2024年一级造价师之建设工程计价题库及答案（网校专用）

2024年一级造价师之建设工程计价题库第一部分单选题(500题)1、按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属合同谈判内容的是（）。

A.合同价格的优惠

B.合同双方的权利和义务

C.合同标的物数量增减引起的价格变化

D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务

【答案】：C2、某建设工程项目关键线路上的A工作由于非承包商的原因推迟了5天，还有一个非关键线路上的B工作也是由于非承包商的原因推迟了2天，B工作的总时差为3天，则承包商可以索赔的工期是（）天。

A.2

B.5

C.7

D.8

【答案】：B3、投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分祈的主要内容为（）

A.承包商任务

B.计价方式

C.付款办法

D.合同价款调整

【答案】：B4、小规模纳税人提供应税服务适用（）计税。

A.简易计税方法

B.简单计税方法

C.一般计税方法

D.复杂计税方法

【答案】：A5、某项目投标截止日期为2017年8月1日，通过评标确定中标人后，签订的合同总价为700万元。合同约定期末一次付清。约定最终结清的时间为2019年7月30日。

A.751.14

B.764.26

C.737.31

D.750.19

【答案】：A6、（2021年真题）关于不同行业、不同类型的建设项目建设规模的确定基础，下列说法正确的是（）。

A.石油天然气项目，应依据资源储备量确定建设规模

B.水利水电项目，应依据水资源量和可开发利用量确定建设规模

C.铁路公路项目，应进行运量需求预测和考虑本线路在综合运输系统中的作用等

D.技术改造项目，应依据产量缺口确定新增生产规模和对应的配套、辅助设施规模

【答案】：C7、关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是（）。

A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标

B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公幵

C.采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价

D.公布招标控制价时，还应公布咅单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金

【答案】：D8、在国外建筑安装工程费用中，工程现场管理费占整个管理费的（）。

A.20%～30%

B.30%～40%

C.60%～70%

D.70%～80%

【答案】：A9、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是（）。

A.商誉

B.非专利技术使用费

C.引进技术和引进设备其他费

D.生产准备费

【答案】：C10、施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（）提出。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.承包人

【答案】：D11、某出料容量800L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。

A.29.79

B.32.60

C.36.00

D.38.40

【答案】：D12、与预算定额相比，概算定额的不同之处主要在于（）。

A.表达的主要内容不同

B.表达的主要方式不同

C.基本使用方法不同

D.项目划分和综合扩大程度上的差异

【答案】：D13、在共同延误的处理过程中，若初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人()

A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿

B.既不能得到工期补偿，又不能得到费用补偿

C.可得到工期延长，但很难得到费用补偿

D.可得到费用补偿，但不能得到工期延长

【答案】：C14、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分是()。

A.直接建设成本

B.建设成本上升费

C.不可预见准备金

D.未明确项目准备金

【答案】：B15、（2021年真题）某工程基准单价1600元/平米，其中人材机占比分别为0.15、0.6、0.1，建设期人材机的造价指数分别为1.1、1.25、0.95，假如综合费率取为人材机总价的25%，那么该工程的综合单价为（）。

A.1856

B.1932

C.2020

D.2320

【答案】：C16、某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（）。

A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天

B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿4天

C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天

D.若施工暂停5天，则承包人可获得工期补偿1天

【答案】：D17、下列对于测时法的特征描述中，正确的是()。

A.测时法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间

B.选择测时法比接续测试法准确、完善，但观察技术也较之复杂

C.当所测定的各工序的延续时间比较短时，接续测时法较选择测时法方便

D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法来确定

【答案】：D18、根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017）,关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（）。

A.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日起算

B.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日的次日计算

C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算

D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算

【答案】：D19、某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。

A.2386.8

B.2376.0

C.2362.9

D.2352.6

【答案】：B20、关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）。

A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正

B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力

C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金

D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准

【答案】：A21、下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是()。

A.朱及时供料引起的机械停工时间

B.由于气候条件引起的机械停工时间

C.装料不足时的机械运转时间

D.因机械保养而中断使用的时间

【答案】：D22、有关投标文件的递交，说法正确的是（）。

A.投标保证金不应作为其投标文件的组成部分

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件应被否决

C.联合体投标的，投标保证金只能由牵头人提交

D.一般项目投标有效期为30～60天

【答案】：B23、根据世界银行工程项目总建设成本的构成，以下各项中属于直接建设成本的是（）。

A.前期研究、勘测费用

B.施工现场监督的费用

C.工厂投料试车必需的材料费用

D.建筑保险和债券

【答案】：D24、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟建类似项目的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6，因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。

A.4349

B.4554

C.5002

D.5752

【答案】：D25、在建设项目投资估算指标中，通常用工程量指标进行表示的是（）。

A.扩大分项工程指标

B.单位工程指标

C.单项工程指标

D.建设项目综合指标

【答案】：B26、依照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。

A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工

B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算

C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费

D.包括工资、加班费和代理人费用

【答案】：C27、施工企业按规定缴纳的车船使用税应计入建安工程造价的（）。

A.税金

B.利润

C.企业管理费

D.规费

【答案】：C28、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）通用合同条款，下列关于预付款的内容表述正确的是（）。

