建筑合同试题

合同管理试题及答案之三一、单选题（每题1分，共10分）。A、自然人B、公民c、领导者D、组织2、经济法律关系的（）是指经济法律关系的参加者或者当事人。A、主体B、客体C、内容D、对象3、对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（）。Ａ、合法行为Ｂ、违法行为Ｃ、自然事件Ｄ、社会事件４、在下列合同中，（）合同是可变更的合同。Ａ、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的Ｂ、以合法活动掩盖非法目的的Ｃ、因重大误解而订立的Ｄ、损害社会公共利益的５、仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向（）申请执行。A、当地人民政府B、人民法院C、仲裁委员会D、调解委员会6、监理招标主要是对监理单位（）的选择。A、能力B、报价C、监理人员数量D、设备7、中标通知书（）具有法律效力。A、对招标人和中标人均B、只对招标人C、只对中标人D、对招标人和中标人均不8、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求9、施工合同文本规定，承包人有权A、自主决定分包所承包的部分工程B、自主决定分包和转让所承担的工程C、经发包人同意转包所承担的工程D、经发包人同意分包所承担的部分工程10、承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（）。A、费用和工期损失全部由业主承担B、费用和工期损失全部承包人承担C、费用由承包人承担，工期给予顺延D、工期不dui予顺延，但费用由业主经予补偿二、多选题（每题1分，共40分）1、合同法律关系由（）等要素构成。Ａ、主体Ｂ、客体Ｃ、行为Ｄ、事件E、内容2、担保方式包括（）等。A、保证B、抵押C、质押D、预付款E、定金3、在下列几种情形中，（）合同是可变更的合同。A、损害公共利益的B、以合法活动掩盖非法目的的C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D、因重大误解而订立的E、在订立合同时显失公平的4、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（）确定的价格履行。A、协议补充B、按照有关合同条款确定C、按照交易习惯确定D、按照订立合同时履行地的市场价格履行E、按照订立合同订立地的市场价格履行5、在合同促裁制度中，首席仲裁员由（）A、当事人共同选定B、仲裁申请人选定C、未申请仲裁一方当事人选定D、当事人共同委托仲裁委员会主任指定E、仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定6、在下列行为中，（）属于要约邀请。A、价目表的寄送B、招标公告C、投标D、招标说明书E、不含价格的商业广告7、合同当事人承担违约责任的形式有（）。A、支付违约金B、支付赔偿金C、返回财产D、追缴财产E、继续履行8、中标通知书发出后的30天内，双方应按照（）订立书面合同。A.招标文件B.中标人的投标文件C.最后修改投标文件后确定的价格D.综合所有投标文件中最优的内容E.最后修改投标文件后确定的工期9、在监理合同中，（）是监理人的权利。A.工程建设有关事项和工程设计的建议权B.对其他合同承包人的选定权C.委托监理工程重大事项的决定权D.获得酬金的权利E.工程建设有关协作单位组织协调的主持权10.大型项目的评标中,()是初评的工作内容。A.对各投标书实施方案和计划进行实际性评价与比较B.投标人的资格C.投标保证有效性D.报送资料的完整性E.投标书与招标文件的要求有无实质性背离11.设计合同履行过程中,设计人承担的义务包括()等方面工作。A.保证设计质量B.负责设计交底C.协调工程施工D.负责施工中发生的设计变更E.确认承包人施工工艺的可靠性12.质量监督机构对工程质量监督工作的范围包括()。A.抽样检查防水工程的质量B.对使用的建筑材料进行见证C.评定已完成工程的质量等级D.对承包人的施工过程进行巡视监督E.检查施工现场监理机构是否按照监理规划进行监理13.施工合同文件组成包括()。A.图纸B.协议书C.技术规范D.工程报价单E.中标意向书14.施工合同履行中,发生()等情况,应给承包人顺延合同工期。A.发生设计变更B.发包人延误移交施工现场C.承包人采购的材料供贷商未能按时交贷D.基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E.分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求,但未达到合同约定的标准，工程师应判定()。质量合格需重新修复不补偿费用但顺延合同工期顺延合同工期并追加合同价款承包人损失的工期和费用均不予补偿16.施工过程中发生()情况时,可以调整合同价款。设计变更工程师批准的承包人索赔当地税务部门对税费的调整遇到图纸未表明的地下构筑物中期支付进度款扣回部分预付款17.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工,则他应该做的工作包括()。A.向承包人发出必须提前竣工的指令B.与承包人协商并签订提前竣工的协议C.负责修改施工进度计划D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验项目18.FIDIC《施工合同条件》中的指令分包商，其特点表现为（）。由业主选定的施工单位与业主签订合同由承包商负责协调管理从承包商中标价的暂列金额内支付承担不属于承包商必须完成工作范围内的施工19.FIDIC合同条件内规定,业主和承包商对合同的履行发生争议时,解决的方式包括()。当事人双方协商工程师确定建设行政主管部门调解争端裁决委员会决定仲裁机构裁决20.工程师发布变更指令的范围应限于()等方面。删减部分承包商内容交给其他人完成改变部分工程的基线改变已批准承包商施工时间和顺序增加合同约定的工程量改变施工工程的性质21.索赔按目的划分包括()。综合索赔B单项索赔工期索赔合同内索赔费用索赔22.工程师审查承包商索赔成立必须具备的条件有()。与合同相比已造成额外费用增加或工期损失费用增加或工期损失非承包商原因按合同规定不应由承包商承担的风险在规定的时间内提出索赔事件原因属于分包商造成的损害23.分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。业主直接送达工程师直接送达工程师代表直接送达承包商代表直接送达经承包商代表确认工程师发布24.债权撤销权在()情况下消灭。自债权人知道撤销事由之日起1年内没有行使自债权人应当知道撤销事由之日起半年内没有行使自债权人的行为发生之日起1年内没有行使自债权人的行为发生之日起5年内没有行使25.属于非法分包工程的情况包括()。将承包的全部工程分包给其他单位实施按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位将工程的主要部分交给其它单位实施承接分包工程后再分包26.