建筑工程项目招投标与合同管理在线考试

《建筑工程项目招投标与协议管理》形成性考核二总共30题共20分一.

判断题

（共10题,共6分）1.

不平衡报价法属于开标前的投标技巧。

（0.6分）错误对的

☆考生答案：对的

★考生得分：0.6

分

评语：2.

投标文献必须严格按照招标文献的规定编写，可以对招标文献规定进行修改或提出保存意见。

（0.6分）错误对的

☆考生答案：错误

★考生得分：0.6

分

评语：3.

编制投标文献的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。

（0.6分）错误对的

☆考生答案：对的

★考生得分：0.6

分

评语：4.

中标告知书对招标人和中标人具有法律效力。中标告知书发出后，招标人改变中标结果的，应当依法承担法律责任。

（0.6分）错误对的

☆考生答案：对的

★考生得分：0.6

分

评语：5.

资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评审时必须考虑。

（0.6分）错误对的

☆考生答案：错误

★考生得分：0.6

分

评语：6.

标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制，反映行业最高水平。

（0.6分）错误对的

☆考生答案：错误

★考生得分：0.6

分

评语：7.

投标人收到招标单位的授标告知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表达投标人在投标竞争中获胜。

（0.6分）错误对的

☆考生答案：对的

★考生得分：0.6

分

评语：8.

通过资格预审淘汰资格预审文献达不到规定的公司，淘汰总分低于及格线的投标者。

（0.6分）错误对的

☆考生答案：对的

★考生得分：0.6

分

评语：9.

邀请招标的特点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达成节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。

（0.6分）错误对的

☆考生答案：错误

★考生得分：0.6

分

评语：10.

中标人拟定后，招标人应当向中标人发出中标告知书,并将中标结果告知所有未中标的投标人。

（0.6分）错误对的

☆考生答案：对的

★考生得分：0.6

分

评语：二.

单选题

（共15题,共9分）1.

下列各项中，（

）不属于不平衡报价法的策略。

（0.6分）A.固定项目宁低勿高B.先期开工的项目的单价报高价，后期开工的项目报低价

C.估计工程量会增长的项目单价报高价，工程量会减少的项目单价报低价

D.没有工程量，只填单价的项目宜报低价

☆考生答案：D

★考生得分：0.6

分

评语：2.

投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后公司利益最大化。在清单工程量不准确的情况下，对也许减少的工程量，可以报(

)。

（0.6分）A.高单价

B.低单价

C.原单价

D.市场价

☆考生答案：B

★考生得分：0.6

分

评语：3.

下列各项中，（

）不属于竣工交付使用工程必须符合的基本规定。

（0.6分）A.完毕工程设计和协议中规定的各项工作内容，达成国家规定的竣工条件B.具有完整的工程技术档案和竣工图，已办理工程竣工交付使用的有关手续

C.工程保修证书尚未签署

D.工程质量符合国家现行有关法律、法规、技术标准、设计文献及协议规定的规定

☆考生答案：C

★考生得分：0.6

分

评语：4.

应以(

)为最优投标书。

（0.6分）A.投标价最低

B.评审标价最低

C.评审标价最高

D.评标得分最低

☆考生答案：B

★考生得分：0.6

分

评语：5.

某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文献截止日期为2023年11月20日，投标人在投标文献截止日期已提交投标文献。2023年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文献。此时(

)。

（0.6分）A.招标人不允许投标人撤回提交的投标文献B.招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文献

C.招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文献

D.招标人允许投标人撤回提交的投标文献

☆考生答案：D

★考生得分：0.6

分

评语：6.

为了提高中标的也许性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，对下列（

）项目可以报高价。

（0.6分）A.工期规定急、投标对手少

B.施工条件好、投标对手多

C.投标对手多、支付条件好

D.施工条件好，投标风险小

☆考生答案：A

★考生得分：0.6

分

评语：7.

投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后公司利益最大化，在清单工程量不准确的情况下，对也许增长的工程量，可以报(

)。

（0.6分）A.高单价B.低单价

C.原单价D.市场价

☆考生答案：A

★考生得分：0.6

分

评语：8.

下列各项中，（

）不属于订立施工协议应具有的条件。

（0.6分）A.初步设计已经批准

B.工程项目已经列入年度建设计划

C.有可以满足施工需要的设计文献和有关技术资料

D.招标过程正在进行，中标告知书没有下发

☆考生答案：D

★考生得分：0.6

分

评语：9.

依据委托监理协议示范文本，监理协议的有效期是从监理协议双方签字之日起，到(

)止。

（0.6分）A.完毕监理协议约定的监理工作之日

B.监理协议规定的到期日

C.被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日

D.完毕正常工作和附加工作之日

☆考生答案：C

★考生得分：0.6

分

评语：10.

下列各项中，（

）不属于承包人的工作。

（0.6分）A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及进度记录报表B.按专用条款约定的数量和规定，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生费用由承包人承担

C.按专用条款约定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作

D.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

☆考生答案：B

★考生得分：0.6

分

评语：11.

为了提高中标的也许性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，对(

)项目可以报低价。

（0.6分）A.工期规定急、投标对于少

B.施工条件差、技标对于少

C.投标对于多、支付条件好

D.施工条件差，投标风险大

☆考生答案：C

★考生得分：0.6

分

评语：12.

投标文献中的（），但单价金额小数点有明显错误的除外.

（0.6分）A.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准

B.大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准

C.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准

D.大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准

☆考生答案：A

★考生得分：0.6

分

评语：13.