A.预付款担保通常采用担保公司担保的形式

B.预付款必须专用于合同工程

C.在预付款扣回之前，预付款担保额度应保持不变

D.颁发工程接收证书前提前解除合同的，尚未扣完的预付款视为承包人对发包人的欠款

【答案】：B29、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（）。

A.投标文件的澄清

B.施工组织设计评审

C.形式评审

D.不平衡报价分析

【答案】：D30、在工程量单价中，下列关于暂估价的说法，正确的是（）

A.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用

B.纳入分部分项工程项目清单综合单价中的材料暂估价包括暂估单价及数量

C.专业工程暂估价与分部分项工程综合单价在费用构成方面应保持一致

D.专业工程暂估价由投标人自主报价

【答案】：C31、（2018年真题）招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。

A.材料材质

B.结构部位

C.工程内容

D.规格尺寸

【答案】：C32、当利用函数关系对拟建项目的造价进行类比匡算时，通常基于的变量是（）。

A.某个表明设计能力或者形体尺寸的变量

B.某个表明设计能力或者资源消耗的变量

C.某个表明资源消耗或者形体尺寸的变量

D.某个表明资源消耗或者型号规格的变量

【答案】：A33、某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）万元。

A.415

B.400

C.565

D.450

【答案】：C34、某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实结算价格为（）元/m3。

A.117.0

B.120.0

C.124.4

D.130.0

【答案】：B35、缺陷责任期内，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，该缺陷所产生的费用的正确承担方式是()

A.发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用

B.承包人应支付相应的维修费用

C.发包人从保证金中扣除维修费用

D.发包人负责维修，并从保证金中扣除维修费用

【答案】：A36、某国内工程合同对欠付工程利息计付标准和付款时间没有约定的，若发生了欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。

A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息

B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日

【答案】：A37、根据《标准施工招标文件》，下列工作属于发包人应承担的义务是()。

A.协助承包人办理法律规定的有关施工证件

B.组建现场监理机构

C.保证施工人员的安全

D.负责施工场地周边环境与生态的保护

【答案】：A38、（2013年真题）关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（）。

A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同

D.实行工程量清单计价的工程，鼓励采用单价合同

【答案】：D39、（2021年真题）某一砖半厚混水墙，采用规格为240*115*53的烧结煤矸石普通砖砌筑,灰浆厚度为10mm,每10m3该种墙体砖的净用量为（）千块。

A.5.148

B.5.219

C.6.374

D.6.462

【答案】：B40、在新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）

A.管道和线路工程

B.需安装的动力设备

C.运输设备

D.附属辅助工程

【答案】：C41、（2021年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目构成规定，在施工合同签订时尚未确定的服务采购费用，应计入（）。

A.暂列金额

B.暂估价

C.措施项目费

D.总承包服务费

【答案】：A42、下列关于概算定额与预算定额的表述，正确的是（）。

A.预算定额的编制较概算定额简化一些

B.表达的主要方式及基本使用方法不同

C.项目划分和综合扩大程度相当

D.均包括人工.材料和机具台班使用量定额

【答案】：D43、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。

A.③④②①

B.③④①②

C.④③②①

D.④③①②

【答案】：C44、下列属于基本预备费中工程变更及洽商内容的是（）。

A.局部地基处理增加的费用

B.一般自然灾害处理费用

C.不可预见的地下障碍物处理的费用

D.超规超限设备运输增加的费用

【答案】：A45、某施工企业积累的资料反映，年均冬雨斯施工增加费开支额为9万元，年均建安产值为12000万元，其中直接费、直接工程费分别占建安产值比例为80%和75%。则该企业冬雨期施工增加费费率应为（）。

A.0.075%

B.0.094%

C.0.1%

D.0.125%

【答案】：C46、（2019年真题）在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）。

A.管道和线路工程

B.需安装的动力设备

C.运输设备

D.附属辅助工程

【答案】：C47、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1年，建设期2年，各年完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。

A.564.54

B.592.77

C.464.74

D.589.63

【答案】：B48、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为()。

A.4.08

B.4.09

C.4.11

D.4.12

【答案】：D49、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）。

A.生产方法、工艺流程、功能分区

B.产品方案、工艺流程、设备选型

C.工艺流程、功能分区、运输方式

D.工艺流程、原材料供应、运输方式

【答案】：B50、（2014年真题）下列情形中，不属于投标人串通投标的是（）。

A.投标人A与B的项目经理为同一人

B.投标人C与D的投标文件相互混装

C.投标人E与F在同一时刻提前递交投标文件

D.投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制

【答案】：C51、关于国外建设工程造价构成的描述，下列说法中正确的是（）

A.建筑保险和债券与建设项目没有直接关联，属于项目间接建设成本

B.工厂投料试车必需的劳务和材料费用属于项目间接建设成本

C.项目前期研究、勘测、建矿、采矿等生产前费用属于项目直接建设成本

D.运输费和保险费属于项目直接建设成本

【答案】：B52、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款的年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。

A.200

B.500

C.520

D.600

【答案】：C53、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为10％时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班。

