下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
砌砖抹灰施工合同范本合同编号:__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将砌砖抹灰工程发包给乙方施工,经双方协商一致,订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程内容:__________1.4工程规模:__________1.5工程总价:__________第二条乙方义务2.1乙方应按照甲方的要求,按时完成砌砖抹灰工程。2.2乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规范要求。2.3乙方应承担因施工原因造成的甲方损失,并承担相应法律责任。2.4乙方应保证工程安全,加强安全生产管理,严格遵守安全生产规定,确保不发生安全事故。第三条甲方义务3.1甲方应按照合同约定提供施工场地,并保证施工场地符合施工要求。3.2甲方应按时支付工程进度款,支付方式为__________。3.3甲方应协助乙方办理相关施工手续,包括但不限于办理施工许可证、安全许可证等。3.4甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。第四条工程进度与验收4.1乙方向甲方提交工程进度计划,甲方按照乙方提交的进度计划进行监督。4.2乙方按照约定的工程进度完成施工,甲方进行验收。4.3工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。4.4工程验收合格的,甲方按照约定支付工程尾款。第五条合同价款及支付5.1双方约定本合同价为:__________元(大写:__________元整)。5.2甲方按照本合同约定的付款节点和付款方式向乙方支付合同价款。5.3乙方开具等额的正规发票,甲方按照税务规定进行报销。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成工程的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金,违约金为合同总价款的__________%。6.2甲方未按照约定支付工程款的,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金,违约金为合同总价款的__________%。6.3因乙方原因造成工程质量不合格的,乙方应承担返工、维修等费用,并承担相应法律责任。6.4因甲方原因造成工程停工、窝工的,甲方应支付乙方相应的停工、窝工费用。第七条争议解决7.1本合同在履行过程中,如发生纠纷,双方应友好协商解决。7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且甲方支付完毕合同价款之日终止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________签订日期:__________一、附件列表:1.工程设计图纸和技术要求2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单和材料规格4.安全生产管理制度5.质量检验标准和方法6.合同履行过程中的相关往来函件7.工程进度计划和验收报告8.支付凭证和工程结算报告二、违约行为及认定:1.乙方未按照约定完成工程:未能按照合同约定的时间节点和质量标准完成工程。2.甲方未按照约定支付工程款:未能按照合同约定的付款节点和付款方式支付工程款。3.工程质量不合格:工程质量不符合国家相关标准和规范要求。4.工程进度延误:工程实际进度超过合同约定的进度计划。5.安全事故:在施工过程中发生的人员伤亡和财产损失事件。三、法律名词及解释:1.合同法:指《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。2.砌砖抹灰工程:指建筑施工中砌筑墙体和抹灰的工程。3.工程验收:对完成的工程进行检查,以确定其是否符合合同约定的质量、安全、进度等要求。4.违约金:当一方未履行合同义务时,应支付给对方的一种经济赔偿。5.安全生产:在施工过程中,采取措施防止事故发生,保护人员安全和财产完整。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:提前制定详细可行的施工计划,加强现场管理等。2.工程质量问题:加强质量检验和监督,严格执行施工工艺标准。3.支付纠纷:明确合同中的付款条款,严格按照约定的付款方式进行支付。4.安全事故发生:加强安全生产管理,定期进行安全教育和安全检查。5.合同争议:通过友好协商解决,无法解决时可依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.建筑施工单位与施工队伍之间的砌砖抹灰工程合作。2.房地产开发企业与
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 基于核心素养的高中生物实验教学优化与创新调查研究
- 普通高中舞蹈特长生训练与实践的经验和反思
- 第三方冷链物流行业消费者群体特征分析
- 医疗器械冷链物流行业竞争分析及发展前景预测报告
- 2024-2025学年泰安市泰山区数学九上开学调研试题【含答案】
- 有关端午节吃粽子日记三篇
- 《第1章 声现象》单元测试卷 -2024-2025学年苏科版物理八年级上册
- 2024全国各地区英语中考真题汇编《第四期》
- 2021-2022学年浙江省杭州七县高一物理第二学期期末统考试题含解析
- 2021-2022学年四川省剑门关高级中学物理高一第二学期期末质量检测试题含解析
- 最全汉语拼音组合表(405种打印版)(共4页)
- 小学综合实践活动说课.ppt
- 会议记录模板
- 无线电电磁环境监测系统及监测数据分析
- ( 2021版)爱婴医院标准
- 小学生数学计算能力提升探究课题申请评审书(共6页)
- 四年级话说温州教学计划
- 关于非油品业务发展的一些思考
- 人才培养状态数据采集平台分析报告
- 蒸发器的设计计算图表相关
- 设计师绩效考核表(完整版)
评论
0/150
提交评论