某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文献的规定，这时应当(

)

（0.6分）A.与相对接近规定的投标人协商，改为议标拟定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文献重新招标

D.修改招标文献后重新招标

☆考生答案：D

★考生得分：0.6

分

评语：14.

(

)的合用范围是：具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特规定的普通招标项目，如一般的住宅工程的施工项目.

（0.6分）A.经评审的最低投标价法

B.以标底作为标准值计算报价得分的综合评分法

C.以修正标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法

D.不用标底衡量的综合评分法

☆考生答案：A

★考生得分：0.6

分

评语：15.

联合体中标者，联合体各方应当共同与招标人签订协议，就中标项目向招标人(

)。

（0.6分）A.共同承担责任

B.按份承担责任

C.承担连带责任

D.各自承担责任

☆考生答案：C

★考生得分：0.6

分

评语：三.

多选题

（共5题,共5分）1.

按照建设部的规定，建设项目的投标有(

)情况的也应当按照废标解决。

（1分）A.未按规定密封

B.无单位和法定代表人或者代理人的印鉴，或未按规定加盖印鉴

C.未按规定的格式填写，内容不全或笔迹模糊、辨认不清

D.逾期送达

E.细微偏差

☆考生答案：A,B,C,D

★考生得分：1

分

评语：2.

根据招标投标法的规定，中标告知书发出后的30日内，中标单位应与发包人依据()等签订工程施工承包协议。

（1分）A.招标公告

B.招标文献

C.投标文献

D.评标价格

E.最后谈判达成的降价协议

☆考生答案：B,C

考生得分：1

分

评语：3.

开标的主持人是()，他们同时负责开标全过程的工作。

（1分）A.招标人

B.本地招标管理部门

C.公证机关

D.投标人代表

E.招标代理机构

☆考生答案：A,E

★考生得分：1

分

评语：4.

投标文献中(

)必须有法人单位公章、法定代表人或其委托代理人的印鉴投标书。

（1分）A.投标书

B.投标书情况汇总表

C.密封签

D.工期目的

E.具体预算及重要材料用量

☆考生答案：A,B,C

★考生得分：1

分

评语：5.

按照设计协议示范文本的规定，(

)属于发包人的责任。

（1分）A.提供设计依据资料

B.提供设计预算资料

C.向施工单位进行设计交底

D.对设计成果组织鉴定和验收

E.提供设计人员需要的工作和生活条件

☆考生答案：A,D

★考生得分：1

分

评语：考核一总共30题共20分一.

判断题

（共10题,共6分）1.

狭义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为重要内容，有固定的交易场合(建设工程交易中心)。

（0.6分）错误对的

☆考生答案：对的

★考生得分：0.6

分

评语：2.

邀请招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不少于三个法人或者其他组织投标。

（0.6分）错误对的

☆考生答案：错误

★考生得分：0.6

分

评语：3.

公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

（0.6分）错误对的

☆考生答案：错误

★考生得分：0.6

分

评语：4.

建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。它不一定是建设工程项目的投资人(即业主或建设单位)。

(

)

（0.6分）错误对的

☆考生答案：错误

★考生得分：0.6

分

评语：5.

授标是招标人以书面形式正式告知某投标单位承包建设工程项目。

（0.6分）错误对的

☆考生答案：对的

★考生得分：0.6

分

评语：6.

招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，涉及成立招标机构、拟定招标方式等。

（0.6分）错误对的

☆考生答案：对的

★考生得分：0.6

分

评语：7.

建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场合服务功能、监督管理职能。

（0.6分）错误对的

☆考生答案：错误

★考生得分：0.6

分

评语：8.

招标实行阶段是整个招标过程的实质性阶段。重要涉及：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。

（0.6分）错误对的

☆考生答案：对的

★考生得分：0.6

分

评语：9.

建设工程的招标投标主体涉及：招标人、投标人、招标代理机构。

（0.6分）错误对的

☆考生答案：对的

★考生得分：0.6

分

评语：10.

承包商作为建筑市场的主体，是长期和连续存在的。所以不管是国内还是按照国际惯例，对承包商一般都实行项目法人责任制。

（0.6分）错误对的

☆考生答案：错误

★考生得分：0.6

分

评语：二.

单选题

（共15题,共9分）1.

招标人采用邀请招标方式的，应当向(

)个以上具有承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。

（0.6分）A.2B.3C.4D.5

☆考生答案：B

★考生得分：0.6

分

评语：2.

招标人和中标人应当自中标告知书发出之日起(

)内，按照招标文献和中标人的投标文献订立书面协议。

（0.6分）A.15天B.20天

C.25天

D.30天

☆考生答案：D

★考生得分：0.6

分

评语：3.

建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的(

)。

（0.6分）A.计划价格B.预期价格

C.实际价格D.协议价格

☆考生答案：B

★考生得分：0.6

分

评语：4.

申请领取施工许可证，应具有的条件之一为：建设工期局限性一年的，到位资金原则上不得少于工程协议价的(

)。

（0.6分）A.40％

B.50％

C.60％

D.70％

☆考生答案：B

★考生得分：0.6

分

评语：5.

重要设备的采购，单项协议估算价在(

)人民币以上的，必须进行招标。

（0.6分）A.50万B.100万

C.150万

D.200万

☆考生答案：B

★考生得分：0.6

分

评语：6.

(

)不属于建设工程招标投标的主体。

（0.6分）A.建设工程交易中心

B.招标人

C.投标人

D.招标代理机构

☆考生答案：A

★考生得分：0.6

分

评语：7.