A.8.0

B.11.0

C.12.0

D.12.5

【答案】：B54、（2019年真题）下列工程量清单计价的基本程序正确的是（）。

A.分部分项工程费＝∑（分部分项工程量×工料单价）

B.措施项目费＝∑（措施项目工程量×措施项目工料单价）

C.其他项目费＝暂列金额＋暂估价＋计日工＋总承包服务费

D.单项工程费＝分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费＋税金

【答案】：C55、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为80万元，流动资金400万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。

A.3500

B.3700

C.3780

D.4180

【答案】：B56、在规费、税金项目计价表中，社会保险费的计算基础是（）。

A.定额人工费

B.定额机械费

C.定额人工费+定额机械费

D.定额人工费+定额材料费+定额机械费

【答案】：A57、某施工企业的企业管理费以人工费为计算基础，已知该企业生产工人年平均管理费为1000元，年有效施工天数310天，人工单价150元/天，则该单位的企业管理费费率是（）%。

A.1.83

B.1.85

C.2.15

D.3.71

【答案】：C58、某分部分项工程5月份拟完工程量100m，实际工裎量160m，计划单价60元/m实际单价48元/m。则其进度相对偏差是（）。

A.-0.60

B.0.25

C.0.28

D.0.60

【答案】：A59、因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法。在确定可调因子的基本价格指数时，所选择的基准日期是指()。

A.投标截止期前28天

B.投标截止期前42天

C.开工日期前28天

D.开工日期前42天

【答案】：A60、关于设计概算的调整，下列说法正确的是（）。

A.若设计概算已通过批准，则不得调整

B.一个工程可多次调整设计概算

C.因项目建设期价格大幅上涨，可以向国家发展改革委申请调整概算

D.地质条件发生重大变化，不允许调整概算

【答案】：C61、在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及费用标准的是（）。

A.施工定额

B.预算定额

C.概算定额

D.概算指标

【答案】：B62、建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算曰期为（）。

A.提交竣工结算文件之曰

B.确认竣工结算文件之曰

C.竣工猃收合格之曰

D.工程实际交付之曰

【答案】：D63、（2018年真题）某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。

A.10000万元、300万元、0万元

B.9600万元、700万元、0万元

C.9500万元、300万元、500万元

D.9100万元、700万元、500万元

【答案】：C64、工程定额按定额的编制程序和用途分类，可分为（）。

A.施工定额、预算定额、概算定额、投资估算指标、概算指标

B.建筑工程定额、安装工程定额

C.劳动消耗定额、机具消耗定额、材料消耗定额

D.全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额

【答案】：A65、下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（）

A.人工费

B.燃料费

C.检测软件费

D.校验费

【答案】：D66、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是（）。

A.企业定额

B.国家、地区或行业定额

C.常规的施工组织设计

D.投标人拟定的施工组织设计方案

【答案】：B67、在建设地区选择时，应尽可能靠近原料产地的项目是（）。

A.能耗高的项目

B.技术密集型的建设项目

C.农产品、矿产品的初步加工项目

D.劳动密集型的建设项目

【答案】：C68、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）。

A.结构面积系数越大，设计方面越经济

B.房间平均面积越大，结构面积系数越小

C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关

D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关

【答案】：B69、（2020年真题）某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min，15min、8min、12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10km的台班产量定额为（）10m3/台班。

A.8

B.10.91

C.12

D.16.36

【答案】：C70、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是（）

A.招标工程量清单由分部分项工程项目清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目和税金项目清单组成

B.已标价工程量清单是招标文件的组成部分

C.在招标人同意的情况下，招标工程量清单可以由投标人自行编制

D.招标工程量清单的准确性和完整性由编制人负责

【答案】：A71、关于工程量清单计价适应范围，下列说法正确的是（）。

A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量***

B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清***

C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必***

D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定

【答案】：D72、工程延误期间，因国家法律、行政法发生变化引起工程造价变化的，则（）。

A.承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整

B.发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整

C.不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整

D.无论何种情况，合同价款均应予调整

【答案】：C73、下列关于安全文明施工费价款支付，说法正确的是（）。

A.发包人应在工程开工后的30天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%

B.发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%

C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以停止施工

D.发包人在付款期满后未支付的，若发生安全事故，发包人不承担连带责任

【答案】：B74、在施工合同履行期间由于不可抗力造成的损失中，应由发包人承担的是（）。

A.因工程损害导致的第三方人员伤亡

B.因工程损害导致的承包人人员伤亡

C.承包人的施工机械设备损坏

D.承包人的停工损失

【答案】：A75、按照国外建筑安装工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是（）。

A.工人招聘解雇费

B.施工用水、用电费

C.临时设施费

D.驻工地工程师现场办公室及所需设备费用

【答案】：A76、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（）。

A.动力供应费

B.燃料运入费

C.产品运出费

D.建材运输费

【答案】：D77、（2021年真题）某生产性建设项目的工程费用15000万元，设备费用5000万元，工程建设其他费用3000万元，预备费1000万元，建设期利息1000万元，铺底流动资金500万元。该项目工程造价为（）万元。

