屋顶光伏施工合同范本

屋顶光伏施工合同范本合同编号：__________第一条项目概述1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3项目规模：____________________1.4项目内容：乙方负责在甲方屋顶进行光伏设备的安装、调试及验收等工作。第二条合同金额2.1双方经协商一致，确定本项目合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2乙方报价包括但不限于材料费、人工费、设备运输费、施工工具费、税费等。第三条施工期限3.1乙方应按照双方约定的时间表完成施工。3.2乙方如因特殊情况不能按期完成施工，应提前向甲方说明原因，并协商延期。第四条施工质量4.1乙方应按照国家和行业相关标准进行施工，保证项目质量。4.2乙方应提供合格的产品及服务，确保光伏设备正常运行。4.3项目验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。第五条材料供应5.1乙方应按照甲方的要求采购光伏材料，并提供产品合格证明及质保书。5.2乙方应对所供材料负责，确保材料质量。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。6.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第七条违约责任7.1乙方未按照约定时间完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总金额的千分之五。7.2乙方所供产品或服务存在质量问题的，应承担相应的维修、更换、赔偿责任。7.3甲方未按照约定支付合同款项的，应按照逾期天数向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：合同总金额的千分之五。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的施工完毕之日止。甲方（盖章）：______________日期：____年____月____日乙方（盖章）：______________日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方屋顶光伏项目设计方案2.乙方光伏设备及材料清单3.光伏设备安装及验收标准4.项目进度计划表5.产品质量保证书6.商业秘密、技术秘密保密协议7.付款凭证及发票二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工：逾期天数超过合同约定的施工期限。2.乙方所供产品或服务存在质量问题：不符合国家或行业相关标准，导致设备无法正常运行。3.甲方未按照约定支付合同款项：逾期天数超过合同约定的付款期限。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑活动中涉及的各方主体之间权利义务关系的法律规范总称。3.光伏设备：利用太阳能将光能直接或间接转换为电能的装置。4.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照约定向对方支付的金钱。5.滞纳金：逾期支付合同款项的一方应支付给对方的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应及时与甲方沟通，协商调整施工计划，确保项目按时完成。2.产品质量问题：乙方应立即进行维修、更换，并承担相应赔偿责任。3.付款纠纷：甲方应按照合同约定及时支付款项，如有疑问，可与乙方进行协商。4.合同争议：双方可通过友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为屋顶光伏项目业主，需要乙方进行光伏设备的安装、调试及验收等工作。2.乙方为专业从事光伏工程施工的企业，具备相关