对变更工程进行变更估价时,监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括()。工程量清单中所含有的同类工作内容工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同,但作业方法有重大差异工程量清单中没有该项工作内容承包商因质量不合格的返工工作内容工作内容不变,实际工作量比工作量清单中的数量增加超过25%以上,但不起过合同总价的2%27.争端解决的方式有()。工程师的裁定友好解决仲裁诉讼28.承包商应该准备和提交的索赔帐单和证据资料主要有()。工程进度计划施工日志工程所在国的政治经济的基本资料来往文件和信函等会议纪要和备忘录29.国际工程承包中常见的保险种类有()。工程一切保险疾病保险第三方责任险人身意外险货物运输险其它保险30.一个项目的投标报价由以下()部分组成。施工成本利润和税金风险费用管理费用31.公开招标的优点有()。业主可选择所价较低、信誉较好的承包商使承包商努力提高工程质量、缩短工期和降低造价业主的工作量相对大些，招标费用大业主有较大的选择范围32．下列属于担保的内容有（）。银行的担保履约保证金预付款担保保留金33．属于一般分包合同的特点有（）。由承包人挑选分包人分包合同必须事先征得业主的同意和监理工程师的书面批准对总的合同执行没有影响承包商对分包工程不承担责任和义务34．属于指定分包合同的特点有（）。指定的分包合同直接涉及到业主和监理工程师在标书中，应明确写出指定分包的项目或指定分包商的名单指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内指定分包商应当向承包商承担如同承包商向业主所承担的同样的义务和责任35．对分包商的其它施工现场考察，其内容有（）。企业原有业绩的记载生产设备情况财务资状况企业业绩36.常见的一般危害的风险有()。合同条件技术规范通货膨胀管理决策失误37.承包商常用的风险管理()。了解工程所在国家(地区)的情况了解工程现场情况依据招标文件及合同计价方式,增加风险性报价进行合理的工程分包,以转移风险合理成立联营体以共担风险38.按提出工程变更的各方当事人来看,可分为()个方面。承包商提出工程变更分包商提出工程变更业主方提出变更监理工程师提出变更39.以下属于可原谅延误的是()。不可抗力引起的延误承包商对现场条件的错误判断引起延误不适当的施工组织管理引起延误特别恶劣的气候条件引起延误40.对延期天数的计算有()种方法。工期分析法实测法类推法工时分析法造价的比较折合法三.判断题(每题1分，共10分)1.指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内。()2.承包商不对所分包工程内容承担责任和义务。()3.一般履约担保的有效期要一直到工程缺陷责任期终结后15天为止。()4.承包商在接到中标通知书后,应向工程师递交工程进度计划和现金流量估算表等。()5.非关键线路的图纸迟交一定可以延期。()6.标底编制的方法是概预算编制法。()7.业主与监理的关系的被委托与委托的关系。()8.标有单价的工程量清单是办理中期支付和结算的依据。()10.承诺是受要约人同意要约的意思表示。()四.简答题(每题4分，共5题)要约在什么情形下失效?公开招标的特点是什么?总价合同的特点是什么?国际工程承包实践中,对延期天数的计算有哪几种方法?可原谅延误的种类主要有哪几种?五.综合题(每题10分)某大桥工程项目所在地区,因连降暴雨成灾,发生严重的山洪暴发,使正在施工的桥梁工程遭受如下损失:(1).一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁,估计损失为300万元；(2).一座临时分仓库被狂风吹倒,使库存水泥等材料被暴雨冲坏,估计损失为80万元；(3).洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备,其损失为50万元；(4).临时房屋工程设施倒塌,造成人员伤亡,损失为15万元；(5).工程被迫停工20天,造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。问题：（1）.业主应承担哪几项风险?(2).承包商应承担哪几项风险?(3).若已办理了3%的保险,该项工程造价为8000万元,投保金额分期办理,本期只办理了6000万元,则可向保险公司索赔多少?2.根据监理工程师的判断,如果他认为有必要对工程或其中任何部分的形式、质量或数量作出任何变更,他应有权指示承包商进行而承包商也应进行什么工作?参考答案一.单项选择题:1．D2.A3.D4.C5.B6.A7.A8.C9.D10.B二.多项选择题:ABE2.ABCE3.DE4.ABCD5.AB6.ABDE7.ABE8.AB9.ADE10.BCDE11.ABD12.AE13.ABCD14.ABD15.BE16.ABDE17.BD18.ACDE19.ABDE20.BCDE21.CE22.ABCD23.DE24.AD25.ACD26.BC27.ABCD28.ABCDE29.ACDEF30.ABC31.ABD32.ABCD33.ABC34.ABCD35.AB36.ABD37.ABCDE38.ACD39.AD40.ABCDEF三.判断题:1.√2.×3.×4.√5.×6.√7.×8.√9.√10.√四.简答题:答:(1).拒绝要约的通知到达要约人；(2).要约人依法撤销要约；(3).承诺期限届满,受要约人未作出承诺；(4).受要约人对要约的内容作出实质性变更。答:公开招标的特点是招标中投标单位的数量不受限制,业主有较大的选择范围；有助于开展全面竞争,打破垄断和地区保护主义；能使承包商努力提高工程质量,缩短工期和降低造价；但使得业主的工作量较大,招标费用也多；同时投标的社会成本增大。答:总价合同的特点是:业主管理工作量少,结算较简单,但只适用于施工图纸明确、工程规模较少且技术不太复杂的工程。答:(1).工期分析法；(2).实测法；(3).类推法；(4).工时分析法；(5).造价比较法；(6).折合法。答:(1).不可抗力引起的延误；(2).不利自然条件或客观障碍引起的延误；(3).特别恶劣的气候条件引起的延误；(4).特殊风险引起的延误；(5).罢工及其它经济风险引起的的延误。五.综合题:答(1).业主应承担(1)与(2)两项与工程相关的风险；(2).承包商应承担(3).(4)和(5)的有关风险；(3).保险公司赔偿金额(300+80)×6000/8000=285万元。答(1).合同中所列出的工程项目中任何工程量的增加和减少；(2).取消合同中任何部分的工程细目的工作,被取消的工作是由业主或其它承包方实施者除外；(3).改变合同中任何工作的性质、质量及种类；(4).改变工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸；(5).为完成本工程所必须的任何种类的附加工作；(6).改变本工程任何部分的任何规定的施工时间安排等,有关规定的施工顺序和时间安排,也一定是在规定范围里有所规定。程建设合同管理模拟试题

