二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前预测试卷三

二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前预测试卷三[单选题]1.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间()提出。A.3日前B.10日前C.15日前D.20日前（江南博哥）正确答案：B参考解析：潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。[单选题]2.关于建设工程总分包责任说法正确的是()。A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带任B.分包工程出现质量问题，建设单位仅能要求分包单位承担责任C.经建设单位同意分包的工程，总承包单位对分包工程的质量可以不承担责任D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应责任正确答案：A参考解析：BD选项错误：总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任C选项错误：总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。[单选题]3.建设单位申请领取施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足()。A.施工图设计文件已按规定审查合格B.建设单位的要求C.城市规划的要求D.施工质量和施工安全的要求正确答案：A参考解析：本题考查的是申请主体和法定批准条件，为一般考点。有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格。施工图设计文件审查机构应当对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。县级以上人民政府交通运输等有关部门应当按照职责对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。所以A正确。[单选题]4.建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。A.建筑节能合格B.建筑节能达标C.竣工验收合格D.能耗验收合格正确答案：C参考解析：本题考查的知识点为建筑工程节能验收建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。[单选题]5.施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿决定，欲进行复议，应从企业知道该具体行政行为之日起()天内提出行政复议申请。A.15B.30C.45D.60正确答案：D参考解析：本题考查的知识点为行政复议申请公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但法律规定的申请期限超过60日的除外。[单选题]6.建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。对建设资金到位要求是()。A.不少于工程合同价的30%B.应提交建设资金已经落实承诺书C.不少于工程合同价的60%D.不少于工程合同价的80%正确答案：B参考解析：本题考查的是施工许可证的申请条件，为一般考点。《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；（3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；（4）已经确定施工企业；（5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格；（6）有保证工程质量和安全的具体措施。这里对资金到位比例没有具体要求，所以正确选项是B。[单选题]7.某建设工程设计文件中规定采用的新技术，既没有国家技术标准，又可能影响建设工程质量和安全，则该新技术可以合法采用的前提不包括()。A.由国家认可的检测机构进行试验、论证B.由国家认可的检测机构出具检测报告C.经国务院有关主管部门审定D.经省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定正确答案：C参考解析：本题考查的知识点为工程建设强制性标准的实施管理建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。据此，该新技术可以合法采用的前提条件包括A、B、D。故据题意，正确的答案为C。[单选题]8.某工程建设过程中，业主由于经营不善倒闭，则()。A.承包商将不能获得工程款，因为“债因当事人死亡而解除”B.承包商依然可以向法院起诉，要求取得工程价款C.承包商有权将在建工程拍卖并从所取得的价款中取回自己应得的工程款D.承包商可以将在建工程提存，如果业主不能支付工程款，则在建工程归国家所有正确答案：B参考解析：《民法典》规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。“债因当事人死亡而解除”仅指具有人身性质的合同之债；C项，承包商不能拍卖，应由法院拍卖。因此，选项B正确。[单选题]9.设计单位在编制设计文件时，应结合实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位制定()提供技术保障。A.安全防护措施B.安全操作规程C.施工方案D.专项施工方案正确答案：A参考解析：本题是一道关于设计单位的安全责任根据《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，对防范生产安全事故提出指导意见。故选择A。[单选题]10.根据《标准化法》规定，下列关于强制性国家标准的批准发布主体说法正确的是()。A.国务院工程建设行政主管部门B.国务院标准化行政主管部门C.国务院或国务院授权部门D.国务院发展改革主管部门正确答案：C参考解析：本题考查的知识点为工程建设国家标准的批准发布和编号《标准化法》规定，强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。强制性标准文本应当免费向社会公开。国家推动免费向社会公开推荐性标准文本。[单选题]11.甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，第三名仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生了三种不同意见，仲裁庭应当()作出裁决。A.提请仲裁委员会主任B.按首席仲裁员的意见C.