(

)是指具有一定数量的技术工人和工程管理人员，专门在建筑劳务分包市场上承接任务的建筑业公司。

（0.6分）A.施工总承包序列公司

B.专业承包序列公司

C.劳务分包序列公司

☆考生答案：C

★考生得分：0.6

分

评语：8.

邀请招标是一种由招标人选择(

)家以上符合招标条件的供应商或承包商，向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。

（0.6分）A.2B.3C.4D.5

☆考生答案：B

★考生得分：0.6

分

评语：9.

整个招标过程的实质性阶段是(

)。重要涉及：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。

（0.6分）A.招标准备阶段

B.招标实行阶段

C.定标签约阶段

D.履约阶段

☆考生答案：B

★考生得分：0.6

分

评语：10.

施工招标文献的内容一般不涉及(

)。

（0.6分）A.工程量清单

B.资格预审条件

C.协议条件

D.投标须知

☆考生答案：B

★考生得分：0.6

分

评语：11.

下列各项中，（

）不属于开标前的投标技巧。

（0.6分）A.不平衡报价

B.多方案报价法C.围标法D.忽然袭击法

☆考生答案：C

★考生得分：0.6

分

评语：12.

在建设项目各类招标中，不规定投标人依据给定工作量报价的是(

)招标。

（0.6分）A.施工B.设备采购

C.设计D.材料采购

☆考生答案：C

★考生得分：0.6

分

评语：13.

申请领取施工许可证，应具有的条件之一为：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程协议价的(

)。

（0.6分）A.30％

B.40％

C.50％D.60％

☆考生答案：A

★考生得分：0.6

分

评语：14.

根据《招标投标法》的规定，建设工程施工招标的标底由（

）编制。

（0.6分）A.招标单位

B.设计单位

C.承包单位

D.政府主管部门

☆考生答案：A

★考生得分：0.6

分

评语：15.

某大型建筑工程由甲乙丙三家施工公司联合承包，其中，甲的资质等级最高，乙次之，丙最低，则按照《建筑法》的相关规定，应当按照（

）公司的业务许可范围承揽工程。

（0.6分）A.甲

B.乙

C.丙

D.甲或丙

☆考生答案：C

★考生得分：0.6

分

评语：三.

多选题

（共5题,共5分）1.

招标人的权益涉及()。

（1分）A.自行组织招标或委托招标代理机构进行招标

B.指定招标代理机构并核验其资质证明

C.规定投标人提供有关资质情况的资料

D.拟定评标委员会，并根据评标委员会推荐的候选人拟定中标人

E.控告、检举招标过程中的违法行为

☆考生答案：A,C,D

★考生得分：1

分

评语：2.

招标实行阶段是整个招标过程的实质性阶段。重要涉及:()。

（1分）A.发布招标公告或投标邀请书

B.组织资格预审

C.召开标前会议

D.开标、评标和定标

E.编制招标有关文献

☆考生答案：A,B,C,D

★考生得分：1

分

评语：3.

工程施工招标一般划分为(

)三个阶段。

（1分）A.招标准备

B.招标实行

C.定标签约

D.屡约

E.评标

☆考生答案：A,B,C

★考生得分：1

分

评语：4.

投标资格审查重要是对投标人的情况进行审查，其审查的重要内容涉及(

)。

（1分）A.法人资格和资质等级

B.施工能力和公司信誉

C.队伍素质和施工装备

D.管理能力和工程经验

E.施工图纸和工程标底

☆考生答案：A,B,C,D

★考生得分：1

分

评语：5.

建设工程交易中心的基本功能涉及(

).