-|jlks发表于2006-3-1217:35:00

一。单选

1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。

a.委托方b.设计单位c.监理工程师d.主管部门

2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。

a.业主承担b.业主从监理费中扣除，转付给承包方

c.承包方承担，因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付

3.采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。

a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商

4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。

a.向业主支付使用费并归还业主b.将设备免费带走c.向业主支付折旧费后带走

d.不须向业主支付费用将设备归还业主

5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。

a.1万元b.2万元c.3万元d.4万元

6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。

a.另一方可请求法院强制执行b.仲裁机构可强制执行

c.另一方可以请求公安机关强制执行d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款

7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。

a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

c.每次阶段支付时均不许扣减定金d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。

a.总价合同b.单价合同c.成本加酬金合同d.成本加奖惩合同

9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。

a.可继续施工b.应等待监理工程师进一步指示后在施工c.要求监理工程师再次检验

d.可报请业主作出决定

10.一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（）。

a.提出变更方承担b.对方承担c.平均分担d.提出变更方按较大的比例承担

11.承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（）止所经过的日历天数。

a.合同约定的竣工日b.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日

c.办理竣工结算之日d.工程保修期满之日

12.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）

a.同质业主后即可调换b.无需通知业主即可调换c.取得业主书面同意后才能调换

d.合同签订后不允许再调换

13.分包商在施工现场的协调管理工作，应由（）负责。

a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商自己

14.招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的（）。

a.施工图预算价格b.当前建筑市场价格c.初步概算价格d.预计的可能最第投标价格

15.监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（）。

a.监理工程师应推迟计量时间b.监理工程师单独计量无效

c.监理工程师单独计量有效d.监理工程师可不必在计量

16.施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（）。

a.建设项目依据国家计划被取消b.战争c.动乱d.协议条款内约定等级以上的地震

18.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（）。

a.不承担责任b.承担连带责任c.承担全部责任d.同意扣除一定数量的酬金

19.fidic合同条件规定，某种自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件，由（）来判断。

a.业主b.监理工程师c.承包商d.政府主管部门

20.要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由（）签发。

a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商

21.fidic合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。

a.可自行运出工地b.应经业主批准后才能运出工地c.经监理工程师批准后才能运出工地d.不能运出工地

22.工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（）书面同意方可运至现场。

a.业主b.监理工程师c.施工承包商d.设备供应商

23.担保与所担保合同的关系属于（）。

a.平等关系b.从属关系c.相对独立关系d.无关系

24.经济合同履行原则要求按合同规定的（）履行。

a.时间b.标的c.价款d.地点

25.fidic合同条件规定，当组成合同个文件的约定有矛盾或歧义时，应由（）解释。

a.业主b.监理工程师c.承包商d.业主与承包商

26.驻地监理工程师代表的工作，应直接对（）负责。

a.业主b.监理工程师c.承包商d.分包商

27.建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则（）。

a.该项索赔视为已经批准b.视为已被拒绝c.尚待批准d.承包商应进一步提交索赔证据

28.fidic合同条件规定，若业主延误移交施工现场，导致承包商不能按合同约定时间开工时，新的合理开工时间应由（）提出。

a.业主b.监理工程师c.业主与监理工程师协调d.承包商

29.一方当事人发生（）时，允许变更经济合同主要条款的约定内容。

a.法定代表人变更b.企业法人隶属关系变更c.企业法人名称变更d.违约行为

30.需要对施工图设计进行修改时，应经（）批准。

a.监理工程师和业主b.监理工程师和初步设计原批准单位c.监理工程师和上级主管部门

d.监理工程师和原设计单位

31.无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置的财产应当是（）。

a.违约方向第三方抵押的财产b.不属于该合同范围内的违约方财产

c.合同标的物d.违约方关系人的财产

32.违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方（）。

a.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同

b.在继续履行过程中可更换标的c.必须按合同条款继续履行合同d.可拒绝继续履行合同

33.招标过程中进行决标前答辩时，招标单位可与被选中标单位就（）加以澄清，并允许其补充和修正。

a.投标工期b.投标报价c.工程质量标准d.施工组织设计

34.施工期间，按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程，应由（）承担该部分永久工程的照管责任。