A.19000

B.20000

C.25000

D.25500

【答案】：B78、（2013年真题）关于规费的计算，下列说法正确的是（）。

A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用

B.规费由社会保险费和工程排污费组成

C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成

D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成

【答案】：C79、关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）。

A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价

B.在招标文件中可以不公开最高投标限价

C.最高投标限价与标底的本质是相同的

D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价

【答案】：D80、在施工过程中，工序的特点是（）。

A.劳动者.劳动对象.劳动工具均不变

B.劳动者.劳动对象不变，劳动工具变换

C.劳动对象.劳动工具不变，劳动者变化

D.劳动者.劳动对象.劳动工具均变换

【答案】：A81、（2019年真题）在进行建设场址多方案全寿命周期技术经济分析时，应计入项目投产后生产经营费用的是（）。

A.拆迁补偿费

B.生活设施费

C.动力设施费

D.原材料运输费

【答案】：D82、在进口设备原价的组成中，属于进口从属费用的是（）。

A.货价

B.国际运费

C.运输保险费

D.外贸手续费

【答案】：D83、根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，建设投资由()三项费用构成。

A.工程费用、建设期利息、预备费

B.建设费用、建设期利息、流动资金

C.工程费用、工程建设其他费用、预备费

D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用

【答案】：C84、关于新增资产价值的确定，下列说法错误的是（）。

A.新增固定资产价值是以价值形态表示的固定资产投资最终成果的综合性指标

B.新增固定资产价值的计算对象是独立发挥生产能力的单项工程

C.建筑工程设计费按建筑工程造价比例进行共同费用的分摊

D.专利权的转让价格按成本估价

【答案】：D85、根据《建设工程价款结算暂行办法》，下列关于工程进度款支付的表述，正确的是（）。

A.发包人应自收到承包人提交的已完工程量报告之日起，21无内核实

B.发包人应在核实工程量报告前2天通知承包人，由承包人提供条件并派人参加核实

C.根据确定的工程计量结果，发包人应自行支付工程进度款

D.发包人支付的工程进度款，应不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%

【答案】：D86、根据我国现行合同条款，在合同履，过程中，承包人发现有变更情况的，可向监理人提出（）

A.变更指示

B.变更意向书

C.变更建议书

D.变更报价书

【答案】：C87、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。

A.到岸价=离岸价+运输保险费

B.到岸价=离岸价+进口从属费

C.到岸价=运费在内价+运输保险费

D.到岸价=运输在内费+进口从属费

【答案】：C88、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是()。

A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门

B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留2%的保证金

C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务

D.缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人

【答案】：A89、根据《标准施工招标文件》，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是()。

A.发包人要求承包人提前竣工

B.发包人要求向承包人提前交付工程设备

C.承包人遇到不利物质条件

D.承包人遇到异常恶劣的气候条件

【答案】：C90、在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述的是（）。

A.工程结构

B.使用材质

C.工程内容

D.安装位置

【答案】：C91、民用建设项目中，小区规划设计的核心问题是（）。

A.提高结构面积系数

B.增大居住建筑面积密度

C.总平面设计要合理

D.提高土地利用率

【答案】：D92、（2021年真题）某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t，含税（适用增值税率9%）运杂费为30元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%。该材料的预算单价（不含税）为（）元/t。

A.480.93

B.488.94

C.551.36

D.632.17

【答案】：B93、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（）。

A.标高金分析首先应对风险进行评估

B.标高金分析应进行价值增值分析

C.标高金中不包括利润和风险费

D.标高金中的管理费主要指公司本部费用

【答案】：B94、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为800万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为150万元，价差预备费为100万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。

A.2620

B.2750

C.2980

D.3480

【答案】：B95、基本预备费的计算基数为（）。

A.工程费用

B.设备工器具购置费

C.工程费用+工程建设其他费用

D.建筑安装工程费

【答案】：C96、“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。”这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则。

A.标准化

B.有效性

C.定量化

D.高效处理

【答案】：B97、编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（）

A.待冲基建支出

B.项目资本公积

C.应付工资及福利费

D.转出投资

【答案】：D98、下列财务评价指标中，属于融资后盈利能力分析的指标是()。

A.项目总投资收益率

B.项目投资回收期

C.项目投资财务净现值

D.项目投资财务内部收益率

【答案】：A99、某项目建设期为3年，第一、二年贷款各2000万元，第三年贷款1000万元，贷款年内均衡发放，年利率为10%，建设期内只计息不付息。该项目第三年建设期利息为（）万元。

