2024年建筑施工合同专业版（5篇）

第页共页2024年建筑施工合同专业版建筑施工合同书甲方：（委托方的名称、住所）乙方：（承包方的名称、住所）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就甲方委托乙方承包施工项目事宜达成如下协议，立为本合同：一、项目内容1.1项目名称：____________________（项目名称）1.2项目地点：____________________（项目地点）1.3项目规模：____________________（项目规模）1.4项目进度：本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。二、工程款及支付方式2.1工程款总计：人民币_________元。2.2工程款支付方式及时间：甲方应于工程开工前支付工程款总额的百分之___________（__%）作为项目启动资金，其余工程款按照施工进度支付，乙方提供相应的进度报告后甲方进行支付。三、质量要求3.1乙方承认并保证，在工程施工过程中，将按照相关法律法规的要求和合理的工程标准要求进行设计、施工，确保工程质量符合国家规定的质量标准，不得出现质量问题。3.2乙方应为本工程提供修补和质量保证期，修补期为工程竣工验收之日起的___________天，质量保证期为修补期满之日起的___________天。3.3如乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合国家规定的质量标准，甲方有权要求乙方进行整改或承担相应的违约责任。四、安全保障4.1乙方负责施工现场的安全管理，并保障工人的生命安全和身体健康。如有人员伤亡或事故发生，乙方应当立即采取相应的补救措施，并承担法律责任。4.2乙方应按照国家相关法律法规和工程施工特点，制定合理的安全管理措施，并确保现场生产环境安全。五、延期与罚款5.1若因甲方原因造成工程延期，甲方应事先书面通知乙方，并支付相应的延期费用。延期费用的支付方式及数额由双方协商确定。5.2若因乙方原因造成工程延期，乙方应支付相应罚款。罚款金额为每延期一天工程款总额的百分之_________（__%）。六、争议解决6.1本合同的解释与执行均适用中华人民共和国法律。6.2如发生争议，应由双方协商解决。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他事项7.1本合同自双方签订之日起生效，并取代先前双方签订的任何合同、协议、约定。7.2本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力。甲方：（委托方签字、盖章）日期：乙方：（承包方签字、盖章）日期：2024年建筑施工合同专业版（2）甲方：（建设单位名称）地址：（建设单位地址）法定代表人：（建设单位法定代表人姓名）电话：（建设单位联系电话）乙方：（承包单位名称）地址：（承包单位地址）法定代表人：（承包单位法定代表人姓名）电话：（承包单位联系电话）鉴于甲方拟进行建筑工程项目，乙方具备相应的建筑施工能力，双方达成一致，根据中华人民共和国《招标投标法》及相关法律法规，签订本合同。第一条工程范围及联系方式1.1甲方委托乙方进行的工程项目为：（工程项目名称），具体工程范围包括：（详细描述工程范围，如土建施工、装饰装修、设备安装等）1.2工程施工地点：（工程施工地址）1.3工程联系人及联系方式：甲方联系人：姓名：电话：乙方联系人：姓名：电话：第二条工程合同价款及支付方式2.1工程合同总价款为人民币（大写）（小写）（以下简称“工程价款”）。2.2工程价款的支付方式如下：（列明款项、支付比例、支付条件等）2.3工程价款的支付进度及计算方法详见附件一《工程价款支付进度表》。第三条工程期限及延期3.1工程期限为自（起始日期）起，至（完工日期）止。乙方应按合同约定的时间节点完成施工任务。3.2如因不可抗力等情况导致工程延期，延期天数应与甲方协商，并按约定支付延期违约金。第四条工程质量和验收标准4.1乙方应按照国家有关建筑施工的法律法规、标准规范及施工图纸要求，保证工程质量符合相关标准。4.2工程竣工后，甲方有权组织验收，验收标准按照施工图纸与技术规范要求。4.3如乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改，并由乙方承担整改费用。第五条安全生产与保险责任5.1乙方在工程施工期间，应严格按照国家安全生产法律法规要求，采取必要的安全防护措施，确保安全生产。5.2乙方应购买相应的施工安全保险，并向甲方提供保险单作为合同的附件。第六条保修责任6.1乙方对工程的质量负责，自竣工之日起保修期为（保修期限），在保修期内，乙方对工程的质量问题负责修复。6.2保修责任范围包括由于材料质量、施工工艺等原因引起的工程质量问题。6.3甲方发现工程质量问题应及时通知乙方，并提供相应证明材料。乙方收到通知后应在合理期限内进行检查、整改和修复。第七条违约责任7.1如果任一方未履行合同约定的义务，应向对方支付相应违约金。7.2如果乙方多次未按合同约定时间节点完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。第八条争议解决8.1双方因本合同的解释或履行发生争议，应友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同生效与终止9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。9.2本合同自（起始日期）起生效，至工程竣工验收合格、工程价款全部支付完毕时终止。甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：2024年建筑施工合同专业版（3）发包方：_____承包方：_____为了保证_____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：_____二、建筑面积(工程形式)：_____三、施工地点：_____四、工期：1、开工：____年____月____日;2、竣工：____年____月____日;3、合同工期总共历时____天。五、承包形式：_____六、工程质量标准：_____七、工程价款：共计人民币____元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元;质保金____元，质保期满后支付。九、质保期：____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：_____承包方：_____委托代理人：_____委托代理人：_________年____月____日2024年建筑施工合同专业版（4）（以下简称甲方）发包方：（以下简称乙方）承包方：一、甲方责任1、负责三通一平，场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理，乙方概不负责.3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证，并负责放样及抽鉴工作。4、施压由甲方负责，协调各相关单位之间和周边的关系二、乙方责任1、乙方根据地质资料及现场出现异常，应及时通知监理及甲方等待处理。2、施工作业时听从甲方指挥，按时填写记录，并保证施工安全。3、乙方工程完工后，负责向申方提供现场打桩记录。三、工程款的支付1、此工程为包工包料，打桩单价C-300215;75A桩，单价为元米，如需配送8米以下（含8米）短桩，按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费，此单价不含桩尖，不含税，不开发票。2、如需送桩，只计取送桩费30元米计算。3、冒桩计算：如超过1米，归乙方负责。如未超过，则由甲方负责。4、进场付10万元，打完20米付清80%，桩打完全部付清。5、桩基验收的检测费由甲方负担，乙方协助施压、测压。6、如因甲方原因造成工地停工，超过三天，则由甲方负责工人的生活费和工资500元天。四、解决合同纠纷的方式甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷，双方可通过协商或协调解决，协商或协调不成的，向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。六、本合同甲、乙双方签字生效。甲方：乙方：____年____月____日2024年建筑施工合同专业版（5）根据《建筑工程施工合同管理条例》，为明确双方权利义务，保护双方合法权益，特制定本合同，以供履行。以下是双方达成的施工合同内容：一、合同双方：甲方为建筑项目业主，乙方为承包商。二、工程名称：本合同所承包的工程为【工程名称】（以下简称“工程”）。三、工程地点：【工程地点】。四、工程内容：乙方承包完成【工程内容】，包括物料、设计、施工计划、工程质量等。五、工程进度：工程交付日期为【日期】。乙方应保证工程按时完成，否则应承担延期责任。六、工程质量：乙方应确保工程符合相关法规标准，且3年内免费维修。七、工程款项：甲方按