西区2024年一级造价工程师《造价管理》临考冲刺试卷含解析

西区2024年一级造价工程师《造价管理》临考冲刺试卷第1题：单选题(本题1分)通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（）。A.评标价B.投标报价C.招标控制价D.标底第2题：单选题(本题1分)在价值工程活动中，所绘制的功能系统图是指按照一定的原则和方式将定义的功能连接起来的一个完整的功能体系。在该体系中，上级功能和下级功能分别是指（）。A.目标功能和手段功能B.基本功能和辅助功能C.必要功能和过剩功能D.使用功能和美学功能第3题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人应延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形是（）。A.施工场地发现文物后需要采取合理保护措施的B.施工中遇到不利物质条件采取合理措施的C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线工作返工的D.发包人提供的设备不符合合同要求需要更换的第4题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。A.由此增加的费用，工期延误B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误D.由此增加的费用，工期延误，以及承包商合理利润第5题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量保证金管理办法》，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.2%B.3%C.4%D.5%第6题：单选题(本题1分)某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差为（）周。A.1B.2C.3D.4第7题：单选题(本题1分)（）是编制工程建设年度计划的依据。A.项目建议书B.工程项目建设总进度计划C.投资计划表D.可行性研究报告第8题：单选题(本题1分)某工程划分为3个施工过程，4个施工段，组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为8天、4天、4天，则该工程的流水作业工期为（）天。A.32B.28C.36D.24第9题：单选题(本题1分)项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（）。A.财务杠杆作用下滑B.信贷融资风险加大C.负债融资难度增加D.市场风险承受力降低第10题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限是（）年。A.2B.3C.4D.5第11题：单选题(本题1分)采用格式条款订立的合同，当对该格式条款存在两种及以上解释时，对该格式条款的处理方式为（）。A.该格式条款无效，有双方重新协商B.该格式条款效力待定，由仲裁机构裁定C.应当作出有利于提供格式条款一方的解释D.应当作出不利于提供格式条款一方的解释第12题：单选题(本题1分)根据我国民法典合同编内容的规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（）。A.只能选择适用违约金条款B.只能选择适用定金条款C.同时适用违约金和定金条款D.可以选择适用违约金或者定金条款第13题：单选题(本题1分)通过应用价值工程优化设计，使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸，增加使用面积，降低单方造价的效果。该提高价值的途径是（）。A.功能不变的情况下降低成本B.成本略有提高的同时大幅提高功能C.成本不变的条件下提高功能D.提高功能的同时降低成本第14题：单选题(本题1分)某投资方欲投资20000万元，4个可供投资项目所需投资分别为5000万元，6000万元，8000万元，12000万元，投资方希望至少投资2个项目，则可供选择的组合方案共有（）个。A.5B.6C.7D.8第15题：单选题(本题1分)采用ABC分析法确定价值工程对象，是指将（）的零部件或工序作为研究对象。A.功能评分值高B.成本比重大C.价值系数低D.生产工艺复杂第16题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程（）。A.使用性质B.合理使用年限C.合理使用方法D.使用成本第17题：单选题(本题1分)在施工合同履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（），然后要求对方赔偿损失。A.撤销合同，无须通知对方B.撤销合同，但应通知对方C.解除合同，无须通知对方D.解除合同，但应通知对方第18题：单选题(本题1分)优先股最大的一个特点是每年的（）不是固定不变的，当项目运营过程中出现资金紧张时可暂不支付。A.股息率B.股利C.面值D.成本率第19题：单选题(本题1分)在PPP项目实施方案中，（）主要明确项目资产权属、社会资本承担的公共责任、政府支付方式和风险分配结果等。A.权利义务边界B.交易条件边界C.履约保障边界D.调整衔接边界第20题：单选题(本题1分)根据FIDIC《施工合同条件》，给指定分包商的付款应从（）中开支。A.暂定金额B.暂估价C.分包管理费D.应分摊费用第21题：单选题(本题1分)对格式条款有两种以上解释的，下列说法正确的是（）。A.该格式条款无效，有双方重新协商B.该格式条款效力待定，由仲裁机构裁定C.应当作出利于提供格式条款一方的解释D.应当作出不利于提供格式条款一方的解释第22题：单选题(本题1分)关于建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是（）。