提请仲裁委员会D.按多数仲裁员的意见正确答案：B参考解析：本题考查的知识点为仲裁裁决裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。[单选题]12.下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是()。A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训正确答案：A参考解析：选项A正确；选项B错误，应该是配备专职的安全生产管理人员；选项C错误，有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；选项D错误，管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训。[单选题]13.根据有关标准管理的规定，对需要在全国工程建设行业范围内统一的工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等的质量要求，可以制定工程建设()。A.国家标准和行业标准B.国家标准或行业标准C.行业标准和地方标准D.行业标准和企业标准正确答案：B参考解析：本题考查的知识点为工程建设行业标准。《工程建设国家标准管理办法》第2条规定：“对需要在全国范围内统一的下列技术要求，应当制定国家标准：（一）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的质量要求；……。”《标准化法》规定，对没有推荐性国家标准、需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案。显然，地方标准和企业标准不能作为全国全行业的统一要求，故选项C、D错误。又由于“行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止。”选项B的表达相对于选项A更合规，故正确答案为B。[单选题]14.某施工工地起重机倒塌，造成3人死亡7人受伤，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故的等级属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故正确答案：C参考解析：较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。这里所称的“以上”包括本数。因此，造成3人死亡7人受伤的事故属于较大事故。[单选题]15.企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，有关部门应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过()个月。A.3B.6C.9D.12正确答案：A参考解析：本题考查的是企业资质证书的撤回、撤销和注销，为重要考点。企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月；企业整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，资质许可机关可以撤回其建筑业企业资质证书。故A正确。[单选题]16.根据《劳动合同法》，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同的情形是()。A.在试用期内迟到早退，不符合录用条件B.因盗窃罪被判刑C.在外出执行任务时负伤，失去左腿D.非工作时间酗酒摔伤，治疗后不能从事原工作也拒不从事单位另行安排的工作正确答案：D参考解析：本题考查的是劳动合同的履行、变更、解除和终止，为一般考点。《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；D正确。（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。[单选题]17.关于物权的设立的说法正确的是()。A.不动产的物权自合同生效时发生效力B.动产物权的设立和转移，自交付时发生效力C.不动产物权的合同在签订后，如果不动产交易没有进行登记，则合同无效D.船舶、航空器的物权，自登记时发生效力正确答案：B参考解析：选项A错误，不动产物权自登记时发生效力。选项B正确，动产物权的设立和转移，自交付时发生效力选项C错误，不动产物权交易没有进行登记，物权没有设立，但不影响合同的效力。选项D错误，船舶、航空器的物权自合同成立时发生效力。[单选题]18.关于施工单位的安全生产责任的说法，错误的是()。A.生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责B.生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责C.工程项目实行总承包的，总承包企业应当与分包企业签订安全生产协议，明确双方安全生产责任D.建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人组成正确答案：D参考解析：建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成[单选题]19.关于法的效力层级，下列表述中错误的是()。A.宪法至上B.新法优于旧法C.特别法优于一般法D.一般法优于特别法正确答案：D参考解析：我国法的效力层级是：宪法至上、上位法优于下位法、特别法优于一般法、新法优于旧法等。选项A、B、C正确。[单选题]20.保证合同的签订人为()。A.债权人与保证人B.债权人与债务人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人正确答案：A参考解析：本题考查的在知识点为保证合同的概念与特征。保证人和债权人需要订立书面保证合同。[单选题]21.根据《招标投标法实施条例》，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于()日。A.3B.5C.7D.10正确答案：B参考解析：本题考查的知识点为对资格预审文件、招标文件的要求招标人应当按照资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售资格预审文件或者招标文件。资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。[单选题]22.《刑法》及《刑法修正案》规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，情节特别恶劣的，处()有期徒刑。A.1年以下B.1年～3年C.3年～5年D.5年以上正确答案：D参考解析：本题考查的知识点为强令、组织他人违章冒险作业罪《刑法》第134条第2款规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。