威海市2024年一级造价工程师《造价管理》考前冲刺试题含解析

威海市2024年一级造价工程师《造价管理》考前冲刺试题第1题：单选题(本题1分)在分析工程项目抗风险能力时，应分析工程项目在不同阶段可能遇到的不确定性因素和随机因素对其经济效果的影响，这些阶段包括工程项目的()。A.策划期和建设期B.建设期和运营期C.运营期和拆除期D.建设期和达产期第2题：单选题(本题1分)根据我国《价格法》，制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立（）制度。A.听证会B.公示C.专家审议D.人民代表评议第3题：单选题(本题1分)对于寿命期不同的互斥方案进行经济评价时，可以采用的动态评价方法是（）。A.增量投资收益率法和增量投资回收期法B.研究期法和增量内部收益率法C.净现值法和内部收益率法D.净现值率法和内部收益率法第4题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，对于施工现场发掘的文物，发包人、监理人和承包人应按要求采取妥善保护措施，由此导致的费用增加应由（）承担。A.承包人B.发包人C.承包人和发包人D.发包人和监理人第5题：单选题(本题1分)工程项目应首先提出（）。A.项目建议书B.可行性研究报告C.初步设计D.项目申请报告第6题：单选题(本题1分)从市场交易角度分析，工程造价是指在工程发承包交易活动中形成的（）。A.全部固定资产投资费用B.建设工程静态投资费用C.建设工程动态投资费用D.建筑安装工程费用或建设工程总费用第7题：单选题(本题1分)某建设单位从银行获得一笔建设贷款，建设单位和银行分别绘制现金流量图时，该笔贷款表示为（）。A.建设单位现金流量图时间轴的上方箭线，银行现金流量图时间轴的上方箭线B.建设单位现金流量图时间轴的下方箭线，银行现金流量图时间轴的下方箭线C.建设单位现金流量图时间轴的上方箭线，银行现金流量图时间轴的下方箭线D.建设单位现金流量图时间轴的下方箭线，银行现金流量图时间轴的上方箭线第8题：单选题(本题1分)编制资金使用计划是在工程项目的（）的基础上进行编制。A.项目目标分解B.项目阶段划分C.项目结构分解D.项目造价构成第9题：单选题(本题1分)建设工程组织流水施工时，用来表述流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是（）。A.施工段和流水步距B.流水步距和施工过程C.施工过程和流水强度D.流水强度和施工段第10题：单选题(本题1分)对选定对象应用价值工程的最终目标是（）。A.提高功能B.降低成本C.提高价值D.降低能耗第11题：单选题(本题1分)在英国建设工程标准合同体系中，主要适用于房屋建筑工程的是（）合同体系。A.ACAB.JCTC.AIAD.ICE第12题：单选题(本题1分)某项目预计投产后第5年的息税前利润为180万元，应还借款本金为40万元，应付利息为30万元，应缴企业所得税为37.5万元，折旧和摊销为20万元，则该项目当年偿债备付率为（）。A.2.32B.2.86C.3.31D.3.75第13题：单选题(本题1分)下列关于现金流量的说法中，正确的是（）。A.收益获得的时间越晚、数额越大，其现值越大B.收益获得的时间越早、数额越大，其现值越小C.投资支出的时间越早、数额越小，其现值越大D.投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小第14题：单选题(本题1分)工程网络计划资源优化的目的是通过改变（），使资源按照时间的分布符合优化目标。A.工作间逻辑关系B.工作的持续时间C.工作的开始时间和完成时间D.工作的资源强度第15题：单选题(本题1分)关于财产所有权转移的说法，正确的是（）。A.动产、不动产均以登记为准B.动产、不动产均以交付为准C.动产以登记为准，不动产以交付为准D.动产以交付为准，不动产以登记为准第16题：单选题(本题1分)在价值工程中，选择对象过程中，如果被研究对象彼此相差比较大以及时间紧迫的情况下比较适用（）。A.因素分析法B.ABC分析法C.强制确定法D.功能指数法第17题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》合同双方发生争议采用争议评审的，除专用合同条款另有约定外，争议评审组应在（）内做出书面评审意见。A.收到争议评审申请报告后28天B.收到被申请人答辩报告后28天C.争议调查会结束后14天D.收到合同双方报告后14天第18题：单选题(本题1分)下列关于工程造价计价方法的表述正确的是（）。A.投资估算的方法有单价法B.投资估算的方法有设备系数法C.计算概算造价的方法有生产能力指数估算法D.计算预算造价的方法有生产能力指数估算法第19题：单选题(本题1分)撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使。A.1B.2C.3D.5第20题：单选题(本题1分)下列选项中属于资金筹集成本主要特点的是（）。A.在资金使用多次发生B.与资金使用时间的长短有关C.可作为筹资金额的一项扣除D.与资金筹集的次数无关第21题：单选题(本题1分)关于《标准施工招标文件》中通用合同条款的说法，正确的是（）。A.通用合同条款适用于设计和施工同属于一个承包商的施工招标B.通用合同条款同时适用于单价合同和总价合同C.通用合同条款只适用于单价合同D.通用合同条款只适用于总价合同第22题：单选题(本题1分)甲施工单位于2019年3月20日与乙房地产公司签订了一份施工合同，随即甲施工单位又与丙施工单位于2019年4月20日签订一份施工转包合同。合同履行过程中，甲与丙于2019年12月1日发生争议，丙于2019年12月10日单方要求解除合同。甲向法院提起诉讼，法院于12月30日判定该合同无效。