（1分）A.A.信息服务功能

B.场合服务功能

C.集中办公功能D.监督管理职能

E.建筑规划功能

☆考生答案：A,B,C

★考生得分：1

分

评语：工程招投标及协议管理试题库一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。1、协议法律关系是指协议法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工公司的项目经理指挥失误，给建设单位导致损失的，建设单位应当规定（）补偿。A、施工公司B、施工公司的法定代表人C、施工公司的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中，（）不得抵押。A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运送工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。A、2、B、3C、5D、75、协议争议的解决顺序为（）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标重要是对监理单位（）的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的因素导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具有施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度记录报表D、拟定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除协议的告知。按照设计范本的规定，设计人应（）A、没收所有定金补偿损失B、规定发包人支付双倍的定金C、规定发包人补偿实际发生的损失D、规定发包人付给协议约定设计费用的50%10、施工协议的协议工期是鉴定承包人提前或延误竣工的标准。订立协议时约定的协议工期概念应为，从（）的日历天数计算。A、协议签字日起按投标文献中承诺B、协议签字日起按招标文献中规定C、协议约定的开工日起按投标文献中承诺D、协议约定的开工日起按招标文献中规定11、工程师规定的暂停施工的补偿与责任的说法错误的为（）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加协议价款，补偿承包商由此导致的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，由于工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在协议约定的允许磅差范围内。采购方应（）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付13、FIDIC《施工协议条件》的“缺陷告知期”，是指（）。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷告知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（）A、因不属于自己的因素拒绝索赔规定B、认为规定合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告15、施工中碰到连续10天超过协议约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿16、协议法律关系重要的是由法律规范调整的（）A行政法律关系B民事权利义务关系C刑事法律关系D经济侵权关系17、在工程建设监理活动中，监理单位是（）A业主的代理人B业主的委托人C施工协议的当事人D绝对独立的第三人18、经济协议当事人订立的“保证协议”，其法律形式是（）A主协议B从协议C独立协议D无条件地必须履行的协议19、仲裁庭作出裁决后，协议当事人应当（）A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉D向协议管理机关申诉20、《监理协议》规定，由于业主或第三方的因素使监理工作受阻以或延误，以致增长工作量时，应是为（）。A额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务21、监理招标的宗旨是指对监理单位（）的选择。A能力B报价C信誉D经济实力22、中标的承包商将由（）决定。A评标委员会B业主C上级行政主管部门D监理工程师23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。A建设单位B设计单位C施工单位D设备供应单位24、业主在（）协议中承担的风险最小。A可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（）。A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔D不涉及承包商与分包商之间的索赔26、当出现招标文献中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()为准。招标文献中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文献27、由于承包商的因素使监理单位增长了监理服务时间，此项工作应属于()。A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作28、下列各项中，()不属于工程建设施工招标应具有的前提条件。A.建设用地征用完毕，施工图纸完毕B.概算已经批准，建设项目已正式列入计划C.招标文献已经编制好D.建设资金、建材、设备来源已经贯彻29、投标文献对招标文献的响应有细微偏差，涉及()。A.提供的投标担保有瑕疵B.货品包装方式不符合招标文献的规定C.个别地方存在漏项D.明显不符合技术规格规定30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。A.节省招标费用 B.招标时间短C.减小协议履行过程中承包不违约的风险D.竞争剧烈31、施工协议通用条款规定，当施工协议文献中出现模糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列对的的为()。A.专用条款、通用条款、中标告知书、图纸B.中标告知书、协议书、专用条款、通用条款C.中标告知书、投标书、协议书、图纸D.中标告知书、专用条款、通用条款、图纸32、施工协议中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同33、FIDIC施工协议条件规定，用从()之日止的连续时间为缺陷告知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。开工日起至颁布发接受证书B.开工令规定的开工日起至颁布发接受证书中指明的竣工C.颁发接受证书日起至颁发履约证书D.接受证书中指明的竣工日起至颁发履约证书34、在工程施工中由于()因素导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化35、委托任务并负责支付报酬的一方称（）。A承包人B发包人C出资人D出工人36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）。A建设单位B施工单位C招标代理D设计单位37、监理招标重要是对监理单位（）的选择。A报价B能力C人员数量D设备38、协议价款可以有多种约定方式，其不涉及（）。A固定价格协议B可调整价格协议C固定价格加酬金协议D成本加酬金协议39、在进度控制中，（）不属工程师的任务。A督促承包人完毕工程扫尾工作B向有关部门递交竣工申请C协调竣工验收中的各方关系D参与竣工验收40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在协议约定的允许磅差范围内，采购方应（）。A拒付货款并索赔B按照订购数量及时付款C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付41、工程分包的说法错误的为（）A是违法的B是从工程承包人承担C是允许的D非发包人批准，承包人不得将承包工程的任何部分分包42、FIDIC《施工协议条件》的“缺陷告知期”是指（）A工程保修期B承包商的施工期C工程师在施工过程中发出改正质量缺陷告知D工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间43、自中标告知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包协议。A15天B21天C30天D35天44、保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担担保责任。A、保证B、连带保证C、违约D、协议45、当事人采用协议书形式订立的，自（）协议成立。A、双方当事人制作协议书时B、双方当事人表达受协议的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时46、拟定中标人后（）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A、15天B、21天C、30天D、35天47、下列说法不对的的是（）。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参与开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。48、监理招标重要是对监理单位（）的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备49、由于承包商的因素导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（）。A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作50、协议双方约定的协议工期的说法，对的的一项是（）。A、涉及开工日期B、涉及竣工日期C、涉及协议工期的总日历天数D、协议工期是按总日历天数计算的，不涉及法定节假日在内的承包天数51、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具有施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度记录报表D、拟定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验52、在进度控制中，（）不属工程师的任务。A、督促承包人完毕工程扫尾工作B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣工验收中的各方关系D、参与竣工验收53、协议价款可以有多种约定方式，其不涉及（）A、固定价格协议B、可调整价格协议C、固定价格加酬金协议D、成本加酬金协议54、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在协议约定的允许磅差范围内。采购方应（）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付55、FIDIC《施工协议条件》的“缺陷告知期”，是指（）。A、工程保修期B、工程施工期C、工程装修期D、工程停工期56、假如投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增长，应由（）给予补偿。A、业主B、承包商C、工程师D、特殊分包商57、工程分包的说法错误的为（）。A、是违法的B、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为C、是允许的D、非发包人批准，承包人不得将承包工程的任何部分分包58、施工中碰到连续10天超过协议约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿二、多选题（每题3分）。下列各题中，有两个或两个以上对的答案，请将对的答案选出，并填入括号内。1、必须进行招标的项目涉及（）。A私人投资的高级别墅B、外国老板投资的基础设施的项目C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D、所有或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目2、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的规定提出改善措施（）。A、需经工程师确认后才干执行B、因承包人自身的因素导致工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担C、因承包人自身因素导致的，工程师只对改善措施的效果负责D、采用改善措施后，必须顺延工期E、改善措施后，进度仍然不符的，工程师可以规定承包人修改善度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准3、施工协议文献中的说法中，对的的有（）。A、当协议文献中出现不一致时，必须重新制定协议条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工协议的内容C、变更的协议或文献，效力与其他协议文献等同D、签署在后的协议或文献效力高于签署在先的协议或文献E、当协议文献出现模糊不清或者当事人有不同理解时，应按照协议争议的解决方式解决4、FIDIC协议中指定分包商与一般分包商的差异重要表现为（）。A、选择分包单位的权利不同B、分包协议的工作内容不同C、工程款的支付开支项目不同D、业主对分包商利益的保护不同E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同5、索赔按目的划分涉及（）。A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、协议内索赔E、费用索赔6、建设工程监理协议示范文本中规定属于额外监理工作的情况涉及()。因承包商严重违约委托人与其终止协议后监理单位完毕的善后工作B.由于非监理单位因素导致的监理服务时间延长C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担D.应委托人规定监理单位提出更改服务内容建议后增长的工作内容E.不可抗力事件发生导致协议的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作7、按照《施工协议文本》规定，在施工中由于()导致工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。A.承包人未能及时调配施工机械B.发生不可抗力C.雨季天数增多D.工程量变化和设计变更E.一周内非承包人因素停电、停水、停气等导致停工累计超过8小时8、索赔按目的划分涉及()。A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.协议内索赔E.费用索赔9、在施工协议中，(