[单选题]23.用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立()。A.书面劳动合同B.固定期限劳动合同C.无固定期限劳动合同D.以完成一定任务为期限的劳动合同正确答案：C参考解析：用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。[单选题]24.承包人以欺诈手段，使发包人在违背真实意思的情况下订立了施工合同，则发包人有权请求()予以撤销。A.建设行政主管部门B.仲裁机构或建设行政主管部门C.人民法院或建设行政主管部门D.人民法院或仲裁机构正确答案：D参考解析：本题考查的是合同的效力，为重要考点。一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。所以D正确。[单选题]25.关于生产安全事故的说法，正确的有()。A.事故等级划分包括死亡、重伤人数、直接经济损失B.市医院扩建工程作业过程中主体结构坍塌，造成4人死亡，2人重伤，直接经济损失5000万元，属于较大安全事故C.事故等级划分为一般事故，重大事故，特别重大事故3个等级D.10人死亡，属于重大事故正确答案：D参考解析：本题考查的是生产安全事故划分标准的规定，为重要考点。A错误，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失划分等级。B错误，属于重大安全事故。根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（1）特别重大事故：30人以上死亡，或100人以上重伤；或1亿元以上直接经济损失；（2）重大事故：10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失；（3）较大事故：3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失；（4）一般事故：3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万元以下直接经济损失。（注：就高不就低）C错误，按照条例的规定，事故一般分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。D正确。[单选题]26.下列关于建设用地使用权的转让、互换、出资、赠与等相关规定的表述，错误的是()。A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同B.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分C.应当向登记机构申请变更登记D.住宅建设用地使用权期间届满的，需要依照法律规定办理续期正确答案：D参考解析：建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合以下规定：①当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。②应当向登记机构申请变更登记。③附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。综上所诉选择选项D。[单选题]27.《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为()。A.6个月的统筹地区上年度职工月平均工资B.12个月的统筹地区上年度职工月平均工资C.6个月的职工本人工资D.12个月的职工本人工资正确答案：A参考解析：本题考查的知识点为职工因工死亡的丧葬补助金、抚恤金和一次性工亡补助金职工因工死亡，其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金：（1）丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资；（2）供养亲属抚恤金按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。标准为：配偶每月40%，其他亲属每人每月30%，孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准的基础上增加10%。核定的各供养亲属的抚恤金之和不应高于因工死亡职工生前的工资。（3）一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。伤残职工在停工留薪期内因工伤导致死亡的，其近亲属享受以上规定的待遇。1级至4级伤残职工在停工留薪期满后死亡的，其近亲属可以享受以上第（1）项、第（2）项规定的待遇。[单选题]28.根据《安全生产法》建筑施工单位应当()。A.配备兼职安全生产管理人员B.配备专职安全生产管理人员C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员正确答案：D参考解析：根据《安全生产法》，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。[单选题]29.关于工程质量检测单位的说法，正确的有()。A.质量检测业务由施工单位委托具有相应资质的检测机构进行检测B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构C.检测机构应当对检测结果建立单独的项目台账D.检测报告必须由检测机构法定代表人签署正确答案：B参考解析：本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定，为一般考点。A错误，质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。B正确，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。C错误，检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。D错误，检测报告经检测人员、审核人员、检测机构法定代表人或者其授权的签字人等签署，并加盖检测专用章后方可生效。[单选题]30.我国合同法规定的租赁期限不得超过()年。A.10B.20C.30D.40正确答案：B参考解析：本题考查的是租赁合同的类型与合同形式，为一般考点。《民法典》规定租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。租赁期限届满，当事人可以续订租赁合同；但是，约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。[单选题]31.