则此合同自（）无效。A.2019年3月20日B.2019年4月20日C.2019年12月30日D.2019年12月10日第23题：单选题(本题1分)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分部工程的是（）。A.木门窗安装工程B.外墙防水工程C.土方开挖工程D.智能建筑工程第24题：单选题(本题1分)下列可导致承包商索赔的原因中，属于业主方违约的是（）。A.业主指令增加工程量B.业主要求提高设计标准C.监理人不按时组织验收D.材料价格大幅度上涨第25题：单选题(本题1分)某企业账面反映的长期资金4000万元，其中优先股1200万元，应付长期债券2800万元.发行优先股的筹资费费率3%，年股息率9%；发行长期债券的票面利率7%，筹资费率5%，企业所得税率25%，则该企业的加权平均资金成本率为（）.A.3.96%B.6.11%C.6.65%D.8.15%第26题：单选题(本题1分)在项目融资过程中，选择项目融资方式和发出项目融资建议书分别属于（）阶段。A.融资决策分析和融资结构设计B.融资决策分析和融资谈判C.融资结构设计和融资谈判D.融资结构设计和融资执行第27题：单选题(本题1分)在进行施工段划分时，同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过（）。A.5%～10%B.10%～15%C.10%～20%D.5%～15%第28题：单选题(本题1分)在融资的每股收益分析中，根据每股收益的无差别点，可以分析判断（）。A.企业长期资金的加权平均资金成本B.市场投资组合条件下股东的预期收益率C.不同销售水平下适用的资本结构D.债务资金比率的变化所带来的风险第29题：单选题(本题1分)下列关于工程项目计划体系的说明，正确的是（）。A.承包单位的计划体系包括投标时编制的项目管理规划大纲和承包合同签订之后编制的项目管理实施规划B.施工承包单位的计划体系包括建设总进度计划和工程项目年度计划C.工程项目建设进度计划是编制工程建设年度计划的依据D.投资计划年度分配表属于工程项目年度计划第30题：单选题(本题1分)要有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济等多方面采取措施，（）相结合是控制工程造价最有效的手段。A.管理与技术B.组织与经济C.组织与技术D.技术与经济第31题：单选题(本题1分)现金流量图中表示现金流量的三要素是（）。A.利率、利息、净现值B.时长、方向、作用点C.现值、终值、计算期D.大小、方向、作用点第32题：单选题(本题1分)下列工程项目管理组织机构形式中，具有较大的机动性和灵活性，能够实现集权与分权的最优组合，但因有双重领导，容易产生扯皮现象的是（）。A.矩阵制B.直线职能制C.直线制D.职能制第33题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出。A.3B.5C.10D.15第34题：单选题(本题1分)委托代理关系中，因委托书授权不明给第三人造成损失的，正确的责任承担方式是（）。A.代理人向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任B.代理人向第三人承担全部民事责任C.被代理人向第三人承担全部民事责任D.被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任第35题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的情形是（）。A.需要向原中标人采购工程、货物或服务的B.受自然环境限制的C.需要采用专利技术的D.采购人依法能够自行建设的第36题：单选题(本题1分)发达国家一般按照投资来源不同，将项目划分为政府投资项目和（）。A.企业投资项目B.国外投资项目C.私人投资项目D.国际投资项目第37题：单选题(本题1分)关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是（）。A.社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响B.工程建设引起大规模移民是一种社会成本C.社会成本只发生在工程项目运营期D.社会成本只在项目财务评价中考虑第38题：单选题(本题1分)下列施工图预算审查方法中，应用范围相对较小的方法是（）。A.全面审查法B.重点抽查法C.分解对比审查法D.标准预算审查法第39题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，对于采用两阶段招标的项目。投标人在第一阶段向招标人提交的文件是（）。A.不带报价的技术建议B.带报价的技术建议C.不带报价的技术方案D.带报价的技术方案第40题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）A.受自然环境限制只有少量潜在投标人B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.招标费用占项目合同金额的比例过大D.因技术复杂只有少量潜在投标人第41题：单选题(本题1分)排列图中左侧纵坐标和右侧纵坐标分别表示质量影响因素出现的（）。A.频率和重要程度B.频数和重要程度C.频数和频率D.频率和频数第42题：单选题(本题1分)PPP合同体系中，最核心的法律文件是指（）。A.项目合同B.股东合同C.融资合同D.工程承包合同第43题：单选题(本题1分)某公司发行优先股股票，票面额按正常市价计算为400万元，筹资费率为5%，年股息率为15%，公司所得税税率为25%，则优先股股票发行成本率为（）。