2024年企业招标承包经营合同标准版（二篇）

第4页共4页2024年企业招标承包经营合同标准版流出方(以下简称甲方)：余江县杨溪乡杨溪村牌塘组流入方(以下简称乙方)：陈玉珍根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《合同法》等有关法律、法规和国家政策规定，甲乙双方秉着“平等、协商、自愿、有偿”的原则，就土地承包经营权流转事宜协商一致并签订本合同。一、流转面积甲方将其依法取得承包经营权的杨溪乡牌塘组_____0亩土地流转给乙方进行农业生产经营。二、流转期限流转期限为____年(以国家土地承包政策为准)，即自____年____月____日起至____年____月____日止。三、流转价款土地流转价格采取实物折价方式，乙方以400斤稻谷每亩付给甲方(以早稻、晚稻粮管所国家收购平均价为折价)。四、支付方式和支付时间每年____月____日之前付下年租金，以现金方式一次性付清。五、权利和义务1、甲方有权监督乙方经营土地的情况，并要求乙方按约履行合同义务。2、甲方有权在流转期满后收回土地承包经营权。3、流转期限内遇到自然灾害，上级核发己方的救灾款或救灾物资政策优惠归乙方所有。如需甲方提供办理手续的，甲方应无条件负责及时办理，双方另有约定的除外。4关于现有的农田补贴一项，只要是国家还有这一项政策，补贴的全部金额应全部归属甲方所得。5.乙方流转后，依法享有该土地的使用权、收益权、自主组织生产经营和产品处臵权。6、乙方不得改变流转土地的农业用途，用于非农建设土地标准不得违背上级有关文件精神、规定。7、乙方依法保护和合理利用土地，增加投入以保证土地使用性质。8、承包方不准栽树，不准挖塘养殖，不准卖买，如果卖买拾倍罚款。六.合同的变更或解除在本合同有效期内，遇下列情况之一者，可以变更或解除合同：1、国家、集体建设需要依法征用流转土地的，应服从国家或集体需要。2、甲乙双方中任何一方要求变更或解除合同，须提前一年通知对方，并征得对方同意。3、乙方在流转期间，若遇不可抗拒的自然灾害造成土地被毁而无法复耕的可解除或变更合同。七、违约责任1、任何一方当事人违约，按照相关法律进行处理。2、因一方违约造成对方遭受经济损失的，违约方应赔偿对方相应的经济损失。具体赔偿数额依具体损失情况由双方协商或由农村土地承包仲裁机构裁定或法院判决。八、争议条款1、因本合同的订立、生效、履行、变更或解除等发生争议时，甲乙双方应协商解决，协商不成的提请村民委员会、乡_____、农村土地承包管理机关调解、九、生效条件甲乙双方约定，本合同经双方签字并经杨溪乡政府农村经营管理机构备案后生效。十、其他条款1、本合同中未尽事宜，可经甲乙双方共同协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。2、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，鉴定备案单位执一份。甲方代表人(盖章)：乙方代表人(盖章)：身份证号：_____身份证号：_____住址：_____住址：_________年____月____日____年____月____日签订地点：_____签订地点：_____2024年企业招标承包经营合同标准版（二）合同编号：【编号】甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法定代表人】联系电话：【甲方联系电话】传真号码：【甲方传真号码】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法定代表人】联系电话：【乙方联系电话】传真号码：【乙方传真号码】鉴于，甲方拟对【工程项目名称】进行招标承包，并经招标公示、竞争性谈判等程序，乙方以其具备相关技术、资质和经验，愿意承包该工程项目。根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：第一条项目资料1.1项目名称：【工程项目名称】1.2项目规模：【工程项目规模】1.3项目地址：【工程项目地址】1.4工期：【工期】1.5项目预算：【项目预算】第二条承包范围2.1乙方承包的工程范围包括：【详细描述承包工程的范围】。2.2乙方应按照甲方的要求执行工程的设计、施工、质量控制等各项工作，并承担相应的责任和义务。2.3乙方有权委托合格的分包商进行工程的分包，但应保证分包商的资质和能力满足工程要求。第三条投标文件3.1乙方应按照甲方的要求，准备完整、准确的投标文件，包括但不限于：（1）投标书：包括承诺书、资质证明等；（2）施工组织设计方案；（3）施工方案；（4）工程量清单及报价；（5）施工进度计划；（6）质量控制计划等。3.2乙方提交的投标文件应符合国家有关法律法规和技术标准的要求，并经过相应的专业审核。第四条合同签订4.1甲乙双方确认乙方的投标文件为中标文件，并在中标通知书的基础上，签订正式的工程承包合同。4.2工程承包合同应包括但不限于以下内容：（1）工程项目的具体名称、规模、地址、工期等；（2）工程的详细施工方案和质量控制计划；（3）工程款的支付方式和时间节点；（4）两方的权利义务；（5）违约责任；（6）合同解除和争议解决的方式等。第五条价格与支付5.1工程的总价为【工程总价】，包括各项费用和税金。5.2工程款支付方式如下：（1）工程款按照进度支付，分多个阶段支付；（2）甲方应在支付工程款之前进行必要的验收和复核，并出具支付凭证。第六条工期管理6.1乙方应按照工程进度计划进行施工，并保证工程按时交付。6.2如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求相应的工期调整和补偿。6.3如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方的损失。第七条质量保证7.1乙方应按照施工方案和质量控制计划，严格按照相关的技术标准和规范进行施工，保证工程质量符合约定的要求。7.2在保修期内，如发现工程存在质量问题，乙方应按照甲方的要求及时进行修复或更换，并承担相应的费用。第八条保密义务8.1甲乙双方应对彼此提供的商业秘密和技术资料进行保密，并不得擅自向第三方透露或使用。8.2在合同解除后，双方仍应继续履行保密义务，保护对方的商业利益和权益。第九条违约责任9.1如因乙方原因导致工程质量、工程进度等方面发生问题，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方的损失。9.2如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方的损失。第十条解除与终止10.1若乙方严重违约，致使工程无法继续进行或严重影响工程进度和质量的，甲方有权解除合同。10.2若因不可抗力等特殊情况，导致工程无法正常进行，双方可以协商解除合同或延期。10.3解除合同后，双方应按照已达成的约定进行结算和清偿。第十一条争议解决11.1本合同的解释和执行适用中华人民共和国的法律。11.2甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向相关仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉。第十二条其他事项12.1本合同自双方盖章之日起生效，有效期为【有效期】。12.2本合同正本共【份