A.施工过程数大于施工段数B.流水步距等于流水节拍C.施工段之间可能有空闲时间D.专业工作队数大于施工过程数第23题：单选题(本题1分)下列关于契税计税依据的说法中，正确的是（）。A.房屋交换，以房屋的原值之和为计税依据B.划拨取得的土地使用权，以土地评估价为计税依据C.土地使用权出售，以成交价格为计税依据D.房屋赠与，以房屋评估价为计税依据第24题：单选题(本题1分)下列对于经济效益和经济费用描述不正确的是（）。A.经济效益的计算应遵循支付意愿原则和（或）接受补偿意愿原则B.经济费用的计算应遵循接受补偿意愿原则C.经济效益和经济费用可直接识别D.经济效益和经济费用可通过调整财务效益和财务费用得到第25题：单选题(本题1分)按工期-成本同步分析法，造成工程项目实施中出现虚盈现象的原因是（）。A.实际成本开支小于计划，实际施工进度落后计划B.实际成本开支等于计划，实际施工进度落后计划C.实际成本开支大于计划，实际施工进度等于计划D.实际成本开支小于计划，实际施工进度等于计划第26题：单选题(本题1分)在已知全部工作的（）时，可以按工程进度绘制资金使用计划S曲线。A.最早开始时间（ES）开始和最早完成时间（EF）完成B.最早开始时间（ES）开始和最迟开始时间（LS）开始C.最迟开始时间（LS）开始和最早完成时间（EF）完成D.最迟开始时间（LS）开始和最迟完成时间（LF）完成第27题：单选题(本题1分)某分部工程划分为3个施工过程、4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、5、4、4天，4、4、3、4天和3、4、2、3天，则其流水施工工期为（）天。A.19B.20C.21D.23第28题：单选题(本题1分)下列关于工程建设静态投资或动态投资的表述中，正确的是（）。A.静态投资中包括涨价预备费B.静态投资包含动态投资C.动态投资中包括建设期贷款利息D.动态投资是静态投资的计算基础第29题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府部门不再审批（）。A.开工报告B.初步设计C.工程概算D.可行性研究报告第30题：单选题(本题1分)下列施工图预算审查方法中，应用范围相对较小的方法是（）。A.全面审查法B.重点抽查法C.分解对比审查法D.标准预算审查法第31题：单选题(本题1分)工程项目盈亏平衡分析的特点是（）。A.能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影响程度B.能够确定项目风险的影响范围，但不能量化项目风险的影响效果C.能够分析产生项目风险的根源，但不能提出应对项目风险的策略D.能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源第32题：单选题(本题1分)建筑意外伤害保险期限应（）。A.从施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日（或约定起保日）零时起，至施工合同规定的工程竣工之日24小时止B.从施工工程项目首层施工，并且投保人已交付保险费的次日（或约定起保日）零时起，至施工合同规定的工程竣工之日24小时止C.从施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日（或约定起保日）12时起，至施工合同规定的工程竣工之日24小时止D.从施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的当日（或约定起保日）零时起，至施工合同规定的工程竣工之日24小时止第33题：单选题(本题1分)实际工程量与统计工程量可能有较大出入时，建设单位应采用的合同计价方式是（）。A.单价合同B.成本加固定酬金合同C.总价合同D.成本加浮动酬金合同第34题：单选题(本题1分)建设工程计价是一个逐步组合的过程，正确的造价组合过程是（）。A.单位工程造价→分部分项工程造价→单项工程造价B.单位工程造价→单项工程造价→分部分项工程造价C.分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价D.分部分项工程造价→单项工程造价→单位工程造价第35题：单选题(本题1分)某项目在借款偿还期内的息税前利润为2000万元，折旧为5000万元，摊销为2000万元，企业所得税为150万元，还本金额为15000万元，计入总成本费用的应付利息为1500万元，计入总成本费用的全部利息为2500万元，则该项目的利息备付率为（）。A.1.07B.1.125C.1.33D.1.5第36题：单选题(本题1分)某公司发行优先股股票，票面额按正常市价计算为400万元，筹资费率为5%，年股息率为15%，公司所得税税率为25%，则优先股股票发行成本率为（）。A.5.89%B.7.84%C.11.84%D.15.79%第37题：单选题(本题1分)既有法人筹措新建项目资金时，属于其内部资金来源的有（）。A.企业现金B.企业增资扩股C.优先股D.国家预算内投资第38题：单选题(本题1分)关于利率及其影响因素的说法，正确的是（）。A.借出资本承担的风险越大，利率就越高B.社会借贷资本供过于求时，利率就上升C.社会平均利润率是利率的最低界限D.借出资本的借款期限越长，利率就越低第39题：单选题(本题1分)根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，发包人应在收到承包人提交的每月付款申请报告之日起的（）日内审查并支付。A.30B.25C.15D.10第40题：单选题(本题1分)FIDIC《施工合同条件》中，业主应在收到承包商的任何要求（）天内，提出其已做并将维持的资金安排的合理证明，说明业主能够按规定支付合同价格。A.7B.14C.28D.56第41题：单选题(本题1分)下列施工成本管理方法中，可用于施工成本分析的是（）。