a.业主b.监理工程师c.承包商d.业主与承包商共同

35.合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（）。

a.立即停止执行b.继续有效c.宣告无效d.对要求变更的条款部分无效

36.某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得（）后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。

a.委托授权书b.订货单c.履约保证书d.钢材需求计划

37.工程竣工验收合格后，业主在合同约定的时间内，无合法理由而不办理竣工结算，承包商可（）保护自己合法权益。

a.自动撤场b.要求变更合同c.宣布合同终止d.拒绝移交工程

38.建设工程施工合同属于（）。

a.劳务性合同b.工作性合同c.财产转移合同d.要物合同

39.订购500吨水泥的合同价为300元／吨。在履约期间，交付200吨后水泥涨为320元／吨，供货方要求变更单价，采购方不同意，此时供货方（）。

a.可单方宣布解除合同b.必须按原单价交付剩余水泥c.有权拒绝按原单价供应水泥

d.可单方面修改价格条款强制采购方执行

40.业主与承包商的关系是（）。

a.购销合同关系b.经济委托关系c.法律上的平等关系d.委托与被委托的关系

41.某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于（）。

a.采取欺诈手段b.采取胁迫手段c.超越经营范围d.无效代理

42.fidic合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至（）止。

a.工程移交证书指明的竣工日b.颁发工程移交证书日c.颁发接触缺陷责任证书日

d.承包商提交的结清单生效日

43.工程项目建设工程中，监理单位、设计单位、施工单位之间是（）关系。

a.经济管辖b.经济合同c.经济合伙d.经济协作

44.施工中，因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误，导致承包商受到损害，则承包商应（）递交索赔通知。

a.业主b.监理工程师c.以业主和承包商的共同名义向设计单位d.监理工程师和承包商的共同名义向设计单位

45.fidic合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求（）。

a.通知对方并与他协商b.提交监理工程师请他作出决定c.自己提交仲裁d.直截提请诉讼

46.业主应对（）原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。

a.监理工程师提供的水准点高程有误b.承包商使用的测量仪器有误差

c.承包商放线有误而监理工程师未差出d.承包商放线后监理工程师未进行复测

47.采用（）方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。

a.公开招标b.邀请招标c.议标d.比价招标

48.施工承包合同中的经济法律关系客体是指（）。

a.业主b.承包商c.合同标的d.合同条款

49.经济合同必须由（）签署。

a.法人b.企业组织内部的办事人员c.没有书面授权的企业外部代理人d.法定代表人书面授权的委托人

50.业主应在监理工程师签发（）后的14天内退还承包商履约保函。

a.单位工程移交证书b.合同工程移交证书c.解除缺陷责任证书d.最终支付证书

1.b2.a3.b4.d5.d6.a7.c8.b9.a10.a11.b12.c13.c14.b15.c16.a17.c18.a19.b20.b21.c22.b23.b24.b25.b26.b

27.a28.d29.d30.d31.c32.c33.d34.a35.b36.a37.d38.b39.b40.c41.a42.d43.d44.b45.b46.a47.a48.c49.d50.c

二。多选（有两个或两个以上答案）

51.诉讼时效法律制度规定，诉讼时效期间的起算自（）起。

a.权利人的权利受到限制之日b.权利人义务人订立合同之日c.权利人知道权利受到侵害之日

d.诉讼时效中断事由消除之日e.权利人应当知道权利受到侵害之日

52.设计阶段，监理工程师进行合同管理的法律依据是（）。

a.设计阶段的监理委托合同b.工程设计合同c.批准的可行性研究报告及设计任务书

d.工程监理规划e.规划设计方案

53.依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件（）。

a.依法成立b.有必要的财产和经费c.有自己的名称、组织机构和场所

d.有符合法定条件的法定代表人e.能独立承担法律责任

54.当事人能行使留置权的合同有（）。

a.购销合同b.加工承揽合同c.仓储保管合同d.借款合同e.运输合同

55.经济合同鉴证和公正的差异是（）不同。

a.实行的原则b.实施的目的c.行为的性质d.证据的效力e.法律效力的适用范围

56.勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时，应由（）。

a.承包方继续完善勘察设计b.发包方与承包方解除勘察设计合同c.承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金

d.视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费e.视造成损失浪费的大小赔偿发包方实际损失

57.施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是（）。

a.工程本身的损害b.清理修复的费用c.施工现场的设备、机械的损坏

d.施工现场甲方人员的伤亡e.施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡

58.《经济合同法》规定，经济合同依法订立具有法律约束力。审查经济合同的有效性，应从以下几方面考虑：（）。

a.当事人主体资格b.形式程序合法c.合同内容合法d.合同登记备案e.合同经过公证

59.工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括（）。

a.正常的监理工作b.附属工作c.附加工作d.额外工作e.业主要求的工作

60.监理单位对监理工作承担责任的原则是（）。

a.在监理合同有效期内承担责任

b.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任

c.在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任

d.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责任

e.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任

61.施工招标中作为一个独立合同包，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在（）范围内进行招标。