A.491

B.591

C.410

D.1010

【答案】：A100、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。

A.项目建议书阶段的投资估算是项目投资决策的重要依据

B.可行性研究阶段的投资估算是编制项目规划、确定建设规模的参考依据

C.投资估算是建设工程设计招标的重要依据

D.投资估算是控制最高投标限价的主要依据

【答案】：C101、在工程项目招投标过程中，关于标底说法错误的是（）。

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底

C.招标人可以设定最高投标限价

D.招标人可以设定最低投标限价

【答案】：D102、在招标工程量清单编制的准备工作中，初步研究阶段主要完成的工程内容包括（）。

A.现场踏勘

B.拟定常规的施工组织设计

C.确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价

D.估算整体工程量

【答案】：C103、（2014年真题）关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。

A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担

B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款

C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整

D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加

【答案】：B104、（2017年真题）关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。

A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的3%

B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金

C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%

D.质量保证金的返还期限一般为2年

【答案】：B105、下列对于K周从低到高排序正确的是（）。

A.圆形、矩形、L形、T形

B.圆形、正方形、矩形、L形

C.矩形、正方形、T形、L形

D.矩形、长方形、L形、T形

【答案】：B106、（2020年真题）下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）。

A.施工定额

B.预算定额

C.概算定额

D.概算指标

【答案】：A107、乙级工程招标代理机构所能承担的工程招标代理业务限额是，工程总投资()万元人民币以下。

A.3000

B.5000

C.6000

D.10000

【答案】：D108、（2019年真题）工作日写实法测定的数据显示，完成10m3某现浇混凝土工程基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间，不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%。则该混凝土工程的时间定额是（）工日/10m3。

A.1.44

B.1.45

C.1.56

D.1.64

【答案】：B109、（2017年真题）其施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：

A.1500

B.2500

C.4500

D.5500

【答案】：C110、某分项工程招标工程量清单数量为3600m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为500元/m2，投标报价为400元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。

A.120.00

B.114.75

C.168.00

D.207.00

【答案】：A111、就国际贸易的各种交易价格而言，以下各种价格中费用划分与风险转移分界点相一致的是（）。

A.离岸价格

B.运费在内价

C.到岸价格

D.抵岸价格

【答案】：A112、（2012年真题）在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模板及支架费项目，应在清单中列明（）。

A.项目编码

B.计算基础

C.取费费率

D.工作内容

【答案】：A113、对于国有资金投资的建设工程，受发包人委托对竣工结算文件进行审核的单位是（）

A.工程造价咨询机构

B.工程设计单位

C.工程造价管理机构

D.工程监理单位

【答案】：A114、招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在在投标截止时间（）天内发出。

A.7

B.10

C.14

D.15

【答案】：D115、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）。

A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）×消费税税率

B.银行财务费=到岸价格（CIF）×人民币外汇汇率×银行财务费率

C.运输保险费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×保险费率

D.外贸手续费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×外贸手续费率

【答案】：A116、包工包料工程的预付款的支付金额一般为签约合同价（扣除暂列金额）的（）

A.10％～20％

B.10％～30％

C.20％～30％

D.20％～40％

【答案】：B117、已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（）m3。

A.0.250

B.0.253

C.0.241

D.0.243

【答案】：A118、下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是（）

A.设备原价x设备安装费率（％）

B.重量（体积、面积）x单位重量（体积、面积）安装费率指标

C.设备原价x材料占设备费百分比x材料安装费率（％）

D.安装工程功能总量x功能单位安装工程费指标

【答案】：B119、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是()。

A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑

B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述

C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位

D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码

【答案】：A120、下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（）。

A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费

B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%

C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付

D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任

【答案】：D121、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。

A.脚手架费

B.临时设施费

C.二次搬运费

D.非夜间施工照明

【答案】：B122、某项目共需贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第2年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（）万元。

A.50.0

B.51.5

C.71.5

D.66.50

【答案】：C123、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程计量，下列说法中正确的是（）。

A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量

B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量

C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量

D.总价合同应按实际完成的工程量计算

【答案】：A124、关于建设工程总承包合同价款的支付，下列说法正确的是（）。

A.预付款扣完后，由于工程尚未竣工，发包人可以不退还预付款保函

B.未约定预付款保函的，发包人在合同生效后规定时间内向承包人支付预付款金额

C.发包人延误付款，应自延误之日起按同期存款利率向承包人支付延期付款利息

D.发包人延误付款的，承包人有权直接暂停施工

【答案】：B125、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（）。

A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费.材料费.机械费及试运转费

B.一次场外运费应包括运输.装卸.辅助材料和回程等费用

C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价

D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费

【答案】：C126、当单层建筑物檐口高度超过（）m，可计算超高施工增加费。

A.15

B.17

C.18

D.20

【答案】：D127、根据《建设工程工程量清单计价规范》，一般情况下编制招标控制价采用的材料优先选用（）。

A.招标人的材料供应商提供的材料单价

B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值

C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价

D.当时当地市场的材料单价

【答案】：C128、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。

A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长

B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿

C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿

D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任

【答案】：B129、FIDK合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/工日。在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日，在主体工程施工期间，因重大公共活动政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为（）。

A.4天；750元

B.4天；450无

C.4天；0元

D.2天;0元

【答案】：C130、通过计时观察资料得知：人工挖三类土1m3的基本工作时间为7小时，辅助工作时间占工序作业时间的2%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、18%。则该人工挖三类土的时间定额是（）工日/m3。

A.1.16

B.1.14

C.0.94

D.0.875

【答案】：A131、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为()。

A.开始发放招标文件之日

B.投标人提交投标文件之日

C.投标人提交投标文件截止之日

D.停止发放招标文件之日

【答案】：C132、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建[2016]503)的规定，基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，建设单位应在()内完成竣工财务决算编制工作。