仲裁委员会仲裁一施工合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭组成人员乙、丙认为应裁决合同有效，但乙认为应裁决解除合同，丙认为应裁决继续履行合同，则仲裁庭应()。A.按甲的意见作出B.按乙或丙的意见作出C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出D.重新组成仲裁庭经评议后作出正确答案：A参考解析：本题考查的知识点为仲裁裁决独任仲裁庭审理的案件由独任仲裁员作出仲裁裁决，合议仲裁庭审理的案件由3名仲裁员集体作出仲裁裁决。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。[单选题]32.关于注册建造师延续注册和变更注册的说法，正确的是()。A.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出B.延续注册执业期间不能申请变更注册C.注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的3个月内，通过新聘用企业申请办理变更手续；变更注册成功的，有效期为3年D.因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、新聘用企业应承担责任正确答案：D参考解析：选项A错误，建造师延续注册须提前30日提出，不是3个月，延续注册后有效期为3年。选项B错误，延期注册期间可以申请变更注册。选项C错误，变更注册应在与新聘用单位签订合同后1个月内办理。[单选题]33.应税污染物的计税依据说法错误的是()。A.应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定B.应税水污染物按照污染物排放量吨数确定C.应税固体废物按照固体废物的排放量确定D.应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定正确答案：B参考解析：应税污染物的计税依据，按照下列方法确定：（1）应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；（2）应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；（3）应税固体废物按照固体废物的排放量确定；（4）应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。[单选题]34.根据《民法典》，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的()。A.委托代理人B.法定代理人C.指定代理人D.复代理人正确答案：B参考解析：本题考查的知识点为代理的种类《民法典》规定，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人。[单选题]35.根据《建设工程质量检测管理办法》规定，下列关于工程质量检测业务管理流程的说法正确的是()。A.质量检测业务由工程项目施工单位委托具有相应资质的检测机构进行检测B.检测报告经检测人员、审核人员签字、检测机构法定代表人签署，并加盖检测机构公章后即可生效C.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由当地建设主管部门指定的检测机构进行复检D.检测机构无需建立检测结果不合格项目台账正确答案：B参考解析：A选项错误：质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。B选项正确：检测报告经检测人员、审核人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。C选项错误：如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检。D选项错误：检测机构应当单独建立检测结果不合格项目台账。[单选题]36.以下既属于注册建造师的权利，又属于义务的是()A.执行技术标准、规范和规程；B.保证执业的质量，并承担相应责任C.对本人执业活动进行解释和辩护：D.接受继续教育正确答案：D参考解析：《注册建造师管理规定》规定，注册建造师享有下列权利：（1）使用注册建造师名称；（2）在规定范围内从事执业活动；（3）在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章：（4）保管和使用本人注册证书、执业印章；（5）对本人执业活动进行解释和辩护：（6）接受继续教育：（7）获得相应的劳动报酬；（8）对侵犯本人权利的行为进行申述。《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师应当履行下列义务：（1）遵守法律法规和有关管理规定，恪守职业道德；（2）执行技术标准、规范和规程；（3）保证执业的质量，并承担相应责任；（4）接受继续教育，努力提高执业水准；（5）保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密：（6）与当事人有利害关系的，应当主动回避：（7）协助注册管理机关完成相关工作。[单选题]37.甲乙双方签订总价为100万元的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为()万元。A.10B.30C.50D.20正确答案：D参考解析：根据《民法典》，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。[单选题]38.关于刑事责任的说法，错误的是()。A.拘役是刑罚主刑的一种B.罚款是刑罚附加刑的一种C.主刑和附加刑既可以合并适用.也可以独立适用D.没收财产是刑罚附加刑的一种正确答案：B参考解析：刑罚主刑包括：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑；附加刑包括罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境；选项B错误，罚款属于行政处罚。[单选题]39.能够充分体现被代理人意志的代理属于()，也称作“意定代理”或“任意代理”。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理正确答案：A参考解析：本题考查的知识点为代理的种类委托代理按照被代理人的委托行使代理权。因委托代理中，被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的，故又称"意定代理"或"任意代理"。[单选题]40.下列关于劳动仲裁时效的说法中，错误的是()A.劳动争议申请仲裁的时效期间为1年B.