a.全部工程b.单位工程c.特殊工程d.分部分项工程e.土建工程和安装工程

62.监理单位的投标书由（）组成。

a.技术建议书b.承接监理任务意向书c.投标说明书d.财务建议书e.资质资格证书

63.工程施工招标文件，主要由（）组成。

a.招标申请书b.工程综合说明和设计文件c.单价表和工程量清单

d.投标须知e.招标邀请书

64.施工合同的发包方对（）承担责任。

a.施工场地的土地征用b.支付承包商办理施工场地因交通和施工噪音等有关手续发生的费用

c.施工场地地下管线和邻近建筑物的保护工作d.提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料

e.提前使用后发生损坏的修理费用

65.代理法律制度中的委托代理，代理人因（）承担法律责任。

a.委托授权不明b.无权代理未经追认c.与第三人恶意串通

d.完成代理事项，被代理人不接受行为后果e.复代理行为未经追认

66.勘察设计合同中委托初步设计的，委托方的主要义务有：向承包方提供（）。

a.经批准的设计任务书b.工程项目的选址报告和资源报告c.满足设计要求的勘察资料

d.有关工程施工条件的资料e.有关工程设备的技术资料

67.施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是（）。

a.合同条件b.协议条款c.承包工程投标书d.施工监理日志e.工程恰商纪要

68.监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是（）。

a.施工招投标工作的监督管理b.施工工期管理c.施工费用管理

d.施工质量管理e.施工过程的档案管理

69.施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容包括（）。

a.提前竣工的时间b.为提前竣工而调整的施工进度计划c.乙方采取的赶工措施

d.赶工措施的经济支出和承担e.违约责任

70.施工合同示范文本规定，在施工中由于（）原因，造成工期延误，经甲方代表确认，竣工日期可以顺延。

a.不可抗力事件的发生b.工程量的变化c.一周内，非乙方原因造成停工累计超过8小时

d.工程设计变更e.施工机械出现故障r>71.监理工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的（）进行检查。

a.制造材料b.制造进度c.生产计划d.制造成本e.制造工艺

72.下列选项中，属于经济合同的主要条款是（）。

a.合同标的条款b.合同的违约金条款c.标的数量和质量条款

d.当事人双方要求写明的条款e.合同的担保条款

73.经济合同变更或解除后，当事人的责任为（）。

a.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任

b.因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任

c.双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任

d.双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任

e.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任

74.fidic土木工程施工合同条件规定，监理工程师可以行使下列权力（）。

a.发布工程变更指令b.审查批准承包商的施工进度计划c.删减部分工作内容，另行委托完成

d.批准使用暂定金额e.实施竣工所必需的任何种类的附加工作

75.fidic规定，（）的关系不是合同法律关系。

a.业主和指定分包商b.业主和工程师c.业主和分包商d.承包商和指定分包商e.业主和承包商

51.cde52.abc53.abce54.bce55.cde56.ad57.ad58.abc59.acd60.acd61.abce62.acde63.bcd64.abde

65.abce66.abc67.abce68.bcde69.acd70.abcd71.abe72.abcd73.de74.abde75.ac

监理工程师考试合同管理模拟试题一

1、保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是()。A、业主提供场地日

B、承包商提交履约保函日

C、投保工程开工日

D、承保项目所用材料卸至工地日

E、投保工程投保日

2、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于()。

A、正常工作

B、附加工作

C、额外工作

D、意外工作

3、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使()。

A、同时履行抗辩权

B、代位权

C、撤销权

D、不安抗辩权

4、一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为2万元，双方各有1万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错方(75%过错)，损失承担应为()。

A、各自承担自己的损失

B、甲方赔偿乙方1万元的损失

C、甲方赔偿乙方0.5万元的损失

D、甲方赔偿乙方2万元的损失

5、按照施工合同文本的规定，工程师发布变更通知的范围应限于()等方面。A、删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成

