2024工程建设施工合同示范文本GF

2024工程建设施工合同示范文本GF合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主为进行某项工程建设，需要委托施工方进行施工；2.施工方愿意接受业主的委托，为业主完成相应的工程建设；第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本合同的价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括：__________2.3合同价格支付方式：__________第三条合同工期3.1合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。3.2施工方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前__________天向业主提出延期申请，延期天数不得超过__________天。第四条施工方的义务4.1施工方应按照约定的工程内容、工程规模、工程质量和工期要求，完成工程建设。4.2施工方应严格按照国家及地方有关工程建设的规定和标准进行施工，确保工程质量。4.3施工方应保证工程安全，防止事故的发生，确保人员安全。4.4施工方应遵守环保规定，做好施工现场的环保工作。4.5施工方应按照约定的时间、数量和质量要求，向业主提供相应的工程资料。第五条业主的义务5.1业主应按照约定的时间向施工方支付合同价款。5.2业主应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。5.3业主应协助施工方办理工程所需的各项手续。5.4业主应对施工方施工过程中的问题提供必要的解释和澄清。第六条违约责任6.1施工方如未按照约定的工程内容、工程规模、工程质量和工期要求完成工程建设，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金为合同价款的__________%。6.2业主如未按照约定的时间向施工方支付合同价款，应承担违约责任，向施工方支付违约金，违约金为合同价款的__________%。6.3双方如因不可抗力导致不能履行合同，应根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。7.2双方应遵守国家相关法律法规，履行合同义务，维护双方合法权益。第八条其他约定8.1合同的签订、修改、解除、终止和解除后的处理，均应符合国家及地方有关法律法规的规定。8.2双方应严格保密合同内容及与合同有关的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字）：__________乙方（签字）：__________日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单4.材料和设备的技术规格书5.施工合同的补充协议6.工程质量保修书7.安全生产责任书8.环境保护协议9.工程变更单10.工程索赔文件二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的工程内容、工程规模、工程质量和工期要求完成工程建设，视为违约。2.业主未按照约定的时间向施工方支付合同价款，视为违约。3.双方未履行合同义务，导致合同无法履行，视为违约。4.双方在合同履行过程中，泄露对方商业秘密，视为违约。5.双方未遵守国家相关法律法规，履行合同义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主。2.乙方：指合同中的施工方。3.工程内容：指合同约定的施工项目。4.工程规模：指合同约定的工程的大小和范围。5.工程质量：指合同约定的工程的质量标准。6.工期：指合同约定的工程完成的时间。7.合同价款：指合同约定的乙方应得的报酬。8.违约金：指违约方应支付给对方的经济赔偿。9.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照合同约定，计算延误天数，根据违约金条款向施工方收取违约金。2.工程质量问题：解决办法：要求施工方按照工程质量保修书约定，进行整改或修复，并支付相应的费用。3.材料和设备不符合技术规格：解决办法：要求施工方更换符合技术规格的材料和设备，并承担由此产生的费用。4.合同价款支付争议：解决办法：按照合同约定的支付方式和时间，进行支付，如有争议，可通过协商或法律途径解决。5.工程变更：解决办法：双方协商一致后，签订工程变更单，明确变更内容和价款。6.工程索赔：解决办法：按照合同约定的索赔条款，提交索赔文件，双方协商解决或通过法律途径解决。五、所有应用