因对方当事人同意履行义务而中断的，从中断时起，仲裁时效期间重新计算C.仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算D.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁时效期间为知道或应当知道其权利被侵害之日起1年正确答案：D参考解析：劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A、C正确。前款规定的仲裁时效，因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起，仲裁时效期间重新计算。B正确。因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在本条第一款规定的仲裁时效期间申请仲裁的，仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出。D错误。[单选题]41.下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是()。A.买卖合同属于单务合同B.当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立有关C.买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件D.买卖合同是一种转移财产处置权的合同正确答案：C参考解析：本题考查的买卖合同的概念与特征，为一般考点。买卖合同是双务，有偿合同。A选项错。买卖合同是诺成合同，买卖合同自双方当事人意思表示一致时成立，无须以交付合同约定的标的物作为成立要件。B选项错，C选项正确。买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。D选项错。[单选题]42.关于承包人的建设工程价款优先受偿权，下列说法中正确的是()。A.已经竣工的工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持B.承包人的工程价款优先受偿权，排在商业银行抵押贷款之后C.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月，自应付工程款之日计算D.发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，法院应予支持正确答案：A参考解析：选项B，承包人的工程价款优先受偿权，优先于银行抵押贷款。选项C，优先受偿权期限为18个月，自发包人应当给付工程款之日计算。选项D，此种情况法院不予支持。[单选题]43.用人单位安排劳动者在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，应支付不低于工资()的工资报酬。A.120％B.150％C.200％D.300％正确答案：B参考解析：本题考查的是工资支付保障制度，为一般考点。根据《工资支付暂行规定》，用人单位在劳动者完成劳动定额或规定的工作任务后，根据实际需要安排劳动者在法定标准工作时间以外工作的，应按以下标准支付工资：（1）用人单位依法安排劳动者在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，按照不低于劳动合同规定的劳动者本人小时工资标准的150%支付劳动者工资；（2）用人单位依法安排劳动者在休息日工作，而又不能安排补休的，按照不低于劳动合同规定的劳动者本人日或小时工资标准的200%支付劳动者工资；（3）用人单位依法安排劳动者在法定休假节日工作的，按照不低于劳动合同规定的劳动者本人日或小时工资标准的300%支付劳动者工资；实行计件工资的劳动者，在完成计件定额任务后，由用人单位安排延长工作时间的，应根据上述规定的原则，分别按照不低于其本人法定工作时间计件单价的150%、200%、300%支付其工资。所以B正确。[单选题]44.工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准，下列选项中，属于强制性国家标准的是()。A.工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准B.工程建设行业专用的试验方法C.工程建设通用的信息技术标准D.工程建设勘察行业专用的质量要求正确答案：A参考解析：本题考查的知识点为工程建设国家标准工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：①工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；②工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；③工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；④工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；⑤工程建设重要的通用的信息技术标准；⑥国家需要控制的其他工程建设通用的标准。[单选题]45.北方建筑公司是甲省的施工企业，2006年8月，由于所修建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款200万元。对此，北方建筑公司可以采取的维权途径有()。A.只能申请行政复议B.只能进行行政诉讼C.可以自由选择行政复议或者行政诉讼D.只能提起民事诉讼正确答案：C参考解析：本题考查的知识点为行政诉讼对行政行为除法律、法规规定必须先申请行政复议的以外，公民、法人或者其他组织可以自主选择申请行政复议还是提起行政诉讼。公民、法人或其他组织对行政复议决定不服的，除法律规定行政复议决定为最终裁决的以外，可以依照《行政诉讼法》的规定向人民法院提起行政诉讼。[单选题]46.关于工程质检机构职责的说法，正确的有()。A.检测机构出具的检测报告由检测机构法定代表人签字并加盖检测机构公章后即可生效B.检测机构人员可以受聘于两家单位C.任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告D.检测机构在适当的时候可以出具虚假的检测数据正确答案：C参考解析：选项A错误，检测报告经检测人员、审核人员、检测机构法定代表人或者其授权的签字人等签署，并加盖检测专用章后方可生效；选项B错误，检测人员不得同时受聘于两家或者两家以上检测机构；选项D错误，检测机构不得出具虚假的检测数据。[单选题]47.某工程项目于2015年9月2日办理了开工报告批准手续，但因故一直没能开工，2016年3月8日准备开工时，建设单位应当()。A.向批准机关申请延期B.报批准机关核验开工报告C.重新办理开工报告的批准手续D.