B、更改部分工程的位置和尺寸

C、增加部分合同中约定的工程量

D、为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序

E、要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械完成新增加的工程

6、材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当()。

A、按原合同价支付

B、按质论价

C、按原合同价的一半支付

D、不支付供货方的运杂费

7、仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向()申请执行。

A、当地人民政府

B、人民法院

C、仲裁委员会

D、调解委员会

8、甲、乙双方签定的合同中，约定的违约金是5万元，合同履行过程由于甲的违约造成乙损失1万元，由于乙的违约造成甲损失3万元，那么，损失的承担应为()。

A、各自承担自己的损失

B、乙赔偿甲3万元损失

C、乙赔偿甲5万元损失

D、乙赔偿甲2万元损失

9、无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向()撤销。

A、建设行政主管部门

B、质量监督机构

C、监理单位

D、仲裁委员会

10、FIDIC施工合同通用条件中规定，发生()时，可以给承包商合理延长合同工期。

A、放线错误

B、发生变更

C、施工中遇到异常不利气候条件

D、由于传染病或政府行为导致工期延误

E、施工中遇到其他承包商的干扰

11、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的()。

A、和解

B、调解

C、仲裁

D、诉讼

12、某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是()。

A、物

B、行为

C、智力成果

D、活动

13、下列属于指定代理或法定代理终止的情况是()。

A、作为代理人或代理人的法人终止

B、代理期限届满或代理事项完成

C、被代理人取得或恢复民事行为能力

D、被代理人或代理人死亡

E、监护关系消灭

14、设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括()。

A、发包人与设计人协商并经设计人同意

B、设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同

C、该部分设计成果需经设计人审查批准

D、设计人不对该部分的设计质量承担责任

E、设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

15、要使索赔得到公平合理的解决，工程师在索赔管理中遵循的原则是()。

A、公平合理地处理索赔

B、及时提出和处理索赔

C、尽可能通过协商达到一致

D、诚实信用

E、独立自主

16、要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守()等基本原则。

A、批评教育

B、公正

C、自愿

D、协商一致

E、平等

17、FIDIC合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到()日止。

A、颁发工程移交证书

B、颁发解除缺陷责任证书

C、承包商提交给业主的“结清单”生效

D、工程移交证书注明的竣工

18、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过()约定承发包双方的权利和义务。

A、通用条款

B、专用条款

C、监理合同

D、协议书

19、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向()申请撤销裁决。

A、人民法院

B、政府的建设行政主管部门

C、上级仲裁委员会

D、质量监督机构

20、我国现行的监理费计算方法有()。

A、按监理工程概预算的百分比计算

B、按参与监理工作的年度平均人数计算

C、由甲乙双方按商定的其他方法计算

D、中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定

E、按委托人提出的方法转

21、对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有()。

A、设计方案优劣

B、环境保护措施是否合理

C、投资估算是否超过限额

D、投标报价是否最低

E、社会信誉是否良好

22、下列行为中不符合暂停施工规定的是()。

A、工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令

B、工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见

C、承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工

D、工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复

23、“建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括()的损失。

A、外力引起的电气装备

B、地震导致施工建筑物

C、台风摧毁施工现场内的临时工程

D、水灾导致被保险人在工地上原有建筑物

E、气温变化造成精密仪表

24、设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。

A、发包人

B、设计单位

C、承包人

D、设备供应单位

25、建设工程施工合同的当事人包括()。

A、建设行政主管部门

B、建设单位

C、监理单位

D、施工单位

E、材料供应商

26、由发包人采购的设备，由于制造原因达不到验收要求，应()。

A、由发包人承担追回合同价款，工期不顺延

B、由设备制造商承担追回合同价款

C、由承包人承担重新安装的费用，工期相应顺延

D、由发包人承担追回合同价款，工期相应顺延

27、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。

A、发包人

B、承包人

C、工程师

D、发包人与承包人共同

28、在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，()。

A、检验由发包人负责，费用由承包人负责

B、检验由发包人负责，费用由发包人负责

C、检验由承包人负责，费用由承包人负责

D、检验由承包人负责，费用由发包人负责

29、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖。

A、工程所在地

B、被告住所地

C、原告住所地

D、合同签字地

30、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（）确定的价格履行。

A、协议补充

B、按照有关合同条款确定

C、按照交易习惯确定

D、按照订立合同时履行地的市场价格履行

E、按照订立合同时订立地的市场价格履行

31、在工程建设中涉及的代理主要是()。

A、委托代理

B、法定代理

C、指定代理

D、再代理

32、招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。

A、初步设计编制的概算价

B、施工图设计编制的预算价

C、投标书中标明的报价

D、评标委员会算出的评标价

33、因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求()赔偿。

A、监理单位

B、总监理工程师

C、监理单位的法定代表人

D、具体的监理人员

34、招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是()。

A、行政机关

B、国家机关隶属机构

C、依法成立的组织

D、依法成立的协会

35、缔约过失责任的构成应具备()等条件。

A、一方有损失

B、当事人有过错

C、合同尚未成立

D、合同已经成立

E、当事人未按合同约定履行义务

36、《合同法》规定可以解除合同的条件有()。

A、不可抗力发生

B、在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务

C、当事人迟延履行主要债务

D、当事人违约使合同目的无法实现

E、在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务

37、依照《建设工程委托监理合同标准条件》的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括（）。

A、工程设计的建议权

B、工程规模的认定权

C、工程设计变更的决定权

D、承包人索赔要求的审核权

E、施工协调的主持权

38、合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是()。

A、给付货币的，在给付货币一方所在地履行

B、交付不动产的，在不动产所在地履行

C、交付动产的，在接受动产一方所在地履行

D、履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行

39、工程建设合同纠纷的仲裁由()的仲裁委员会仲裁。

A、工程所在地

B、建设单位所在地

C、施工单位所在地

D、双方选定

40、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应()。

A、没收全部定金补偿损失

B、要求发包人支付双倍的定金

C、要求发包人补偿实际发生的损失

D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%

41、承担违约责任的形式有()。

A、变更合同

B、解除合同

C、继续履行合同

D、赔偿损失

E、罚金

42、承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商()。

A、必须接受裁决委员会的决定

B、可以将争议提交业主做决定

C、可以提交仲裁机构做决定

D、可以再次提交工程师做决定

43、债权人可以留置的合同限于()合同。

A、建设工程

B、保管

C、运输

D、加工承揽

E、买卖

44、依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是()。

A、保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程

B、投保人和被保险人是保险合同的当事人

C、发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

D、保险合同的有效期至工程保修期满为止

45、招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月；填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为()个月。