A.技术进步法B.因素分析法C.定率估算法D.挣值分析法第42题：单选题(本题1分)根据《标准勘察招标文件》（2017年版），由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，（）。A.应当延长设计服务期限并增加设计费用B.只增加设计费用给予补偿C.只延长设计服务期限D.双方协商解决第43题：单选题(本题1分)为了有效地控制建设工程项目目标，可采取的组织措施之一是（）。A.委任执行人员B.论证技术方案C.审查工程付款D.选择合同计价方式第44题：单选题(本题1分)实际工程量与预计工程量可能有较大出入时，建设单位应优先采用的合同计价方式是（）。A.单价合同B.成本加固定酬金合同C.总价合同D.成本加浮动酬金合同第45题：单选题(本题1分)以Extranet作为信息交换工作平台，其基本形式是（）。A.用户在客户端只需安装一个浏览器B.对项目信息进行加工、处理C.项目主题网，它具有较高的安全性D.一个简单文档系统第46题：单选题(本题1分)采用投资收益率指标评价投资方案经济效果的缺点是（）。A.考虑了投资收益的时间因素，因而使指标计算较复杂B.虽在一定程度上反映了投资效果的优劣，但仅适用于投资规模大的复杂工程C.只能考虑正常生产年份的投资收益，不能全面考虑整个计算期的投资收益D.正常生产年份的选择比较困难，因而使指标计算的主观随意性较大第47题：单选题(本题1分)下列工程项目经济评价标准或参数中，用于项目财务分析的是（）。A.市场利率B.社会折现率C.经济净现值D.净收益第48题：单选题(本题1分)下列关于财务内部收益率或资本金收益率的说法中，正确的是（）。A.财务内部收益率反映项目按设定折现率获得的盈利水平B.财务内部收益率和资本金收益率的计算思路一致C.资本金收益率反映项目资本金按设定折现率获得的盈利水平D.资本金净利润率反映所得税后资本金可能获得的收益水平第49题：单选题(本题1分)某企业为筹集资金，发行500万元普通股股票，每股正常市价为50元，预计第一年发放股利1．5元，估计股利年增长率为10％，筹资费用率为股票市价的8%；发行500万元优先股股票，筹资费用率为4%，股息年利率为12%。则该企业的加权平均资金成本率为（）。A.12．88%B.12．38%C.12．79%D.12．98%第50题：单选题(本题1分)下列关于要约和承诺的说明，正确的是（）。A.要约邀请在法律上须承担责任B.要约发出时生效，承诺到达时生效C.要约可以撤销但不得撤回D.承诺可以对要约的内容做出非实质性变更第51题：单选题(本题1分)从投标人的报价策略来说，下列情形中报价可低一些的情形是（）。A.工期要求紧的工程B.支付条件好的工程C.支付条件不理想的工程D.投标对手少的工程第52题：单选题(本题1分)某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第（）天。A.6B.8C.11D.13第53题：单选题(本题1分)经营性项目的财务分析可分为融资前分析和融资后分析，下列关于融资前分析的说法，正确的是（）。A.以静态分析为主，动态分析为辅B.只进行静态分析C.以动态分析为主，静态分析为辅D.只进行动态分析第54题：单选题(本题1分)企业发生的公益性捐赠支出，能够在计算企业所得税应纳税所得额时扣除的是在年度利润总额（）以内的部分。A.10%B.12%C.15%D.20%第55题：单选题(本题1分)某公司发行票面额为3000万元的优先股股票，筹资费率为3%，股息年利率为15%，则其资金成本率为（）。A.10.31%B.12.37%C.14.12%D.15.46%第56题：单选题(本题1分)已知某项目由八个工作组成，相互之间的逻辑关系如下表。该项目双代号网络图中，虚箭线至少应（）条。A.1B.2C.4D.6第57题：单选题(本题1分)进行投资方案经济评价时，基准收益率的确定应以（）为基础。A.行业平均收益率B.社会平均折现率C.项目资金成本率D.社会平均利润率第58题：单选题(本题1分)按照资金使用用途分，商业银行贷款在银行内部管理中分为（）。A.长期贷款和短期贷款B.固定资产贷款、流动资金贷款、房地产开发贷款C.固定利率贷款和浮动利率贷款D.境内贷款和境外贷款第59题：单选题(本题1分)在公司融资和项目融资中，所占比重最大的债务融资方式是（）。A.发行股票B.信贷融资C.发行债券D.融资租赁第60题：单选题(本题1分)某项目有甲、乙、丙、丁4个可行方案，投资额和年经营成本见下表：若基准收益率为10%，采用增量投资收益率比选，最优方案为（）方案。A.甲B.乙C.丙D.丁第61题：多选题(本题2分)下列属于工程造价计价依据中的设备和工程量计算依据的是（）。A.项目建议书B.可行性研究报告C.设计文件D.人工单价E.概算定额第62题：多选题(本题2分)关于增值税部分，下列进项税额准予从销项税额中抵扣的有（）。A.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额B.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额C.购进农产品，除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算的进项税额D.从境外单位或者个人购进服务.无形资产或者不动产，自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额E.购进免税农产品，按照买价和7％的扣除率计算进项税额第63题：多选题(本题2分)根据《价格法》，可以实行政府指导价或政府定价的有（）。A.资源稀缺的少数商品价格B.自然垄断经营的商品价格C.属于市场调节的价格D.属于政府定价产品那个范围的新产品试销价格E.公益性服务价格第64题：多选题(本题2分)某工程网络计划执行到第8周末检查进度情况见下表（）A.工作H影响总工期1周B.工作k提前1周C.工作k尚有总时差为零D.