申领施工许可证正确答案：C参考解析：本题考查的是重新办理批准手续的规定，为重要考点。按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。故C是正确的选项。[单选题]48.关于建设工程刑事责任的说法，正确的是()。A.数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行B.工程领域发生事故造成直接经济损失达到50万元，就应当追究刑事责任C.现场人员发现脚手架的防护栏松动，多次向负责人汇报，负责人却视若罔闻，未及时排队隐患，最终导致重大伤亡，负责人的行为应承担工程重大安全事故罪D.安全生产条件不符合国家规定并发生重大事故的，应承担工程重大安全事故罪正确答案：A参考解析：选项B错误：工程领域中，造成死亡1人以上，或者重伤3人以上，或造成直接经济损失100万元以上的应当追究刑事责任。选项C错误：属于重大责任事故罪。选项D错误：承担重大劳动安全事故罪。[单选题]49.甲设计院与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《担保法》的规定，该定金数额最多为()万元。A.30B.45C.60D.90正确答案：C参考解析：该题考查的知识点是抵押权、质权、留置权、定金的规定定金数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％。[单选题]50.下列关于诉讼时效的表述错误的是()。A.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效B.法律对仲裁时效有规定的，依照其规定；没有规定的，适用诉讼时效的规定。C.诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算D.因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为5年。正确答案：D参考解析：因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为4年。[单选题]51.二级建造师王某于2015年1月办理了延续注册，2016年5月因工作调动办理了变更注册，变更后其注册证书和执业印章的有效期截止至()。A.2018年1月B.2019年5月C.2018年5月D.2019年12月正确答案：A参考解析：本题考核的是二级建造师的注册，为基础知识。注册证书与执业印章有效期为3年。在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。故A正确。[单选题]52.按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是()。A.串通投标B.偷工减料C.未取得资质证书承揽工程D.出借、转让资质证书正确答案：A参考解析：本题考查的知识点为施工单位不良行为记录的认定标准承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。B选项为工程质量不良行为，CD选项属于资质不良行为。[单选题]53.某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是()。A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道B.材料商转让自己的债权应经承包人同意C.若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消D.即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消正确答案：C参考解析：本题考查的是施工合同的变更，为一般考点。《民法典》规定，债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。债权转让的通知不得撤销，但是经受让人同意的除外。所以C正确，ABD错误。[单选题]54.下列关于企业资质申请告知承诺制审批流程的说法，正确的是()。A.申请——受理——公告——审批——公示——核查B.申请——受理——审批——公示——核查——公告C.申请——受理——公示——审批——公告——核查D.申请——受理——公示——核查——审批——公告正确答案：C参考解析：告知承诺制审批流程：（1）申请。企业通过建设工程企业资质申报软件或本地区省级住房和城乡建设主管部门资质申报系统，按要求填报企业资质申请信息生成电子数据包（须包含企业法定代表人承诺书），由省级住房和城乡建设主管部门上传至住房和城乡建设部企业资质审批系统。（2）受理。我部行政审批集中受理办公室通过资质审批系统在线受理企业告知承诺申请事项，并出具受理凭证。（3）公示。企业告知承诺申请事项及填报的人员、业绩项目等信息在住房和城乡建设部门户网站公示，接受社会监督，公示期10个工作日。（4）审批。我部依据企业填报的资质申请信息和全国建筑市场监管公共服务平台人员、项目信息进行审批。（5）公告。对企业填报信息符合资质标准要求且在公示期内未被投诉举报的企业，我部按规定办理资质核准公告。（6）核查。对企业申报业绩项目通过遥感卫星照片比对、组织实地核查、委托省级住房和城乡建设主管部门抽查等方式进行核查。选项C正确。[单选题]55.甲乙双方当事人达成仲裁协议（仲裁协议有效），甲方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，乙方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当()。A.驳回起诉B.予以审理C.终止审理D.终止起诉正确答案：A参考解析：本题考查的知识点为仲裁协议对法院的效力《仲裁法》规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外。A选项正确。[单选题]56.多名劳务工人共同委托律师甲代理其进行民事诉讼讨要工资，授权委托书中未写明代理权限。依此授权书。下列关于甲的代理权限的说法，错误的是()。A.甲获得了特别授权B.甲没有获得特别授权C.甲无权行使实体性诉讼权利D.甲具有程序性的诉讼权利正确答案：A参考解析：委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。[单选题]57.建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是()。A.双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B.双方签收的仲裁调解书C.人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书D.