A.5.89%B.7.84%C.11.84%D.15.79%第44题：单选题(本题1分)某项目在经营年度外购原材料、燃料和动力费为1100万元，工资及福利费为500万元，修理费为50万元，其他费用为40万元，则该项目年度经营成本为（）万元。A.1600B.1640C.1650D.1690第45题：单选题(本题1分)下列风险等级属于必须要改变设计或采取补偿措施的是（）。A.风险很强（K级）B.风险强（M级）C.风险较强（T级）D.风险适度（R级）第46题：单选题(本题1分)某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期为18年，运营期每年年末净收益为150万元，若基准收益率为12%，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。A.213.80万元和7.33年B.213.80万元和6.33年C.109.77万元和7.33年D.109.77万元和6.33年第47题：单选题(本题1分)某工程项目建设期为3年，建设期内每年初贷款500万元，年利率为10%，运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，到第3年末全部还清，则每年末应偿还贷款本息（）万元。A.606.83B.665.48C.732.05D.953.66第48题：单选题(本题1分)根据《政府采购法》，针对技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的情况，可以采用的政府采购方式为（）。A.邀请招标B.竞争性谈判C.单一来源采购D.询价第49题：单选题(本题1分)合同订立过程中，属于要约失效的情形是（）。A.承诺通知到达要约人B.受要约人依法撤销承诺C.要约人在承诺期限内未作出承诺D.受要约人对要约内容做出实质性质变更第50题：单选题(本题1分)对于大型复杂工程项目，施工标段划分较多时，对建设单位的影响是（）。A.有利于工地现场的布置与协调B.有利于得到较为合理的报价C.不利于选择有专长的承包单位D.不利于设计图纸的分期供应第51题：单选题(本题1分)下列关于项目资本金的表述中，不正确的是（）。A.项目资本金是指投资项目总投资中由投资者认缴的出资额，对项目来说，项目资本金是非债务性资金B.除了主要由中央和地方政府用财政预算投资建设的公益性项目等部分特殊项目外，大部分项目实行资本金制度C.项目资本金形式，可以是现金、实物、无形资产，各部分所占比例没有特殊要求D.根据出资方的不同，项目资本金分为国家出资、法人出资和个人出资第52题：单选题(本题1分)采用S曲线法比较工程实际进度与计划进度时，若实际累计S曲线落在计划累计S曲线上方，则可得出的正确结论（）。A.实际进度落后于计划进度B.进度的计划编制过于保守C.实际进度超前于计划进度D.计划工期偏于紧迫第53题：单选题(本题1分)项目边界条件是项目合同的核心内容，主要包括（）边界。A.融资条件、交易条件、履约保障和调整衔接B.权利义务、交易条件、履约保障和调整衔接C.权利义务、融资条件、履约保障和调整衔接D.权利义务、融资条件、交易条件和调整衔接第54题：单选题(本题1分)某工程采用合作体承包模式，当合作体中的某一家公司倒闭，则其他成员单位（）。A.不承担项目合同的经济责任B.按份承担项目合同的经济责任C.任何一家均承担项目合同的所有经济责任D.承担连带责任第55题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，下列项目可以不进行招标的是（）。A.技术复杂、有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.需要采用不可替代的专利或者专有技术第56题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业不使用政府资本金投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，企业仅需向政府提交（）。A.项目申请报告B.项目可行性研究报告C.项目开工报告D.项目初步设计文件第57题：单选题(本题1分)下列方法中用来寻找影响工程质量主要因素的工具是（）。A.因果分析图法B.排列图法C.直方图法D.控制图法第58题：单选题(本题1分)根据《注册造价工程师管理办法》的规定，下列工作中属于一级造价工程师执业范围的是（）。A.工程经济纠纷的调解与仲裁B.建设工程设计概算的编制和审核C.工程投资估算的审核与批准D.工程概算的审核与批准第59题：单选题(本题1分)下列工程项目管理组织机构中，具有较大的机动性和灵活性，能够实现集权与分权的最优结合，但因有双重领导，容易产生扯皮现象的是（）。A.矩阵制B.直线职能制C.直线制D.职能制第60题：单选题(本题1分)下列工程项目目标控制方法中，可以用来判断工程造价偏差的是（）。A.控制图法B.鱼刺图法C.S曲线法D.网络计划法第61题：多选题(本题2分)为有效地控制工程造价，应做到（）。A.以施工阶段为重点进行控制B.以设计阶段为重点进行控制C.实施全过程造价控制D.技术与经济相结合E.主动控制与被动控制相结合第62题：多选题(本题2分)应用价值工程，对所提出的替代方案进行定量综合评价可采用的方法有（）。A.优缺点列举法B.德尔菲法C.加权评分法D.强制评分法E.连环替代法第63题：多选题(本题2分)根据《标准施工招标文件》中的合同条款，需要由承包人承担的有（）。A.承包人协助监理人使用施工控制网所发生的费用B.承包人车辆外出行驶所发生的场外公共道路通行费用C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线返工所发生的费用D.监理人剥离检查已覆盖合格隐蔽工程所发生的费用E.