太阳能路灯施工合同模板

太阳能路灯施工合同模板合同编号：__________合同各方：鉴于：1.甲方为太阳能路灯项目的业主，具备项目建设的权利和能力；2.乙方为具备太阳能路灯施工资质和经验的施工单位，愿意承担太阳能路灯施工任务；3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条合同标的1.本合同标的为：太阳能路灯施工项目。第二条施工内容与要求1.乙方应当按照甲方的要求，完成太阳能路灯的施工，确保施工质量符合国家相关标准和规范。2.施工范围包括但不限于：太阳能路灯的安装、调试、验收等。3.乙方应当在合同约定的工期内完成施工，确保项目顺利进行。第三条合同价格与支付1.本合同总价款为：__________元（大写：__________元整）。2.甲方分期向乙方支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的60%；（3）质保期结束后，甲方支付乙方合同总价款的10%。3.乙方应当提供合法的税务发票，甲方按照税法规定支付税费。第四条工期与延期1.合同约定的工期为：__________日。2.乙方如因不可抗力等因素导致无法按期完成施工，应当及时通知甲方，并采取措施减少损失。甲方应当根据实际情况给予延期。3.乙方如因自身原因导致无法按期完成施工，应当承担相应的违约责任。第五条质量保证1.乙方应当保证施工质量符合国家相关标准和规范，确保太阳能路灯的正常运行。2.乙方应当提供__________年的质保期，质保期内如有质量问题，乙方负责免费维修或更换。3.质保期满后，乙方提供有偿维修服务，费用双方协商确定。第六条验收与保修1.工程验收合格标准：太阳能路灯安装到位，运行正常，符合国家相关标准和规范。2.甲方组织验收，乙方应当予以配合。验收不合格的，乙方应当在甲方指定期限内整改完毕。3.乙方在质保期内负责保修，确保太阳能路灯的正常运行。第七条违约责任1.乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应当承担相应的违约责任。2.甲方如未按照约定支付合同价款，应当支付滞纳金，并承担乙方因此产生的损失。第八条争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，双方应当协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.双方同意选择__________人民法院作为解决争议的管辖法院。第九条其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.太阳能路灯施工设计方案2.施工图纸及相关技术文件3.太阳能路灯产品合格证书4.乙方施工资质证明文件5.工程验收标准及方法6.施工进度计划表7.付款凭证及合同履行证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未能按照合同约定完成施工，或施工质量不符合国家相关标准和规范。2.乙方未按照约定的工期完成施工，导致工程延期。3.乙方在质保期内未能及时保修，导致太阳能路灯无法正常运行。4.甲方未按照约定支付合同价款，或延迟支付。5.甲方未按照约定提供施工条件，或干扰施工进度。三、法律名词及解释：1.太阳能路灯：利用太阳能发电的照明设备。2.施工资质：指乙方具备从事太阳能路灯施工的资格和能力。3.质保期：乙方对施工质量提供保证的期限。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.违约责任：违反合同约定应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中遇到技术难题：及时与甲方沟通，共同寻求解决方案。2.施工材料不合格：立即停止使用，与供应商沟通更换或索赔。3.工期延期：提前与甲方沟通，协商延期事宜，制定新的施工计划。4.甲方支付延迟：书面催告甲方支付，必要时依法采取措施追讨欠款。5.质量问题