工作M按计划进行E.工作H尚有总时差1周第65题：多选题(本题2分)根据招标投标法实施条例，下列情形可以进行邀请招标的有（）。A.技术复杂、有特殊要求受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.需要向原中标人采购工程、货物或者服务的D.采购人依法能够自行建设、生产或者提供E.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择第66题：多选题(本题2分)某工程开工至第三个月末累计已完工程计划费用为1200万元，已完工程实际费用为1500万元，拟完工程计划费用为1300万元，此时进行偏差分析可得到的正确结论有（）。A.进度提前300万元B.进度拖后100万元C.费用节约100万元D.工程盈利300万元E.费用超过300万元第67题：多选题(本题2分)安装工程一切险与建筑工程一切险比较，特点是（）。A.保险期限设在机械设备安装之后B.一般情况下，保险费率比较高C.保险公司从保险标的存放于工地就承担全部货价的风险D.在机器安装好之后，试车、考核和保证阶段风险最大E.风险主要是人为事故第68题：多选题(本题2分)经营性项目财务分析的主要内容有（）。A.盈利能力分析B.偿债能力分析C.财务生存能力分析D.抗风险能力分析E.敏感性分析第69题：多选题(本题2分)某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元／台班，租赁费100元／天，人工工资为50元／工日，窝工补贴20元／工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生了如下事件：①遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；②发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；③场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（）。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元第70题：多选题(本题2分)工程项目施工过程中的综合成本分析包括（）。A.检验批施工成本分析B.分部分项工程成本分析C.单位工程施工成本分析D.月（季）度施工成本分析E.建设项目决算成本分析第71题：多选题(本题2分)在价值工程活动中进行功能性评价时，可用于确定功能重要性系数的方法有（）。A.强制评分法B.排列图法C.多比例评分法D.因素分析法E.环比评分法第72题：多选题(本题2分)根据《合同法》，合同当事人违约责任的特点有（）。A.违约责任以合同成立为前提B.违约责任主要是一种民事赔偿责任C.违约责任以违反合同义务为要件D.违约责任由当事人按法律规定的范围自行约定E.违约责任按损益相当的原则确定第73题：多选题(本题2分)根据《合同法》，建设工程合同包括（）。A.工程造价咨询合同B.工程勘察合同C.工程项目管理合同D.工程设计合同E.工程施工合同第74题：多选题(本题2分)工程寿命周期成本分析中，估算费用可采用的方法用（）。A.动态比率法B.费用模型估算法C.参数估算法D.连环置换法E.类比估算法第75题：多选题(本题2分)下列关于盈亏平衡分析的有关表述中，正确的是（）。A.盈亏平衡点越高，项目抗风险能力越强B.盈亏平衡分析揭示了有效控制风险的途径C.盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源D.盈亏平衡分析可分为单因素盈亏分析和多因素盈亏平衡分析E.生产量等于销售量是线性盈亏平衡分析的前提条件第76题：多选题(本题2分)根据《建设工程质量管理条例》建设工程竣工验收应具备的条件有（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工，监理单位分别签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程兹结清证明文件E.有工程使用的主要建筑材料的进场实验报告第77题：多选题(本题2分)非节奏流水施工的特点有（）A.各施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.专业工作队数等于施工过程数D.施工段之间可能有空闲时间E.有的专业队不能连续工作第78题：多选题(本题2分)关于施工项目投标保证金的说法，正确的有（）。A.招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.两阶段进行招标的项目，投标保证金应当在第一阶段提出D.中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还E.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%第79题：多选题(本题2分)根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），设计施工总承包合同包括通用合同条款和专用合同条款两部分，并同时规定了（）的文件格式。A.合同协议书B.预付款担保C.支付担保D.履约担保E.投标担保第80题：多选题(本题2分)组织流水施工时，确定流水步距应满足基本要求有（）。A.各专业队投入施工后尽可能保持连续作业B.相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接C.流水步距的数目应等于施工过程数D.流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值E.各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序