)等工作应由发包人完毕。A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续C.提供工程地质报告D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供相应的工程进度计划及进度记录报表10、对于发包人供应的材料设备，()等工作应当由发包人承担。A.到货后，告知清点B.参与清点C.清点后负责保管D.支付保管费用E.假如质量与约定不符，运出施工场地并重新采购11、招标人具有自行招标的能力表现为()。A.必须是法人组织B.有编制招标文献的能力C.有审查投标人资质的能力D.招标人的资格经主管部门批准E.有组织评标定标的能力12、建设工程施工协议的当事人涉及()。A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位E.材料供应商13、《施工协议文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，()发生的费用由承包人承担。A.工程自身的损害B.发包人人员伤亡C.导致承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作E.承包人人员伤亡14、施工协议按照计价方式的不同可以分为()等。A.总承包协议B.分别承包协议C.固定价格协议D.可调价格协议E.成本加酬金协议15、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当()。A.申请验收B.组织验收C.提出修改意见D.递交竣工结算报告E.移交工程16、被宣布为废标的投标书涉及（）A投标书未按招标文献中规定封标B逾期送达的标书C加盖法人或委托授权人印鉴的标书D未按招标文献的内容好规定编写、内容不全或笔迹无法辨认的标书E投标人不参与开标会议的标书17、必须进行招标的项目涉及（）A私人投资的高级别墅B外国老板投资的基础设施的项目C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D所有或部分使用国有资金投资或国家融资的项目E使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目18、不符合建设工程委托监理协议特性的有（）A监理协议可以是个人B监理协议的订立必须符合工程建设程序C监理协议的订立不需符合工程建设程序D委托监理协议标的是服务E委托监理协议的标的物是产生新的物质19、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（）A单项索赔B总索赔C明示索赔D工期索赔E费用索赔20、协议法律关系的构成要素有()A、主体B、内容C、客体D、权利E、义务21、被宣布为废标的投标书涉及（）。A、投标书未按招标文献中规定封记B、逾期送达的标书C、加盖法人或委托授权人印鉴的标书D、未按招标文献的内容和规定编写、内容不全或笔迹无法辨认的标书E、投标人不参与开标会议的标书22、不符合建设工程委托监理协议特性的有（）。A、监理协议可以是个人B、监理协议的订立必须符合工程建设程序C、监理协议的订立不需符合工程建设程序D、委托监理协议的标的是服务E、委托监理协议的标的物是产生新的物质23、施工协议文献中的说法中，对的的有（）。A、当协议文献中出现不一致时，必须重新制定协议条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工协议的内容C、变更的协议或文献，效力与其他协议文献等同D、签署在后的协议或文献效力高于签署在先的协议或文献E、当协议文献出现模糊不清或者当事人有不同理解时，应按照协议争议的解决方式解决24、建筑工程施工索赔按索赔目的可分为（）A、单项索赔B、总索赔C、明示索赔D、工期索赔E、费用索赔25、三、判断改错题（每题2分）。判断下列各题正误,正者在括号内打"√",误者在括号内打"×",并将错误处改正。1、建设工程物资采购协议是双务、有偿、诺成、要式的协议。（）2、甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（）3、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（）4、中标告知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文献、投标书等签订工程承包协议。（）5、投标文献中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（）6、建设工程施工协议范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（）7、供货方到现场的交货日期，以采购方接受货品时在货单上签收的日期为准。（）8、FIDIC施工协议条件中规定的协议有效期，是指从工程师按协议约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接受证书注明的竣工日止的日历天数。（）9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔规定已经认可。（）10、FIDIC协议条件中规定，业主的索赔重要限于施工质量缺陷和迟延工期等违约行为导致的业主损失。（）11、承包商没按照规定期间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（）12、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应涉及利润。（）13、FIDIC协议条件，监理工程师有权批准工程分包（）。14、FIDIC协议条件规定，诉讼是解决协议争议的最终方式（）。15、《工程建设监理委托协议》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（）16、工程招标必须采用公开招标方式（）。17、《监理委托协议》通过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（）。18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的公司法人。（）19、经济协议当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，两者只能选其一。（）20、我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。（）21、要约是希望别人向自己发出要约的意思表达。（）22、违约责任的表现形式涉及不履行和不适当履行。（）23、招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（）24、建设工程协议是双务、有偿、实践、要式的协议。（）25、投标文献中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。