A、19

B、19.5

C、21

D、21.5

46、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有()等。

A、选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人

B、竞争的激烈程度相对较差

C、招标时间长

D、招标费用高

E、评标工作量较大

47、合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当()确定费用负担的责任。

A、按交易习惯

B、依据合同的相关条款

C、签订补充协议

D、按履行义务一方承担的原则

48、施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用()。

A、最高报价衡量法

B、标底衡量法

C、复合标底衡量法

D、无标底衡量法

E、成本价衡量法

49、我国《建筑工程施工合同(示范文本)》规定，由()支付保险费用。

A、承包人

B、发包人

C、工程师

D、监理人

50、依据委托监理合同示范文本，委托人认为监理人无正当理由而又未履行义务时，可向监理人发出()的通知。

A、指时其未履行义务

B、终止合同

C、变更合同

D、解除合同

答案

参考答案

1、CD2、B3、D4、C5、BCD

6、B7、B8、D9、C10、BCDE

11、B12、C13、CDE14、AD15、ACD

16、BD17、C18、B19、A20、ABCD

21、ABCE22、C23、ABC24、A25、BD

26、D27、B28、D29、A30、ABCD

31、A32、C33、A34、C35、ABC

36、BDE37、ADE38、BD39、D40、D

41、CD42、C43、BCD44、C45、A

46、AB47、C48、BCD49、B50、A监理工程师考试合同管理模拟试题二

1、双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取()的措施。

A、将财产返还给对方

B、赔偿损失

C、继续履行

D、追缴财产

2、《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括()。

A、增加合同中约定的工程量

B、删减承包范围的工作内容交给其他人实施

C、改变承包人原计划的工作顺序和时间

D、更改工程有关部分的标高

3、某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是()。

A、原合同无效，乙与丙应各自承担损失

B、上级公司直接赔偿丙的损失

C、甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责

D、乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理

4、在合同权利义务终止的原因中，()是最主要和最常见的原因。

A、债务清偿

B、合同解除

C、免除债务

D、债务抵消

5、对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用()合同。

A、单价

B、总价

C、成本加酬金

D、计划价格

6、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由()进行审查认可。

A、承包总体工程设计的设计单位

B、发包人

C、监理工程师

D、设备安装承包商

7、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，()。

A、发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

B、工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

C、承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

D、承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

8、招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月；填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为()个月。

A、19

B、19.5

C、21

D、21.5

9、在FIDIC合同条件中，()属于承包商应承担的风险。

A、施工遇到图纸上未标明的地下构筑物

B、社会动乱导致施工暂停

C、专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化

D、施工过程中当地税费的增长

10、在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是()。

A、如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用

B、如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用

C、若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用

D、若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用

11、以下有关索赔的说法中，正确的是()。

A、在确定合理的补偿额时，工程师与承包人就索赔的处理协商

B、工程师判定索赔成立的原因包括行为责任和风险责任

C、通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的

D、工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内

E、承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的仲裁机构或诉讼

12、法人的变更是指()。

A、法人法定存在期限届满

B、法人企业改变经营方式

C、法人企业转让企业

D、企业法人资格被撤销

13、设备监理的工作包括()。

A、在自己的试验室内对设备制造材料进行质量抽样试验

B、对重要部件焊接工艺的质量检验见证

C、检查运输前的包装质量

D、组织货物的运输

E、监督现场的安装调试

14、分包商在施工过程中，因非自身责任原因而受到损害时，应向()提出索赔要求。

A、工程师

B、业主

C、承包商

D、责任人

15、依据材料采购合同的约定，供货方对()承担责任。

A、因使用不当导致的质量下降

B、到货检验时采购方提出的质量异议

C、因交货后保管不善导致的质量下降

D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议

16、委托监理合同示范文本中，委托人可以行使的权利不包括()。

A、起草招标文件

B、接受委托招标代理

C、对规划设计要求的认定权

D、工程款结算支付的审核和签认权

E、对监理人员的监督控制

17、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为()。

A、费用和工期损失全部由业主承担

B、费用和工期损失全部由承包商承担

C、费用由承包商承担，工期给予顺延

D、工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

18、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过()约定承发包双方的权利和义务。

A、通用条款

B、专用条款

C、监理合同

D、协议书

19、在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照()订立书面合同。

A、招标文件

B、双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改

C、投标文件

D、双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改

E、招标人要求投标人垫资的要求

20、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人()。

A、不再负责处理有关设计问题

B、仍应无偿负责处理有关设计问题

C、仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

D、仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

21、设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括()。

A、发包人与设计人协商并经设计人同意

B、设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同

C、该部分设计成果需经设计人审查批准

D、设计人不对该部分的设计质量承担责任

E、设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

22、在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，应(

A、通知采购方货物的错发地点或接货人

B、负责运交合同规定的到货地点或接货人

C、承担对方因此多支付的一切费用

D、承担逾期交货的违约金

E、由采购方承担由该地到合同规定到货地的运杂费

23、依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括（）。

A、办理临时用地、停水、停电申请手续

B、向施工单位进行设计交底

C、提供施工场地地下管线资料

D、做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

E、开通施工现场与城乡公共道路的通道

24、建设单位在()合同中承担了项目的全部风险。

A、单价

B、总价可调

C、总价不可调

D、成本加酬金合同

25、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为()。

A、费用和工期损失全部由业主承担

B、费用和工期损失全部由承包商承担

C、费用由承包商承担，工期给予顺延

D、工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

26、依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是()。

A、保证

B、质押

C、定金

D、留置

27、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应()。

A、经工程师批准

B、经发包人批准

C、由承包人自行决定

D、由承包人通知发包人

28、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为()。

A、正常监理工作

B、附加监理工作

C、额外监理工作

D、新的委托监理合同工作

29、施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A、不可抗力

B、工程量增加

C、承包商基础施工超挖

D、设计变更

E、工程师延误提供所需指令

30、监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于()而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。