承包人修建临时设施需要临时占地所发生的费用第64题：多选题(本题2分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列要求中，属于甲级工程造价咨询企业资质标准的有（）。A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年B.技术负责人从事工程造价专业工作10年以上C.专职从事工程造价专业工作的人员不少于16人D.近3年工程造价咨询营业收入累计不低于500万元E.人均办公建筑面积不小于10m²第65题：多选题(本题2分)根据《价格法》，在制定关系群众利益的（）时，政府应当建立听证会制度。A.公用事业价格B.公益性服务价格C.自然垄断经营的商品价格D.价格波动过大的农产品价格E.政府集中采购的商品价格第66题：多选题(本题2分)根据我国的现行规定，应做经济费用效益分析的项目包括（）。A.产出具有公共产品特征的项目B.外部效果显著的项目C.资源开发项目D.涉及国家经济安全的项目E.行政干预不到的项目第67题：多选题(本题2分)采用频数分布直方图分析工程质量波动情况时，如果出现折齿型分布，说明（）。A.数据分组不当B.少量材料不合格C.组距确定不当D.短时间内工人操作不熟练E.两个分布相混淆第68题：多选题(本题2分)下列选项中属于建设单位在办理工程质量监督注册手续时需提供的资料有（）。A.中标通知书B.施工进度计划C.施工方案D.施工组织设计E.监理规划第69题：多选题(本题2分)下列有关网络计划的工期优化的说法中，正确的有（）。A.通过改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系实现工期优化B.工期优化过程中，不能将关键工作压缩成非关键工作C.工期优化过程中，当出现多条关键线路时必须将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值D.工期优化过程中，若被压缩的工作变成非关键工作，应压缩其他工作使得该被压缩的工作仍为关键工作E.将所选定的关键工作的持续时间压缩至最短，应重新确定计算工期和关键线路第70题：多选题(本题2分)应用净现值指标评价投资方案经济效果的优越性有（）。A.能够直接反映项目单位投资的使用效率B.能够全面考虑项目在整个计算期内的经济状况C.能够直接说明项目运营期各年的经营成果D.能够全面反映项目投资过程的收益程度E.能够直接以金额表示项目的盈利水平第71题：多选题(本题2分)工程项目决策阶段编制的项目建议书应包括的内容有（）。A.环境影响的初步评价B.社会评价和风险分析C.主要原材料供应方案D.资金筹措方案设想E.项目进度安排第72题：多选题(本题2分)经济分析主要是通过经济费用效益对项目进行评价，作为决策的依据。经济费用效益分析应从资源合理配置的角度，分析项目投资的（），评价项目的经济合理性。A.经济效率B.对社会福利所做出的贡献C.财务效益D.现金流量E.外部效果第73题：多选题(本题2分)根据《民法典》的相关规定，关于违约责任的说法，正确的有（）。A.违约责任以无效合同为前提B.违约责任可由当事人在法定范围内约定C.违约责任以违反合同义务为要件D.违约责任必须以支付违约金的方式承担E.违约责任是一种民事赔偿责任第74题：多选题(本题2分)下列关于NPV指标的说明，正确的是（）。A.NPV指标能够直接以货币额表示项目的盈利水平B.在互斥方案评价时，必须考虑互斥方案的寿命C.NPV指标的计算只与项目的现金流量有关D.NPV指标不能反映单位投资的使用效率E.NPV指标不能直接说明在项目运营期间各年的经营成果第75题：多选题(本题2分)项目资金筹措应遵循的基本原则是（）。A.风险适宜原则B.规模适宜原则C.经济效益原则D.时机适宜原则E.结构合理原则第76题：多选题(本题2分)下列关于利息和利率的说法中，正确的有（）。A.利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低B.有效利率是指资金在计息中所发生的名义利率C.利息和利率是用来衡量资金时间价值的重要尺度D.利息是占用资金所付的代价或者是放弃使用资金所得的补偿E.利率是一年内所获得的利息与借贷金额的现值之比第77题：多选题(本题2分)根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师的执业范围有（）。A.工程概算的审核和批准B.工程量清单的编制和审核C.工程合同价款的变更和调整D.工程索赔费用的分析和计算E.工程经济纠纷的调解和裁定第78题：多选题(本题2分)在价值工程活动中，常用于方案综合评价的定量方法包括（）。A.优缺点列举法B.直接评分法C.加权评分法D.比较价值评分法E.几何平均值评分法第79题：多选题(本题2分)在寿命周期成本评价法中，权衡分析对象包括（）。A.设置费与维持费的权衡分析B.设置费中各项费用之间的权衡分析C.维持费中各项费用之间的权衡分析D.系统效率和寿命周期成本的权衡分析E.从投产到系统设置完成这段时间与设置费的权衡分析第80题：多选题(本题2分)根据《注册造价工程师管理办法》，二级注册造价工程师的执业范围有（）。A.建设工程量清单、投标报价编制B.工程量清单的编制和审核C.建设工程施工图预算、设计概算编制D.建设工程合同价款的编制E.建设工程招标投标文件工程量和造价的编制与审核