（）26、建设工程施工协议范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（）27、工程师可以以口头方式告知承包人推迟开工日期。（）28、FIDIC施工协议规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分协议风险的时间点。（）29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向告知，声明将对此事件提出索赔。（）30、当工程师拟定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（）四、填空：（每空1分）1、是建设单位向国家有关主管部门提出规定建设某一项目的建设性文献。2、工程设计是工程建设的重要环节，它是从和对拟建工程进行全面规划的工作。3、国际工程招标中，公开招标的重要特点是、、。4、工程承发包方式，是指与双方之间的经济关系形式。5、建筑市场主体重要有、、等。6、我国的建设工程交易中心是按照、、三大功能进行构建的。7、工程监理公司，其资质等级划分为、和三个级别。8、工程招标代理机构，其资质等级划分为和。9、建设工程招标方式有和。10、建设工程招标方法有、、和。11、选择投标对象的重要方法有、。12、建筑材料的采购供应方式有、、等。13、保险费涉及、、。14、建设工程协议按计价方式划分为、、三大类型。15、工程进度款结算方式有、、和。16、按施工索赔的解决方式可分为、。17、国际工程招投标的特点有、、。18、按施工索赔的目的分为和。19、承发包双方解决施工索赔争端的重要方法是、和。20、协议法律关系的主体可以是、、。21、行为涉及和两种表现形式.22、担保法规定的担保方式为、、、和。23、解决协议争议的方法有、、、。24、按索赔的目的可分为、。25、担保活动应当遵循、、、的原则。26、协议法律关系涉及、、三个要素。27、行为还可分为和。28、协议法律关系的客体重要涉及、、。29、以代理权产生的依据不同，可将代理分为、、。30、招标方式有、。31、按索赔的目的可分为、。32、协议的计价方式有、、。33、监理人应完毕的监理工作有、。五、名词解释：（每题3分）1、工程承发包：2、建筑市场：3、建设工程招标：4、多方案报价法：5、施工管理费：6、不平衡报价法：7、建设工程投标：8、建设工程施工协议：9、工程转包：10、施工索赔：11、委托代理：12、定金：13、建筑工程施工协议：14、附加工作：15、指定分包商：16、代理：16、留置：17、建筑工程物资采购协议：18、额外工作：19、工程变更：20、协议法律关系主体：21、事件：22、指定代理：23、抵押：24、协议公正：25、要约：26、协议变更：27、索赔：28、协议法律关系：29、行为：30、违约责任：31、质押：32、保险协议：33、协议签证：六、简答：（每题5分）1、施工协议的特点是什么？2、建设工程交易中心的运营原则是什么？3、建设工程招投标的特点是什么？4、建设工程协议签订和实行的基本原则是什么？5、建设工程施工协议的作用是什么？6、不可抗力的范围涉及哪些方面？7、工程师公正合理的解决索赔事项，必须遵循哪些原则？8、订立施工协议应具有的条件是什么？9、施工协议文献的组成及解释顺序是什么？10、变更价款的拟定程序是什么？11、法人应具有什么条件？12、仲裁的原则有哪些？13、监理招标有哪些特点？14、监理人执行监理业务过程中，发生哪些情况不应由其承担责任?15、监理工程师拟定工程变更价款的原则是什么？16、反索赔是什么？17、《施工协议条件》指定分包商的特点有哪些？18、监理解决工程如何防止和减少索赔？19、建设工程投标策略有哪些？20、按顺序简述国内招标的重要程序。21、简述公开招标与邀请招标的重要区别。22、简述《施工协议文本》的构成。23、代理有何特性？24、协议法的基本原则是什么？25、招标阶段的重要工作内容是什么？26、仲裁的原则是什么？27、建设工程物资采购协议有何特点？28、协议签证的作用是什么？29、协议生效应当具有什么条件？30、协议履行的原则是什么？31、投标阶段的重要工作内容是什么？32、建设工程协议是什么？33、简述公开招标与邀请招标的重要区别。34、建设工程招标是什么？35、简述国际工程投标文献的重要内容。36、简述承包商的索赔策略。37、建设工程投标报价的策略有哪些？38、建设工程投标是什么？39、建设工程招标代理是什么？40、施工协议工期指什么？七、案例分析题（每题15分）1、2023年4月6日，天大建筑公司参与了海瑞公司关于其办公楼建设工程招投标活动，天大公司通过现场竞标后，经评标委员会评议被拟定为中标单位，并由本地公证处进行了公证。4月9日，本地建设工程招标投标管理办公室（下称招投标办公室）给天大公司出具了编号为2023—019号的“中标告知书”。海瑞公司不批准拟定天大公司为中标人，拒绝与天大公司签订书面协议。双方为此发生纠纷，诉至法院。天大公司诉称：原告中标后，被告却拒不与原告签订书面协议，有违诚实信用。请求法院判令被告补偿因缔约过失给原告导致的损失8千元。海瑞公司答辩称：原告经评标委员会评议后被拟定为中标单位，以及招投标办公室给原告出具的“中标告知书”，均未经作为招标人的被告批准，且原告不具有投标资格条件，故原告实际并未中标，被告在招投标过程中也没有过失或过错，不应承担缔约过失责任。规定驳回原告的诉讼请求。问题：（1）、请判断天大公司的诉讼理由能否成立？（2）、天大公司得到的“中标告知书”是否有效？（3）、海瑞公司的答辩能否得到法院的支持，并阐明因素。2、2023年1月，江苏某纺织有限公司进行设备采购，直接与某机电公司签定了设备进口协议。后发现此项目属于必须招标采购的项目，遂委托江苏省某招标公司组织设备的国际招标。最终拟定已签约的卖方为中标人。试回答：这种做法是否合法？3、福建省某市第一中学科教楼工程为该市重点教育工程。2023年10月由市计委批准立项，建筑面积7800平方米，投资780万元。项目2023年3月12日开工。此项目施工单位由业主经市政府和主管部门批准不招标，奖励给某建设集团承建，双方签定了施工协议。试回答：你认为该项目有哪些不符合《招标投标法》之处。4、某市越江隧道工程所有由政府投资。该项目为该市建设规划的重要项目之一，且已列入地方年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未所有完毕，施工图及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。因估计除本市施工公司参与投标外，还也许有外省市施工公司参与投标，故业主委托征询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工公司投标价的评估。业主对投标单位就招标文献所提出的所有问题统一作了书面答复，并以备忘录的形式分发给各投标单位，为简明起见，采用表格形式见表4-1。序号问题提问单位提问时间答复1…N在书面答复投标单位的提问后，业主组织各投标单位进行了施工现场踏勘。