A.2个月

B.3个月

C.75天

D.100天

【答案】：B133、（2017年真题）对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。

A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低

B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济

C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价

D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加

【答案】：B134、工料单价不包括（）。

A.人工费

B.材料费

C.机具使用费

D.企业管理费

【答案】：D135、已知某项目各项财务基础数据中，总成本费用为1000万元（其中营业费用为200万元），其中折旧费200万元，摊销费50万元，修理费100万元，人工工资及福利费80万元，利息为20万元，若营业费用中折旧费、摊销费、修理费、人工工资及福利费均为各项费用总额的20%，产成品的年周转次数为10次，则该项目流动资金估算中的产成品为（）万元。

A.58

B.73

C.60

D.61.6

【答案】：D136、根据国外建筑安装工程费用的构成，材料价格的预涨费一般计入（）。

A.直接工程费

B.开办费

C.不可预见费

D.管理费

【答案】：A137、某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/t，2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t，则该月钢筋结算价格为（）元/t。

A.5233

B.5505

C.5600

D.5700

【答案】：D138、关于开工和合同工期的说法中，符合《标准施工招标文件》合同条款要求的是()。

A.承包人应在监理人发出开工通知后的次日开工

B.合同工期自监理人发出开工通知后的次日起计算

C.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知

D.监理人可自行决定何时发出开工通知

【答案】：C139、某土方施工机械一次循环的正常时间为2.0min，每循环工作一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8h，机械正常利用系数为0.85。则该土方施工机械的产量定额为（）m3/台班。

A.15.0

B.102.0

C.120.0

D.141.2

【答案】：B140、（2019年真题）关于预付款担保的说法，正确的是（）。

A.预付款担保的形式必须为银行保函

B.预付款担保的担保金额必须高于预付款

C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变

D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效

【答案】：D141、建设项目场地准备费是指为使工程项目的建设场地达到开工条件，由（）组织进行的场地平整等准备工作而发生的费用。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.总承包单位

【答案】：A142、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》GF-2011-0126，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权()。

A.停止当期结算

B.自行调整付款计划表

C.与承包人商定减少当期付款额

D.与承包人协商抵减合同总额

【答案】：C143、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，外购配套件费2万，利润率为10%，增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（）万元。

A.3.15

B.3.41

C.4.11

D.4.12

【答案】：B144、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，检验试验费应计入（）。

A.人工费

B.材料费

C.企业管理费

D.措施费

【答案】：C145、投标报价过程中，确定分部分项工程和单价措施项目综合单价时，确定计算基础主要的工作内容是（）。

A.确定消耗量指标和生产要素单价

B.分析清单项目的工程内容

C.计算工程内容的工程数量

D.计算清单单位含量

【答案】：A146、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。

A.土地补偿费

B.青苗补偿费

C.地上附着物补偿费

D.安置补助费

【答案】：D147、关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是（）。

A.因国家法律法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定共同承担

B.因国家法律法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定由承包人承担

C.如果有关价格(如人工、材料和工程设备等价格)的变化已经包含在物阶波动事件的调价公式中，则不再予以考虑

D.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日

【答案】：C148、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）。

A.单独列项的增值税

B.材料价格预涨费

C.周转材料摊销费

D.各种现场用水、用电费

【答案】：B149、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（）万元。

A.260

B.486.6

C.346.3

D.680.0

【答案】：C150、我国多年来常用于编制企业定额的专业测定方法是（）

A.定额修正法

B.经验统计法

C.现场观察测定法

D.理论计算法

【答案】：C151、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是（）。

A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价

B.保险费，按当地工人保险费标准计算

C.施工机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费

D.分包费列入直接费中，应适当加入对分包商管理费

【答案】：D152、根据《建筑工程安全保护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号），下列措施项目中，应列入安全措施项目的是()。

A.现场防火

B.垂直方向交叉作业保护

C.安全警示标志

D.现场围挡

【答案】：B153、（2020年真题）采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（）。

A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣

B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣

C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行

D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行

【答案】：C154、下列关于竣工决算的说法，正确的是（）。

A.竣工财务决算是正确核定项目资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，但并不是办理资产移交和产权登记的依据