参考答案1、【正确答案】：B【试题解析】：抗风险能力分析：分析投资方案在建设期和运营期可能遇到的不确定性因素和随机因素对项目经济效果的影响程度，考察项目承受各种投资风险的能力。2、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P57制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立听证会制度，征求消费者、经营者和有关方面的意见。3、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P192本题考核的内容为对于寿命期不同的互斥方案进行经济评价的方法。对于寿命期不同的互斥方案进行动态评价的方法要与静态评价的方法区别，还要注意区分动态方法中寿命期相同的互斥方案与寿命期不同的互斥方案所采用的方法4、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查《标准施工招标文件》中的合同条款。在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。5、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P61本题考查的是工程建设程序。项目建议书是拟建项目单位向国家提出的要求建设某一项目的建议文件是对工程项目建设的轮廓设想。项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目，论述其建设必要性、建设条件可行性和获利可能性，供国家选择并确定是否进行下一步工作。6、【正确答案】：D【试题解析】：从市场交易角度分析，工程造价是指在工程发承包交易活动中形成的建筑安装工程费用或建设工程总费用。（D正确）7、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P158本题考查的是资金的时间价值及其计算。在时间轴上方的箭线表示现金流入；在时间轴下方的箭线表示现金流出。8、【正确答案】：C【试题解析】：此题考查资金使用计划的编制资金使用计划的编制是在工程项目结构分解的基础上，将工程造价的总目标值逐层分解到各个工作单元，形成各分目标值及各详细目标值，从而可以定期地将工程项目中各个子目标实际支出额与目标值进行比较，以便于及时发现偏差，找出偏差原因并及时采取纠正措施，将工程造价偏差控制在一定范围内。故选择C。9、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P107本题考查的是流水施工的特点和参数。工艺参数主要是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。10、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P202本题考查的是价值工程的基本原理和工程程序。价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备其所必须具备的功能。11、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：工程造价管理的发展。JCT是英国的主要合同体系之一，主要通用于房屋建筑工程。12、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P179本题考查的是偿债能力指标。偿债备付率=可用于还本付息的资金/当期应还本付息的金额。可用于还本付息的资金=息税前利润加折旧和摊销-企业所得税。偿债备付率=（180+20-37.5）/（40+30）=2.3213、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P163知识点：现金流量和资金的时间价值。投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小。14、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P135资源优化的目的是通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标。15、【正确答案】：D【试题解析】：财产所有权是指所有人依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分的权利。财产所有权的转移包括动产所有权的转移和不动产所有权的转移。对于动产所有权的转移，一般以交付为准，不动产（如房地产）所有权的转移则以登记为准。16、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是价值工程方法。因素分析法，又称经验分析法，是一种定性分析方法，依据分析人员经验作出选择，简便易行。特别是在被研究对象彼此相差比较大以及时间紧迫的情况下比较适用。17、【正确答案】：C【试题解析】：在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。18、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程计价特征。投资估算的方法有设备系数法、生产能力指数估算法等；概预算的方法有单价法和实物法等。19、【正确答案】：A【试题解析】：撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。20、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P237知识点：资金成本与资本结构。资金筹集成本与资金使用成本是有区别的，前者是在筹措资金时一次支付的，在使用资金过程中不再发生，因此可作为筹资金额的一项扣除，而后者是在资金使用过程中多次、定期发生的。21、【正确答案】：B【试题解析】：通用合同条款同时适用于单价合同和总价合同，合同条款中涉及单价合同和总价合同的，招标人在编制招标文件时，应根据各行业和具体工程的不同特点和要求，进行修改和补充。