参考答案1、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P40知识点：招标投标法实施条例。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。2、【正确答案】：A【试题解析】：产品整体功能的数量标准确定之后，就可依据"手段功能必须满足目的功能要求"的原则，运用目的一一手段的逻辑判断，由上而下逐级推算、测定各级手段功能的数量标准。（A正确）3、【正确答案】：C【试题解析】：选项A和B，发包人承担延长工期和（或）增加费用。选项C，发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。选项D，发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。（发包人提供的设备不符合合同要求需要更换的，不会造成承包人利润损失）。4、【正确答案】：D【试题解析】：发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工程延误，并向承包人支付合理利润。5、【正确答案】：B【试题解析】：教材P363-364发包人应按合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额3%。6、【正确答案】：A【试题解析】：双代号时标网络计划中工作总时差的判定应从网络计划的终点节点开始，逆着箭线的方向依次进行。①以终点节点为完成节点的工作，其总时差应等于计划工期与本工作最早完成时间之差；则工作H的总时差TF_6-8=12-10=2（周），工作I的总时差TF_5-8=12-12=0（周），工作J的总时差TF_7-8=12-11=1（周）；②其他工作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值，即：TF_i-j=min{TF_j-k+LAG_i-j，j-k}，工作D总时差TF_2-6=min{TF_6-8+LAG_2-6,6-8）=2（周），工作E总时差TF_3-5=min{TF_6-8+LAG_3-5,6-8,TF_5-8+LAG_3-5,5-8,TF_7-8+LAG_3-5,7-8}=min{3，0，3}=0（周），工作G的总时差TF_4-7=min{TF_7-8+LAG_4-7,7-8}=1（周），工作A的总时差TF_1-2=min{TF_2-6+LAG_1-2,2-6，TF_3-5+LAG_1-2,3-5}=min{2，1}=1（周）。7、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是建设单位的计划体系。工程项目年度计划是依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件进行编制的。8、【正确答案】：B【试题解析】：流水步距=流水节拍的最大公约数=4，工作队数=（8/4+4/4+4/4）=4，该工程的流水施工工期=（4+4-1）×4=28（天）。9、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P243本题考查的是资金成本与资本结构。贷款的风险越低，贷款的利率可以越低，如果权益资金过大，风险可能会过于集中，财务杠杆作用下滑。但如果项目资本金占的比重太少，会导致负债融资的难度提升和融资成本的提高。10、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查工程质量保修制度。根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。11、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P47本题考查的是格式条款。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。12、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P56知识点：违约责任。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。13、【正确答案】：D【试题解析】：“使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸，增加使用面积”，是提高功能水平；“降低单方造价的效果”，是降低成本。在5种提高价值途径中，选项D符合要求。14、【正确答案】：C【试题解析】：因资金拥有量限制，所以采用组合—互斥型方案，即各方案组合所需投资相加小于20000万元即可，即5000+6000；5000+8000；5000+12000；6000+8000；6000+12000；8000+12000；5000+6000+8000七种方案可选。15、【正确答案】：B【试题解析】：ABC分析法。又称重点选择法或不均匀分布定律法，是指应用数理统计分析的方法来选择对象。在价值工程中，这种方法的基本思路是：首先将一个产品的各种部件（或企业各种产品）按成本的大小由高到低排列起来，然后绘成费用累积分配图。然后将占总成本70%~80%而占零部件总数10%~20%的零部件划分为A类部件；将占总成本5%~10%而占零部件总数60%~80%的零部件划分为C类；其余为B类。其中A类零部件是价值工程的主要研究对象。16、【正确答案】：B【试题解析】：设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。17、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P53有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。