双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书正确答案：B参考解析：仲裁调解书和法院调解书，双方当事人签收具有强制执行力。公民、法人或者其他组织拒绝履行判决、裁定、调解书的，行政机关或者第三人可以向第一审人民法院申请强制执行，或者由行政机关依法强制执行。[单选题]58.甲公司承包了一栋高档写字楼工程的施工任务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失而产生了赔偿责任。对此，正确的处理方式应当是()。A.业主方只能要求乙赔偿B.如果业主方要求甲赔偿，甲能以乙是业主认可的分包商为由而拒绝C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔D.乙可以拒绝甲的追赔要求正确答案：C参考解析：本题考查的知识点为总分包单位的质量责任总承包单位与分包单位对分包工程的质量还要依法承担连带责任，即分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿；进行赔偿的一方，有权依据分包合同的约定，对不属于自己责任的那部分赔偿向对方追偿。因此，分包单位还应当接受总承包单位的质量管理。[单选题]59.下列选项中，属于投标人与招标人串通投标行为的是()。A.招标人就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B.投标人与招标人中间存在利害关系，可能影响投标公正性C.招标人组织潜在投标人踏勘项目现场D.开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人正确答案：D参考解析：本题考查的知识点为禁止招标人与投标人串通投标有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。[单选题]60.根据施工许可证的规定，建设工程因故中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当()。A.报发证机关核验施工许可证B.重新领取施工许可证C.向发证机关备案D.重新审查审批条件正确答案：A参考解析：本题考查的是核验施工许可证的规定，为重要考点。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。所以A正确。[多选题]1.根据《招标投标法实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的有()。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.两阶段投标中要求提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金E.未中标的投标人的投标保证金及银行同期存款利息，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还正确答案：ABE参考解析：本题考查的是投标人、投标文件和投标保证金，为重要考点。A正确，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。B正确，《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。C错误，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。D错误，E正确，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。[多选题]2.在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但()除外。A.抢修施工作业B.抢险施工作业C.重要的施工作业D.工期紧的施工作业E.因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的正确答案：ABE参考解析：在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。[多选题]3.作为施工项目负责人的注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工的项目经理，但下列选项中的()情况例外。A.同一工程相邻分段发包或分期施工的B.因非承包方原因使工程停工120天以上且建设单位同意的C.合同约定的工程进入收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的D.因工作需要经工程发承包双方协商同意的E.合同约定的工程验收合格的正确答案：ABE参考解析：本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围，为一般考点。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。所以ABE正确。[多选题]4.货运合同的法律特征体现在()。A.货运合同是诺成合同B.货运合同的标的物是货物C.货运合同是双务、有偿合同D.货运合同的收货人和托运人可以是同一人E.托运人对相应运输货物享有留置权正确答案：ACD参考解析：本题考查的是运输合同，为一般考点。货运合同是双务、有偿、诺成合同；AC正确。货运合同的客体是承运人的运送行为，不是运送的货物本身；B错误。货运合同的一方当事人是承运人，另一方是托运人；收货人有时和托运人是同一人，但大部分时候是承运人和托运人之外的第三人。D正确。E选项不属于教材上的描述内容，错误。[多选题]5.借款合同的法律特征主要体现在()。A.借款合同的标的物是物品B.借款合同的标的物是货币C.借款合同一般为不要式合同D.借款合同一般为要式合同E.借款合同一般为有偿合同正确答案：BDE参考解析：本题考查的是借款合同的定义和特征，为一般考点。借款合同的主要法律特征：（一）借款合同的标的是货币；（二）借款合同一般为要式合同；（三）借款合同多为有偿合同；（四）借款合同一般为诺成合同。所以BDE正确。[多选题]6.根据《建筑法》，下列不需要申请施工许可证的工程有()。A.在文物保护区内建造的大型办公楼B.抢险救灾工程C.施工单位搭建的工地宿舍D.农民自建的低层住宅E.已按规定批准开工报告的建筑工程正确答案：BCDE参考解析：本题考查的是不需要办理施工许可证的建设工程，为一般考点。按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。《建筑法》规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。B、C、D正确。《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。E正确。[多选题]7.仲裁过程中的调解是双方解除纠纷的有效方法，以下说法错误的有()。