c)未按约定完成前期工作导致工程延期d)提前终止合同或变更合同内容2.乙方违约行为a)未按约定完成工程b)未按约定使用材料或设备c)未按约定安全施工或发生安全事故d)未经甲方同意擅自变更设计或施工方案3.违约行为的认定a)违约行为需有明确的证据支持b)违约方应承担相应的违约责任c)违约责任的认定应遵循合同约定和法律规定三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.工期：合同约定的工程交付时间。3.质量：工程符合设计文件、技术规范和标准的要求。4.违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。5.违约责任：违约方因违约行为而应当承担的民事责任。6.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。7.合同解除：合同一方或双方依法终止合同关系的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误a)原因：不可抗力、设计变更、甲方原因等b)解决办法：书面协商、调整进度计划、追加合同价款2.工程质量问题a)原因：乙方施工不当、材料不合格、设计缺陷等b)解决办法：质量整改、重新验收、索赔3.支付纠纷