18、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是资金成本的计算。优先股最大的一个特点是每年的股利不是固定不变的，当项目运营过程中出现资金紧张时可暂不支付。19、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P257知识点：项目融资的主要方式。权利义务边界主要明确项目资产权属、社会资本承担的公共责任、政府支付方式和风险分配结果等。20、【正确答案】：A【试题解析】：为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从暂定金额内并支。21、【正确答案】：D【试题解析】：对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。22、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是等步距异节奏流水施工，也称为成倍节拍流水施工，其特点为：(1)同一施工过程在各个施工阶段上流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等但其值为倍数关系；(2)相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数；(3)专业工作队数大于施工过程数；(4)各个专业工作队在各施工段上能连续作业，施工段之间没有空闲时间。23、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是契税。契税的计税依据是不动产的价格。依不动产的转移方式、定价方法不同，契税计税依据有以下几种情况：国有土地使用权出让、土地使用权出售、房屋买卖，以成交价格为计税依据；土地使用权赠与、房屋赠与，由征收机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格核定；土地使用权交换、房屋交换，以所交换的土地使用权、房屋的价格差额为计税依据；以划拨方式取得土地使用权，经批准转让房地产时，由房地产转让者补交契税，计税依据为补交的土地使用权出让费用或者土地收益。24、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P294知识点：工程项目经济分析。经济效益的计算应遵循支付意愿原则和（或）接受补偿意愿原则；经济费用的计算应遵循机会成本原则。经济效益和经济费用可直接识别，也可通过调整财务效益和财务费用得到。25、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P344本题考查的是施工成本管理。工期-成本同步分析法。成本控制与进度控制之间有着必然的同步关系。因为成本是伴随着工程进展而发生的。如果成本与进度不对应，说明工程项目进展中出现虚盈或虚亏的不正常现象。施工成本的实际开支与计划不相符，往往是由两个因素引起的：一是在某道工序上的成本开支超出计划；二是某道工序的施工进度与计划不符。因此，要想找出成本变化的真正原因，实施良好有效的成本控制措施，必须与进度计划的适时更新相结合。26、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是资金使用计划的编制。由于在工程网络计划中，工作的开始时间有最早开始时间和最迟开始时间两种，如果按照工程网络计划中每项工作的最早开始时间绘制整个工程项目的计划累计完成工程量或造价，即可得到一条S曲线（ES曲线）；而如果按照工程网络计划中每项工作的最迟开始时间绘制整个工程项目的计划累计完成工程量或造价，又可得到一条S曲线（LS曲线），两条S曲线组合在一起，即成为香蕉曲线27、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是流水施工的基本组织方式。累加数列错位相减取大差。流水步距为：5，6；流水施工工期3+4+2+3+5+6=23（天）。28、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是静态投资和动态投资。静态投资包括：建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价的增减等；静态投资中不包括涨价预备费，所以A选择错误；动态投资除包括静态投资外，还包括建设期贷款利息、涨价预备费等，所以C选项正确；动态投资包含静态投资，所以B选项错误；静态投资是动态投资最主要的组成部分，也是动态投资计算的基础，所以D选项错误29、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P62本题考查的是工程项目建设程序。对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。30、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P312本题考查的是概预算文件审查。标准预算审查法。是指对于利用标准图纸或通用图纸施工的工程，先集中力量编制标准预算，然后以此为标准对施工图预算进行审查。其优点是审查时间较短，审查效果好；缺点是应用范围较小。31、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：盈亏平衡分析。盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源。32、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P283建筑意外伤害保险期限应从施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已缴付保险费的次日（或约定起保日）零时起，至施工合同规定的工程竣工之日24时止。