22、【正确答案】：B【试题解析】：无效合同是指其内容和形式违反了法律、行政法规的强制性规定，或者损害了国家利益、集体利益、第三人利益和社会公共利益因而不为法律所承认和保护、不具有法律效力的合同。无效合同自始没有法律约束力。所以从甲丙签订合同之日起，此合同就是无效合同。23、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是分部（子分部）工程。分部工程是指将单位工程按专业性质、建筑部位等划分的工程。智能建筑属于分部工程。24、【正确答案】：C【试题解析】：该题目属于工程索赔产生的原因中的内容，只是教材一家之谈的原因分类，没有任何法律规范或合同条件的依据；按照教材的解释，A.B属于合同变更导致索赔事件发生；D属于工程环境的变化引起的索赔。25、【正确答案】：C【试题解析】：根据该企业的加权平均资金成本率则企业的加权平均资金成本率=0.3×9%/(1－3%)+0.7(1－25%)×7%/(1－5%)=6.65%26、【正确答案】：B【试题解析】：项目融资大致可分为五个阶段：投资决策分析、融资决策分析、融资结构设计、融资谈判和融资执行。其中融资决策分析阶段包括选择项目的融资方式、任命项目融资顾问；融资谈判阶段包括：选择银行、发出项目融资建议书、组织贷款银团、起草融资法律文件、融资谈判。27、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P108知识点：流水施工参数。同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过10%～15%。28、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P237-246根据每股收益无差别点，可以分析判断不同销售水平下适用的资本结构。29、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程项目计划与控制。建设单位编制的计划体系包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划和工程项目年度计划。承包单位的计划体系包括投标时编制的项目管理规划大纲和承包合同签订之后编制的项目管理实施规划。投资计划年度分配表属于工程项目建设总进度计划内容。工程项目建设总进度计划是编制工程建设年度计划的依据。30、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P6知识点：工程造价管理的基本原则。技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。31、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P158现金流量图是一种反映经济系统资金运动状态的图式，运用现金流量图可以形象、直观地表示现金流量的三要素：大小（资金数额）、方向（资金流入或流出）和作用点（资金流入或流出的时间点）。32、【正确答案】：A【试题解析】：矩阵制组织机构的优点是能根据工程任务的实际情况灵活地组建与之相适应的管理机构，具有较大的机动性和灵活性。它实现了集权与分权的最优结合，有利于调动各类人员的工作积极性，使工程项目管理工作顺利地进行。但是，矩阵制组织机构经常变动，稳定型差，尤其是业务人员的工作岗位频繁调动。此外，矩阵中的每一个成员都受项目经理和职能部门经理的双重领导，如果处理不当，会造成矛盾，产生扯皮现象。33、【正确答案】：C【试题解析】：根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。34、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是委托代理的知识。委托代理的授权，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书面形式的，应当用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或名称、代理事项，权限和期间，并由委托人签名或盖章。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。35、【正确答案】：B【试题解析】：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。36、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P16知识点：发达国家和地区的造价工程管理。发达国家一般按照投资来源不同，将项目划分为政府投资项目和私人投资项目。37、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程寿命周期成本及其构成。工程寿命周期社会成本是指工程产品在从项目构思、产品建成投入使用直至报废不堪再用全过程中对社会的不利影响。与环境成本一样工程建设及工程产品对于社会的影响可以是正面的，也可以是负面的。因此，也必须进行甄别，剔除不属于成本的系列。比如，建设某个工程项目可以增加社会就业率，有助于社会安定，这种影响就不应计算为成本。另一方面，如果一个工程项目的建设会增加社会的运行成本，如由于工程建设引起大规模的移民，可能增加社会的不安定因素，这种影响就应计算为社会成本。38、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P312本题考查的是概预算文件审查。标准预算审查法。是指对于利用标准图纸或通用图纸施工的工程，先集中力量编制标准预算，然后以此为标准对施工图预算进行审查。其优点是审查时间较短，审查效果好；缺点是应用范围较小。