A、两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工

B、承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工

C、等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工

D、为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹

31、对设计投标人的资格审查不包括()。

A、证书的种类

B、证书级别

C、允许承接的任务范围

D、近几年完成的工程项目表

32、企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于()的法律行为。

A、法定代理

B、指定代理

C、代表企业

D、代表部门

33、监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由()。

A、监理单位承担

B、承包商承担

C、委托人补偿，属于附加监理费用

D、委托人补偿，属于额外监理费用

34、在施工过程中，工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后()天内予以确认答复。

A、3

B、7

C、14

D、28

35、FIDIC施工合同条件下，预付款保函()。

A、在收到预付款的同时提交

B、金额大于预付款金额

C、由业主提交工程师

D、金额随承包商对预付款的偿还而递减

36、公开招标设置资格预审程序的目的是()。

A、选取中标人

B、减少评标工程量

C、优选最有实力的承包商参加投标

D、迫使投标单位降低投标报价

E、了解投标人准备实施招标项目的方案

37、发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故()。

A、所需费用和延误工期由承包人负责

B、所需费用和延误工期由发包人负责

C、所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责

D、延误工期应予顺延，费用由承包人承担

38、可以采用委托的方式发包建设任务的是()。

A、国家融资项目

B、抢险救灾工程

C、涉及国家秘密的工程

D、在建工程主体加层工程

E、施工企业自建自用工程

39、施工合同履行过程中，由于()原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。

A、工程量增加

B、合同内约定应由承包人承担的风险

C、发包人不能按专用条款约定提供开工条件

D、设计变更

E、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

40、有关仲裁协议的叙述中，正确的表述是()。

A、合同当事人均受仲裁协议的约束

B、是仲裁机构对纠纷进行的补充条件

C、不排除法院对纠纷的管辖权

D、仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁

E、仲裁裁决具有强制性

41、代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A、代理人和被代理人

B、被代理人

C、第三人

D、自己

42、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。

A、乙项目经理

B、甲施工企业

C、建设单位

D、具体施工人员

43、在监理合同履行中，监理机构为执行监理任务所需的工作资料，应()。

A、由监理单位自费收集

B、向业主付费索取

C、向设计单位付费索取

D、由业主负责提供

44、《建设工程委托监理合同》规定，()应属于附加监理工作的范围。

A、审查认可施工承包商的施工方案和进度计划

B、不可抗力事件发生后的善后工作

C、发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间

D、发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作

45、FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有()。

A、延误移交施工现场

B、不可预见的外界条件

C、非承包人原因检验导致施工的延误

D、业主提前占用工程

E、不可抗力事件造成的损失

46、依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可()。

A、发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止

B、发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止

C、发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止

D、发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同

47、对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有()。

A、设计方案优劣

B、环境保护措施是否合理

C、投资估算是否超过限额

D、投标报价是否最低

E、社会信誉是否良好

48、本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则()。

A、行为人承担民事责任

B、视为不同意

C、本人承担民事责任

D、视为同意

49、合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行()的义务。

A、抗辩

B、通知

C、合作

D、协助

E、保密

50、建设工程合同的订立，一方面采用欺诈、胁迫的手段订立的合同，就是意思表示不真实的合同，这样的合同就()。

A、不成立

B、欠缺成立的条件

C、生效

D、欠缺生效的条件

答案

参考答案

1、D2、B3、D4、A5、B

6、A7、D8、A9、D10、A

11、ABDE12、B13、BCE14、C15、B

16、AD17、B18、B19、AC20、C

21、AD22、BCD23、ACE24、D25、B

26、A27、A28、B29、ABDE30、B

31、D32、C33、A34、C35、D

36、BC37、B38、BCDE39、ACDE40、AD

41、B42、B43、D44、D45、AC

46、D47、ACE48、D49、BDE50、D监理工程师考试合同管理模拟试题三

1、工程建设监理委托合同的当事人有()。

A、业主

B、监理单位

C、监理工程师

D、施工企业

2、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是()。

A、定金

B、留置

C、抵押

D、质押

3、施工合同文本中的“工程师代表”，是指由()委派在现场负责工作的代表人。

A、发包人

B、承包人

C、设计单位

D、总监理工程师

4、下列财产中，()可作为抵押物进行抵押。

A、抵押人所有的房屋

B、抵押人有权使用的集体土地所有权

C、依法被查封的财产

D、抵押人所有的支票

5、供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后()天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理通知。

A、2

B、3

C、10

D、15

6、委托人在委托监理合同的实施过程中，承担的义务包括()。

A、在更换委托人常驻工地代表时提前通知监理人

B、在合理时间内就监理人书面提交的要求做出书面决定

C、为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务

D、负责合同的协调管理工作

E、对工程设计变更进行审批

7、按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（）。

A、投标书及其附件

B、招标阶段对投标人质疑的书面解答

C、资格审查文件

D、工程报价单

E、履行合同过程中的变更协议

8、《建设工程委托监理合同》属于()。

A、要式合同

B、诺成合同

C、单务合同

D、技术合同

9、招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是()。

A、行政机关

B、国家机关隶属机构

C、依法成立的组织

D、依法成立的协会

10、施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代理是()代理。

A、委托

B、法定

C、指定

D、再

11、设计招标的特点主要表现在()方面。

A、开标时仅公布报价金额

B、在投标书内提出初步设计方案

C、在投标书内论述初步设计方案的实施计划

D、按工程量清单中的规定工程量填报单价

E、评标时侧重设计方案的科学性和合理性

12、依据施工合同示范文本中设计变更的规定，下列提法正确的有()。

A、工程师有权就工程施工的任何内容下达设计变更指令

B、发包人需要对原设计变更，应提前14天书面通知承包人

C、承包人有权从施工便利出发要求进行设计变更

D、承包人提出的设计变更须经工程师同意

E、承包人应在工程变更确定后的14天内提出追加合同价款要求

13、设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由()组织试车。

A、发包人

B、设计单位

C、承包人

D、设备供应