33、【正确答案】：A【试题解析】：工程项目的设计深度是选择合同类型的重要因素。①如果已完成工程项目的施工图设计，施工图纸和工程量清单详细而明确，则可选择总价合同；②如果实际工程量与预计工程量可能有较大出入时，应优先选择单价合同；③如果只完成工程项目的初步设计，工程量清单不够明确时，则可选择单价合同或成本加酬金合同。34、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查计价的组合性。工程造价的计算与建设项目的组合性有关。一个建设项目是一个工程综合体，可按单项工程、单位工程、分部工程、分项工程等不同层次分解为许多有内在联系的组成部分。建设项目的组合性决定了工程计价的逐步组合过程。工程造价的组合过程是：分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价。35、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。利息备付率=息税前利润/计入总成本费用的应付利息=2000/1500=1.33。36、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P239本题考查的是资金成本的计算。Kp=优先股每年股息/[优先股票面值×（1-筹资费费率）]=400×15%/[400×（1-5%）]=15.79%。37、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是既有法人项目资本金筹措。既有法人筹措新建项目资金时，属于其内部资金来源的：企业的现金；未来生产经营中获得的可用于项目的资金；企业资产变现；，企业产权转让。38、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：现金流量和资金的时间价值。利率的高低主要由以下因素决定：（1）社会平均利润率。通常情况下，平均利润率是利率的最高界限。（2）借贷资本供求情况。借贷资本供过于求，利率下降；反之，利率上升。（3）借贷风险。风险越大，利率也就越高。（4）通货膨胀。通货膨胀越高，利率越高；（5）借贷期限。借款期限长，不可预见因素多，风险大，利率也就高；反之，利率就低。39、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P319本题考查的是国内工程施工合同示范文本。工程进度款的支付不论采用哪种方式，发包人应在收到承包人提交的每月付款申请报告或提交的每期付款申请报告之日起的25日内审查并支付。40、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P328知识点：国际工程施工合同示范文本。业主应在收到承包商的任何要求28天内，提出其已做并将维持的资金安排的合理证明，说明业主能够按规定支付合同价格。41、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P348知识点：施工成本管理。成本分析的方法包括：比较法、因素分析法、差额计算法、比率法。技术进步法和定率估算法是成本计划的方法；挣值分析法是成本控制的方法。42、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P142页发包人应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，应当延长设计服务期限并增加设计费用。43、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程项目目标控制的内容、措施。选项B是技术措施，选项C是经济措施，选项D是合同措施。44、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是单价合同。工程项目的设计深度。如果已完成工程项目的施工图设计，施工图纸和工程量清单详细而明确，则可选择总价合同；如果实际工程量与预计工程量可能有较大出入时，应优先选择单价合同；如果只完成工程项目的初步设计，工程量清单不够明确时，则可选择单价合同或成本加酬金合同。45、【正确答案】：C【试题解析】：以Extranet作为信息交换工作平台，其基本形式是项目主题网，它具有较高的安全性46、【正确答案】：D【试题解析】：投资收益率指标的经济意义明确、直观，计算简便，在一定程度上反映了投资效果的优劣，可适用于各种投资规模。但不足的是，没有考虑投资收益的时间因素，忽视了资金具有时间价值的重要性；指标计算的主观随意性太强，换句话说，就是正常生产年份的选择比较困难，如何确定带有一定的不确定性和人为因素。因此，以投资收益率指标作为主要的决策依据不太可靠。47、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P289本题考查的是决策阶段造价管理。项目财务分析的主要标准和参数是净利润、财务净现值、市场利率等，而项目经济分析的主要标准和参数是净收益、经济净现值、社会折现率等。48、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P177知识点：经济效果评价的内容及指标体系。选项A错误，项目的内部收益率是项目到计算期末正好将未收回的资金全部收回来的折现率，是项目对贷款利率的最大承担能力；选项B错误，财务内部收益率和资本金收益率的计算思路不一致，例如：财务内部收益率考虑资金时间价值，资本金收益率不考虑资金时间价值。选项C错误，资本金收益率是静态指标，不考虑折现率。49、【正确答案】：A【试题解析】：普通股资金成本率=1.5/（50x（1-8%））+10%=13.26%优先股资金成本率=500x12%/（500x（1-4%））=12.5%普通股和优先股占比都为：500/1000=0.5加权平均资金成本率=0.5x13.26%+0.5x12.5%=12.88%50、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是合同订立。