39、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。40、【正确答案】：B【试题解析】：可以不招标的项目。有下列情形之一的，可以不进行招标：1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；41、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P102知识点：排列图法。排列图由两个纵坐标，一个横坐标、若干个直方图形和一条曲线组成。其中左边的纵坐标表示频数，右边的纵坐标表示频率，横坐标表示影响质量的各个因素。42、【正确答案】：A【试题解析】：合同体系主要包括项目合同、股东合同、融资合同、工程承包合同、运营服务合同、原料供应合同、产品采购合同和保险合同等。项目合同是其中最核心的法律文件。43、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P239本题考查的是资金成本的计算。Kp=优先股每年股息/[优先股票面值×（1-筹资费费率）]=400×15%/[400×（1-5%）]=15.79%。44、【正确答案】：D【试题解析】：经营成本＝外购原材料、燃料和动力费＋工资及福利费＋修理费＋其他费用45、【正确答案】：B【试题解析】：教材P195-202K级:风险很强，出现这类风险就要放弃项目;M级:风险强，修正拟议中的方案，通过改变设计或采取补偿措施等;T级:风险较强，设定某些指标的临界值，指标一旦达到临界值，就要变更设计或对负面影响采取补偿措施;R级:风险适度（较小），适当采取措施后不影响项目;I级:风险弱，可忽略。46、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查项目经济评价指标净现值和静态投资回收期的计算。47、【正确答案】：C【试题解析】：48、【正确答案】：B【试题解析】：符合下列情形之一的货物或服务，可采用竞争性谈判方式采购：（1）招标后没有供应商投标或没有合格标的或重新招标未能成立的；（2）技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。49、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：合同订立。有下列情形之一的，要约失效：（1）要约被拒绝；（2）要约被依法撤销；（3）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；（4）受要约人对要约的内容作出实质性变更。50、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P315知识点：施工招标方式和程序。对于大型、复杂的工程项目，对承包单位的施工能力、施工经验、施工设备等有较高要求。在这种情况下，如果不划分标段，就可能使有资格参加投标的承包单位大幅减少。竞争对手的减少，必然会导致工程报价的上涨，反而得不到较为合理的报价。因此，对于大型复杂工程项目，施工标段划分较多时，有利于建设单位得到较为合理的报价。51、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P227本题考核的是项目资本金。项目资本金是项目的投入资金，国家对于项目资本金的构成、实行项目资本金制度的项目等内容都有明确的规定，应注意把握。根据国家规定，项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，但除国家对采用高新技术成果有特别规定的外，其比例不得超过投资项目资本金总额的20%。，项目资本金是指投资项目总投资中由投资者认缴的出资额，对项目来说，项目资本金是非债务性资金。52、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P101对一个工程项目而言，如果以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成的工程数量或造价，即可形成一条形如“S”的曲线。如果实际累计S曲线落在计划累计S曲线上方，则反映在横坐标上，实际进度要超前于计划进度。53、【正确答案】：B【试题解析】：项目边界条件是项目合同的核心内容，主要包括权利义务、交易条件、履约保障和调整衔接等边界。54、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是合作体承包模式。几家公司自愿结成合作伙伴，成立一个合作体，以合作体的名义与建设单位签订工程承包意向合同（也称基本合同）。达成协议后，各公司再分别与建设单位签订工程承包合同，当合作体中的某一家公司倒闭，则其他成员单位不承担项目合同的经济责任。55、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是实施条例－招标范围和方式。有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形56、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P62知识点：工程建设程序。企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案制。57、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P102排列图法是用来寻找影响工程质量主要因素的有效工具，因果分析图法式用来寻找某种质量问题原因的有效工具。直方图主要用来了解质量的波动情况，控制图反映动态的质量变化情况。