B.项目需预留尾工工程的，尾工工程投资不得超过批准的项目概算总投资的10%

C.基本建设项目交付使用资产总表反映建设项目建成后新增固定资产.流动资产.无形资产和其他资产价值的情况和价值

D.在竣工财务决算报表中，建筑安装工程投资支出.设备工器具投资支出.待摊投资支出和其他投资支出构成建设项目的建设成本

【答案】：D155、下列施工工作时间分类中，与劳动条件、劳动强度有关的必需消耗时间是（）。

A.施工本身造成的停工时间

B.休息时间

C.非施工本身造成的停工时间

D.准备与结束工作时间

【答案】：B156、对分包人询价应注意的内容不包括（）

A.分包标函是否完整

B.分包工程单价所包含的内容

C.质量保证措施

D.分包人资质

【答案】：D157、（2021年真题）下列有关质量保证金说法正确的是（）。

A.无论是否提供质量保证金履函，都应提交质量保证金

B.政府性投资建设项目，质量保证金预留在主管部门

C.社会性资本的质量保证金应预留在发包方

D.发包人被撤销的，质量保证金应随建设工程一起移交给使用方

【答案】：D158、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入（）。

A.人工费

B.材料费

C.管理费

D.暂定金额

【答案】：C159、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。

A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的

B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的

C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的

D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

【答案】：A160、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）。

A.矩形→正方形→T形→L形

B.L.形→T形→矩形→正方形

C.正方形→矩形→T形→L形

D.T形→L形→正方形→矩形

【答案】：C161、关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是（）

A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%

B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以內

C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以內

D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以內

【答案】：C162、某政府投资项目已批准的投资估算为8000万元，其总概算投资为9000万元，则概算审查处理办法应是（）。

A.查明原因，调减至8000万元以内

B.对超投资估算部分，童新上报审批

C.查明原因，重新上报审批

D.如确实需要，即可直接作为预算控制依据

【答案】：C163、生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利息为1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为（）万元。

A.19000

B.20000

C.25000

D.20500

【答案】：B164、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中错误的是（）。

A.不属于依法必须招标的材料，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后取代暂估价

B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价

C.属于依法必须招标的专业工程，由发包人作为专业工程的招标人

D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等条件下优先选择承包人中标

【答案】：C165、甲建筑公司承包A市某商品住宅大楼，工程含税造价为1100万元。甲公司将其中的门窗工程分包给乙公司，门窗工程含税造价90万元。甲公司应缴纳的城市维护建设税和教育费附加的税（费）率分别是7%、3%，则甲公司应缴纳的营业税额为()万元。

A.29.30

B.30.30

C.31.33

D.34.13

【答案】：B166、根据已知的同类建设项目主要生产工艺设备占整个建设项目的投资比例，先逐项估算出拟建项目主要生产工艺设备投资，再按比例估算拟建项目的静态投资，这种估算方法称（）。

A.设备系数法

B.主体专业系数法

C.朗格系数法

D.比例估算法

【答案】：D167、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致

B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致

C.投标文件未经投标单位盖意和单位负责人签字

D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的

【答案】：C168、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。

A.10000万元、300万元、0万元

B.9600万元、700万元、0万元

C.9500万元、300万元、500万元

D.9100万元、700万元，500万元

【答案】：C169、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期内缺陷（）。

A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷的，发包人应负责

B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭掼坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止

C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费验费用

D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相应的合理利润

【答案】：B170、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（）。

A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整

B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额.暂估价的合同总金额

C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算

D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款

【答案】：D171、经初步评审后，下列属于评标委员会应当否决投标人投标情形的是（）

A.投标联合体没有提交共同协议

B.投标文件的大小写金额不一致

C.投标文件只有投标单位盖章无单位负责人签字

D.同一投标人提交了两个不同的投标文件

【答案】：A172、下列有关国产非标准设备原价的计算，正确的是（）。

A.材料费＝材料总重量×（1＋加工损耗系数）×每吨材料综合价

B.材料费＝材料净重量×（1＋加工损耗系数）×每吨材料综合价

C.材料费＝材料净重量×（1－加工损耗系数）×每吨材料综合价

D.材料费＝材料总重量×（1－加工损耗系数）×每吨材料综合价

【答案】：B173、当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差超过15％的，且该变化引起措施项目相应发生变化的，下列表述中正确的是（）。

A.如该措施项目是按单价方式计价，工程量增加的，措施项目费调减

B.如该措施项目是按单价方式计价，工程量减少的，措施项目费调增

C.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，措施项目费调减

D.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，措施项目费调增

【答案】：D174、关于联合体投标，下列说法中正确的是（）。

A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人

D.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同

【答案】：C175、合同价款纠纷调解过程中，如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书，而任一方在收到调解书后（）天内，均未发出表示异议的通知，则调解书对发承包双方均具有约束力。

A.20

B.25

C.28

D.30

【答案】：C176、工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是()

A.不能获得补偿

B.延长工期、合理利润

C.延长工期、增加费用

D.延长工期、增加费用、合理利润

【答案】：D177、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3混凝土柱工程量需消耗10.5m3的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差系数为10%，则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机（）台班。

A.0.206

B.0.196

C.0.157

D.0.226

【答案】：D178、下列费用中，不属于施工机械台班单价费用组成的是（）

A.检修费

B.维护费

C.人工费

D.租赁费

【答案】：D179、在建设工程造价构成中，大型机械设备进出场及安拆费属于（）。

A.措施项目费

B.固定资产使用费

C.企业管理费

D.二次搬运费

【答案】：A180、根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（）。

A.实际分项工程量变化大于15%

B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%

C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2%

D.该部分工程量变更导致直接费受到损失

【答案】：B181、下列施工机械的费用项目中，不能计入施工机械台班单价的是()。

A.施工机械年检费

B.小型施工机械安装费

C.定期保养所用辅料费

D.机上司机劳动保险费

【答案】：D182、编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价的是（）。

A.劳动保险费

B.总承包服务费

C.安全文明施工费

D.现场签证费

【答案】：C183、关于缺陷责任期内的工程维修及费用承担，下列说法中正确的是(）。

A.不可抗力造成的缺陷，发包人负责维修，从质量保证金中扣除费用

B.承包人造成的缺陷，承包人负责维修并承担费用后，可免除对工程的—般损失赔偿责任

C.发承包双方对缺陷责任有争议的，按质量监督机构的鉴定结论，由责任方承担维修费，另一方承担鉴定费

D.承包人造成工程无法使用而需要再次检验、修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期

【答案】：D184、某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别30000W、20000W、10000W。若基本预备费率5%，则基本预备费（）。