A.仲裁庭在作出裁决前，必须先行调解B.调解不成的，应当及时作出裁决C.调解达成协议的，仲裁庭只能制作调解书而不能制作裁决书D.调解书不具备强制约束力E.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决正确答案：ACD参考解析：本题考查的知识点为仲裁和解与调解仲裁庭在作出裁决前，可以根据当事人的请求或者在征得当事人同意的情况下按照其认为适当的方式主持调解。调解达成协议的，当事人可以撤回仲裁申请，也可以请求仲裁庭根据调解协议的内容制作调解书或者裁决书。调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。调解不成的，仲裁庭应当及时作出裁决。[多选题]8.甲施工企业与乙水泥厂订立水泥采购合同，合同价款为1000万元，双方签订合同约定定金为400万，后甲实际支付定金100万。乙按照合同约定开始供货。后在合同履行过程中，双方发生争议，关于本案中定金的说法，正确的是()。A.若乙违约，致使合同目的不能实现，应当向甲返还200万元B.双方约定400万的定金，因为超过合同价款的20%无效C.视为变更约定的定金数额为200万元D.如果甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙方支付200万元E.定金合同实际生效为交付定金之日正确答案：AE参考解析：选项BC，定金以实际支付的数额为准，实际支付定金为100万元，视为变更原定金为100万元。选项D，如果甲违约，作为支付定金一方，不能收回定金100万元。[多选题]9.下列建设工程项目中，依法必须进行招标的有()。A.机场、港口等工程建设项目B.使用世界银行贷款的项目C.全部使用国有资金投资的项目D.修建北京至沈阳的高速公路E.施工企业的自建自用工程项目正确答案：ABCD参考解析：本题考查的知识点为工程建设项目法定招标的范围《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（1）大型基础设施，公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。故该题答案为ABCD。[多选题]10.下列情况中，债权人找保证人履行保证责任，保证人不得拒绝的情况有()。A.保证方式为连带责任保证B.未约定保证方式的C.保证人口头明确表示放弃拒绝的权利D.依法强制执行债务人的财产不足以履行全部债务E.债务人下落不明的正确答案：AD参考解析：连带保证责任：债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。一般保证：保证人有权拒绝向债权人承担保证责任，但是有下列情形之一的除外：（1）债务人下落不明，且无财产可供执行；（2）人民法院已经受理债务人破产案件；（3）债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力；（4）保证人书面表示放弃该项权利。[多选题]11.《行政诉讼法》规定，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的诉讼包括()。A.对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的B.对征收、征用决定及其补偿决定不服的C.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令D.认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的E.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定正确答案：ABD参考解析：本题考查的知识点为行政诉讼受案范围2017年6月经修改后公布的《中华人民共和国行政诉讼法》（以下简称《行政诉讼法》）规定，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼：（1）对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的；（2）对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服的；（3）申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服的；（4）对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的；（5）对征收、征用决定及其补偿决定不服的；（6）申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的；（7）认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的；（8）认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的；（9）认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；（10）认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的；（11）认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的；（12）认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的，除前款规定外，人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。[多选题]12.房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括()。A.工程概况、房屋使用管理要求B.保修范围C.保修责任D.保修期限E.保修单位名称、详细地址正确答案：BCD参考解析：本题考查的知识点为建设工程质量保修书《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。需要注意的是，施工单位在建设工程质量保修书中，应当对建设单位合理使用建设工程有所提示。[多选题]13.下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有()。A.年龄超过60周岁B.聘用单位被撤回资质证书C.聘用单位被吊销营业执照D.与聘用单位解除了合同关系E.注册有效期满但未延续注册正确答案：BCDE参考解析：本题考查的是二级建造师的注册，为一般考点。注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：（1）聘用单位破产的；（2）聘用单位被吊销营业执