58、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P10（1）一级造价工程师的执业范围：1）建设项目建议书、可行性研究投资估算的编制和审核，项目评价造价分析；2）建设工程设计概算，施工（图）预算的编制与审核3）建设工程招标投标文件工程量和造价的编制与审核4）建设工程合同价款，结算价款，竣工决算价款的编制与管理5）建设工程审计，仲裁，诉讼，保险中的造价鉴定，工程造价纠纷调解6）建设工程计价依据，造价指标的编制与管理59、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P81～82知识点：工程项目管理组织机构形式。矩阵中的每一个成员都受项目经理和职能部门经理的双重领导，如果处理不当，会造成矛盾，产生扯皮现象。60、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P101知识点：工程项目目标控制方法。S曲线法可以用来判断工程造价偏差。61、【正确答案】：BDE【试题解析】：2021教材P6知识点：工程造价管理的主要内容及原则。有效地控制工程造价应体现以下三项原则：1）以设计阶段为重点的全过程造价管理；2）主动控制与被动控制相结合；3）技术与经济相结合。62、【正确答案】：CD【试题解析】：方案综合评价法。用于方案综合评价的方法有很多，常用的定性方法有德尔菲法、优缺点列举法等；常用的定量方法有直接评分法、加权评分法、比较价值评分法、环比评分法、强制评分法、几何平均值评分法等。63、【正确答案】：AB【试题解析】：本题目考核范围宽泛，涉及费用控制的多个条款。选项A，监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用；选项B，承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担；选项C，发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润；选项D，承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；选项E，除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。64、【正确答案】：ADE【试题解析】：工程造价咨询企业资质等级分为甲级、乙级两类。甲级工程造价咨询企业资质标准包括：①已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年；②企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%；③技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作15年以上；④专职从事工程造价专业工作的人员（以下简称专职专业人员）不少于20人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于16人，取得造价工程师注册证书的人员不少于10人，其他人员均需要具有从事工程造价专业工作的经历；⑤企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄（出资人除外）；⑥专职专业人员的人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理；⑦企业注册资本不少于人民币100万元；⑧企业近3年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币500万元；⑨具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不小于10m²；⑩技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全；（11）企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保险手续齐全；（12）在申请核定资质等级之日前3年内无违规行为。65、【正确答案】：ABC【试题解析】：政府制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立听证会制度，征求消费者、经营者和有关方面的意见。66、【正确答案】：ABCD【试题解析】：应做经济费用效益分析的项目：①具有垄断特征的项目；②产出具有公共产品特征的项目；③外部效果显著的项目；④资源开发项目；⑤涉及国家经济安全的项目；⑥受过度行政干预的项目。67、【正确答案】：AC【试题解析】：2021教材P1041）折齿型分布。这多数是由于作频数表时，分组不当或组距确定不当所致。68、【正确答案】：ADE【试题解析】：2021教材P64知识点：工程项目建设程序。建设单位在办理施工许可证之前应当到规定的工程质量监督机构办理工程质量监督注册手续。提交资料：施工图设计文件审查报告和批准书；中标通知书和施工、监理合同；建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；施工组织设计和监理规划（监理实施细则）；其他需要的文件资料。69、【正确答案】：BCE【试题解析】：网络计划的工期优化的要求如下：（1）通过不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系实现工期优化。（2）工期优化过程中，不能将关键工作压缩成非关键工作。（3）工期优化过程中，当出现多条关键线路时必须将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值。（4）工期优化过程中，若被压缩的工作变成非关键工作，应延长