A.1500W

B.2000W

C.2500W

D.3000W

【答案】：D185、在概算指标编制时，关于不同类型工程应选取的计算单位，下列说法中符合要求的是()。

A.安装工程以占设备购置费的百分比表示

B.建筑工程以综合生产能力的单位投资表示

C.构筑物以每立方米的投资表示

D.建设项目以实用功能的单位投资表示

【答案】：A186、在用起扣点计算公式T=P－M/N确定起扣时间和扣回比例时，计算公式中的M通常是指（）。

A.起扣点

B.承包工程合同总额

C.工程预付款总额

D.主要材料及构件所占比重

【答案】：C187、某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。

A.29.79

B.32.60

C.36.00

D.39.27

【答案】：C188、根据我国现行建筑安装工程费用的组成，下列属于规费的是（）。

A.环境保护费

B.生育保险费

C.财务保险费

D.文明施工费

【答案】：B189、下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（）。

A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用

B.为项目提供设计参数所进行的试验费

C.为项目验证设计参数所进行的试验费

D.按设计规定在施工中必须进行的试验、验证所需费用

【答案】：A190、（2021年真题）当初步设计深度不够，设备清单不完善，只有主体设备或仅有成套设备重量时，编制设备安装工程概算应采用的方法是（）。

A.预算单价法

B.扩大单价法

C.设备价值法

D.综合吨位指标法

【答案】：B191、某拟建项目，建筑安装工程费为11.2亿元，设备及工器具购置费为33.6亿元，工程建设其他费为8.4亿元，建设单位管理费为3亿元，基本预备费费率为5%，则拟建项目基本预备费为（）亿元。

A.0.56

B.2.24

C.2.66

D.2.81

【答案】：C192、企业为生产产品和提供劳务而支出的各项间接费用属（）。

A.管理费用

B.营业费用

C.制造费用

D.财务费用

【答案】：C193、根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》，措施项目清单的编制依据不包括（）。

A.施工现场情况

B.常规施工方案

C.拟定的招标文件

D.施工组织设计

【答案】：D194、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是()。

A.已完工程及设备保护

B.大型机械设备进出场及安拆

C.安全文明施工

D.混凝土、钢筋混凝土模板

【答案】：D195、（2020年真题）关于概算定额，下列说法正确的是（）。

A.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准

B.是施工定额的综合与扩大

C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似

D.定额水平体现平均先进水平

【答案】：A196、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元。

A.1820

B.2470

C.2820

D.3470

【答案】：B197、已知某进口设备FOB价为500万元，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%，若该进口设备抵岸价为717.1万元，则该进口设备的到岸价为（）万元。

A.500

B.550

C.557

D.613

【答案】：B198、（2018年真题）国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。

A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴

B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费

C.按当地市场预测的工资预涨费

D.按当地工人保险费标准计算的保险费

【答案】：D199、关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（）。

A.采用固定总价合同的，暂列金额不得调整

B.采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整

C.规费应按县级建设主管部门规定的费率计算

D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算

【答案】：D200、在建设项目经济费用和效益分析时，测定社会折现率应考虑的因素是()。

A.通货膨胀因素

B.社会成员的费用效益

C.投资效益水平

D.影子汇率

【答案】：C201、预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示，根据表中内容，项目具有财务生存能力的正确判断是()。

A.因④合计为正，故项目具有财务生存能力

B.因第1年④不为负，故项目第1年具有财务生存能力

C.因第3年③大于②，故项目第3年具有财务生存能力

D.因第4年④为负，故项目第4年不具有财务生存能力

【答案】：A202、根据《建设工程工程量清单计价规范》(CB50500-2008)，关于索赔时限规定的说法，错误的是()。

A.承包人应在确认引起索赔事件发生后28天内向发包人发出索赔通知

B.承包人应在确认引起索赔事件发生后42天内向发包人递交一份详细的索赔报告

C.对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后42天内，递交一份最终索赔报告

D.发包人在收到最终索赔报告的28天内未作答复即视为该索赔报告已经认可

【答案】：C203、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。

A.工程计价的基本原理就在于工程项目的划分和工程量的计算

B.工程量计算规则主要指各专业工程量计算规范附录中规定的计算规则

C.编制工程概算预算时，主要是按照清单工程量计算规范规定的清单项目进行划分

D.工料单价仅包括人工.材料.机具使用费，是各种人工消耗量.各种材料消耗量.各类施工机具台班消耗量与其相应单价的乘积

【答案】：D204、（2021年真题）出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每次工作循环中，运料、装料、搅拌、卸料、不可避免的中断时间分别为5min、1min、3min、1min、5min，若机械时间利用系数为0.8，则该机械台班产量定额为（）。

A.5.12m3/台班

B.1.30m3/台班

C.7.68m3/台班

D.1.95m3/台班