选项A，要约邀请不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示，在法律上无须承担责任。选项B，要约到达受要约人时生效；承诺通知到达要约人时生效。选项C，要约可以撤销也可以撤回。选项D，承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更外，该承诺有效，合同的内容以承诺的内容为准。51、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P331知识点：施工投标报价策略。投标单位遇下列情形时，其报价可低一些：施工条件好的工程，工作简单、工程量大而其他投标人都可以做的工程（如大量土方工程、一般房屋建筑工程等）；投标单位急于打入某一市场、某一地区，或虽已在某一地区经营多年，但即将面临没有工程的情况，机械设备无工地转移时；附近有工程而本项目可利用该工程的机械设备、劳务或有条件短期内突击完成的工程；投标对手多，竞争激烈的工程；非急需工程；支付条件好的工程。52、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P123知识点：网络计划时间参数的计算。工作B的最早完成时间=max[6，8]+5=13（天）。53、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P292知识点：工程项目经济评价。经营性项目的财务分析可分为融资前分析和融资后分析，一般宜先进行融资前分析，在融资前分析结论满足要求的情况下，初步设定融资方案，再进行融资后分析。在项目建议书阶段，可只进行融资前分析。融资前分析应以动态分析（考虑资金的时间价值）为主，静态分析（不考虑资金的时间价值）为辅。54、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：企业所得税。企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。同时，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。55、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P239知识点：资金成本与资本结构。3000×15%/[3000×（1-3%）]=15.46%。56、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P120本题考查的是网络图绘制。至少4条虚箭线。57、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P181基准收益率的确定一般以行业的平均收益率为基础，同时综合考虑资金成本、投资风险、通货膨胀以及资金限制等影响因素。58、【正确答案】：B【试题解析】：按照资金使用用途分，商业银行贷款在银行内部管理中分为固定资产贷款、流动资金贷款、房地产开发贷款等。59、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P233知识点：资金筹措的渠道与方式。信贷方式融资是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。60、【正确答案】：D【试题解析】：现设I1、I2分别为甲、乙方案的投资额，C1、C2为甲、乙方案的经营成本，如I2＞I1，C2＜C1，则增量投资收益率R（2－1）为：R（2－1）=（C1－C2）/（I2－I1）×100％，甲、乙、丙三个方案不符合假设，但是，在规模相同时，保留下来的投资额小、经营成本低的方案，即甲方案；将甲与丁比较，符合上述假设，将已知数据代入后，得到：R(2-1)=15%,大于10%，则保留丁方案。61、【正确答案】：ABC【试题解析】：2021教材P3知识点：工程造价及其计价特征。设备和工程量计算依据包括项目建议书、可行性研究报告、设计文件等。选项D属于工程单价计算依据，选项E属于人工、材料、机械等实物消耗量计算依据。62、【正确答案】：ABD【试题解析】：本题考查的是增值税。下列进项税额准予从销项税额中抵扣：从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额；从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额；购进农产品，除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额；从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产，自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。63、【正确答案】：ABE【试题解析】：对下列商品和服务价格，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价：①与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格；②资源稀缺的少数商品价格；③自然垄断经营的商品价格；④重要的公用事业价格；⑤重要的公益性服务价格。选项C和D，不属于实行政府指导价或政府定价范围，经营者有权制定价格。64、【正确答案】：AB【试题解析】：C项，工作k尚有总时差为1周，D项，M工作延误2周，E项，工作H尚有总时差为-1周.65、【正确答案】：AE【试题解析】：本题考查的是招标投标法实施条例。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供