在投标截止日期前10天，业主书面告知各投标单位，由于某种因素，决定将收费站工程从原招标范围内删除。开标会由市招投标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标单位的资质进行审查，并对所有投标文献进行审查，确认所有投标文献均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文献的重要说明。问题：该项目的标底应采用什么方法编制？简述其理由。业主对投标单位进行资格预审应涉及哪些内容？该项目施工招标在哪些方面存在问题或不妥之处？请逐个说明。5、其办公楼的招标人于2023年10月11日向具有承担该项目能力的A、B、C、D、E5家承包商发出投标邀请书，其中说明，10月17—18日9—16时在该招标人总工程师室领取招标文献，11月8日14时为投标截止时间。该5家承包商均接受邀请，并按规定期间提交了投标文献。但承包商A在送出投标文献后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10分钟递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文献。开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文献的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文献，故招标人宣布有B、C、D、E4家承包商投标，并宣读该4家承包商的投标价格、工期和其他重要内容。评标委员会委员由招标人直接拟定，共由7人组成，其中招标人代表2人，本系统技术专家2人、经济专家1人、外系统技术专家1人、经济专家1人。在评标过程中，评标委员会规定B、D两投标人分别对施工方案作具体说明，并对若干技术要点和难点提出问题，规定其提出具体、可靠的实话措施、作为评标委员的招标人代表希望承包商B再行当考虑一下减少报价的也许性。按照招标文献中拟定的综合评标标准，4个投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、D、C、E，故评标委员会拟定承包商B为中标人。由于承包商B为外地公司，招标人于11月10日将中标告知书以挂号方式寄出，承包商B于11月14日收到中标告知书。由于从报价情况来看，4个投标人的报价从低到高的依次顺序为D、C、B、E，因此，从11月16日至12月11日招标人又与承包商B就协议价格进行了多次谈判，结果承包商B将价格降到略低于承包商C的报价水平，最终比方于12月12日签订了书面协议。从招投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么？从所介绍的背景资料来看，在该项目的招标投标程序中在哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定？请逐个说明。6、 为了实行某项目的建设，业主与施工单位按《建设工程施工协议》（示范文本）签订了建设工程施工协议，该项目未投保工程一切险。在施工过程中遭受特大暴风雨袭击，导致相应损失。施工单位及时向工程师提出补偿规定，并负有相关的具体资料和证据。施工单位认为遭受暴风雨袭击时因非施工单位因素（属于不可抗力）导致的损失，故应由业主承担补偿责任，重要补偿规定涉及：1）、给已建部分工程导致破坏损失18万元，应有业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。2）、施工单位人员因此灾害数人受伤，解决伤病医疗费用费用和补偿金总计3万元，业主应予以补偿。3）、施工单位进场的正在使用的机械设备受到损坏，导致损失8万元，由于现场停工导致台班费损失4.2万元，业主应承担补偿和修复的经济责任。4）、工人窝工费3.8万元，业主应予以支付。5）、因暴风雨导致现场停工8天，规定协议工期顺延8天6）、由于工程损坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予以支付。问题：1）、因不可抗力事件导致的费用损失与延误的工期由双方按什么原则分别承担？2）、对施工单位提出的补偿规定如何解决？7、某高速公路项目运用世界银行贷款修建，施工协议采用FIDIC协议条件，有工程师代表业主对项目实行管理。该工程在施工过程中陆续发生了如下索赔事件（索赔工期与费用数据均符合实际）：1）、施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位进行修改，由于图纸修改导致停工20天。承包方提出工程延期20天与费用补偿2万元。2）、施工期间下雨，为保证路基工程填筑质量，工程师下达了暂停施工令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇的特大暴雨。承包方体出工程延期10天与费用补偿2万元。3）、施工过程中，现场周边居民称承包方施工噪声对居民生活导致干扰，组织承包方的混凝土浇筑工作承包方提出工程延期5天与费用补偿1万元。4）、由于业重规定，在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增长了5米，工程师向承包方下达了变更指令，承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更告知。分包单位及时向承包方提出了索赔报告，内容如下：A由于增长立交桥长度怎家的费用20万元和分包协议工期延长30天的索赔。B此设计变更前因承包方使用而未按分包协议约定提供施工场地，导致工程材料到场二次倒运增长的费用1万元和分包协议工期延期10天的索赔。承包方以已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔依据，向工程师提出规定补偿该笔费用21万元和延长工期40天5）、由于某路段路基基底是淤泥，根据设计规定需换填，在招标文献中已提供了地质技术资料。承包方原计划使用隧道出渣作为填料换填，但施工中发现隧道出渣级配不符合实际规定，须进一步破碎以达成级配规定，承包方认为施工费用高出协议单价，如仍按原价支付不合理，需此外给予延期20天和费用补偿20万元的规定。问题：鉴定承包人索赔成立的条件有哪些？工程师如何签署上述索赔的意见？8、某综合办公大楼项目，在施工设计图纸没有完毕前，建设单位通过招标选择了某施工单位进行该项目施工。由于设计工作尚未完毕，承包范围内待实行的工程虽然性质明确，但工程量还难以拟定，双方商定拟采用总价协议形式签订施工协议，以减少双方的风险。《建设工程施工协议》其中涉及如下条款：1）、协议文献的组成与解释顺序依次为：（1）协议协议书（2）招标文献（3）投标书及其附件（4）中标告知书（5）施工协议通用条款（6）施工协议专用条款（7）图纸（8）工程量清单（9）标准、规范与有关技术文献（10）工程报价单或预算书（11）协议履行过程的洽商、变更等书面协议或文献2）、承包人必须按工程师批准的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查监督。工程实际进度与计划进度不符时，承包人应按工程师的规定提出改善措施，经工程师确认后执行。承包人有权就改善措施提出追加协议价款。3）、工程师应对承包人提交的施工组织计划进行审批或提出修改意见。4）、发包人向承包人提供施工场地的工程地质和地下重要管网线路资料，共承包人参考使用。5）、承包人不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。6）、无论工程时是否进行验收，当其规定对已经隐蔽的工程重新检查时，承包人应按规定进行剥离或开孔，并在检查后重新覆盖或修复。检查合格，发包人承担由此发生的所有追加协议价款，补偿承包人损失，并相应顺延工期。检查不合格，承包人承担发生的所有费用，工期予以顺延。7）、承包人应按协议条款约定的时间向工程师提交实际完毕工程量的报告。工程师接到报告3天内按承包人提供的实际完毕的工程量报告核算工程量（计量），并在计量24小时前告知承包人。8）、工程未经竣工验收或验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时。发生的质量问题及其他问题，由发包人负责。9）、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方共同承担。问题:1）业主与施工单位选择的总价协议形式是否恰当？为什么？2）请逐条指出上述协议条款中的不妥之处，并提出如何改正。9、2023年5月16日，某市轻轨较新线一期工程较场口地下车站及折返线土建工程发布招标公告称：该工程采用公开招标方式工程范围及规模涉及车站主体结构含土石方开挖、基坑防护、车站结构混凝土及钢筋工程、通风道与出入口、轨道梁预留基坑等，投资约3000多万元。投标人资质规定为一级资质等级，取得ISO9000质量认证，具有经济、技术管理实力，及类似工程业绩，同时市外投标人须与本市具有一级资质的投标人联合投标。问题：1）公开招标的特点是什么？2）该项目对投标人资质提出的规定是否合适？请说明理由。|《工程招投标及协议管理》习题参考答案一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。1、协议法律关系是指协议法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C）关系。A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工公司的项目经理指挥失误，给建设单位导致损失的，建设单位应当规定（A）补偿。A、施工公司B、施工公司的法定代表人C、施工公司的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中，（A）不得抵押。A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运送工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家。A、2、B、3C、5D、75、协议争议的解决顺序为（A）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标重要是对监理单位（B）的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的因素导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具有施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度记录报表D、拟定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除协议的告知。按照设计范本的规定，设计人应（D）A、没收所有定金补偿损失B、规定发包人支付双倍的定金C、规定发包人补偿实际发生的损失D、规定发包人付给协议约定设计费用的50%10、施工协议的协议工期是鉴定承包人提前或延误竣工的标准。订立协议时约定的协议工期概念应为，从（C）的日历天数计算。A、协议签字日起按投标文献中承诺B、协议签字日起按招标文献中规定C、协议约定的开工日起按投标文献中承诺D、协议约定的开工日起按招标文献中规定11、工程师规定的暂停施工的补偿与责任的说法错误的为（B）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加协议价款，补偿承包商由此导致的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，由于工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在协议约定的允许磅差范围内。采购方应（B）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付13、FIDIC《施工协议条件》的“缺陷告知期”，是指（A）。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷告知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（C）A、因不属于自己的因素拒绝索赔规定B、认为规定合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告15、施工中碰到连续10天超过协议约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿16、协议法律关系重要的是由法律规范调整的（B）A行政法律关系B民事权利义务关系C刑事法律关系D经济侵权关系17、在工程建设监理活动中，监理单位是（A）A业主的代理人B业主的委托人C施工协议的当事人D绝对独立的第三人18、经济协议当事人订立的“保证协议”，其法律形式是（B）A主协议B从协议C独立协议D无条件地必须履行的协议19、仲裁庭作出裁决后，协议当事人应当（A）A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉D向协议管理机关申诉20、《监理协议》规定，由于业主或第三方的因素使监理工作受阻以或延误，以致增长工作量时，应是为（B）。A额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务21、监理招标的宗旨是指对监理单位（A）的选择。A能力B报价C信誉D经济实力22、中标的承包商将由（B）决定。A评标委员会B业主C上级行政主管部门D监理工程师23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（A）组织试车。A建设单位B设计单位C施工单位D设备供应单位24、业主在（B）协议中承担的风险最小。A可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（C）。A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔C业