新版建设工程施工合同范本

新版建设工程施工合同范本合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，经双方协商一致，签订本施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：（工程全称）1.2工程地点：（工程具体位置）1.3工程规模：（工程规模描述）1.4工程总投资：（总投资金额）1.5工程质量标准：（符合国家相关标准）第二条合同范围与内容2.1乙方承担本工程的施工任务，包括：（工程具体施工内容）2.2乙方负责本工程的施工组织、人员配备、材料供应、施工设备及临时设施的设置和拆除。2.3乙方应严格按照施工图纸、施工方案、技术规范和标准进行施工。2.4乙方应确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。第三条合同价格3.1本工程合同总价为：（总价金额）元，大写：（大写金额）。3.2合同价格包括：（合同价格包含内容列表）3.3合同价格的调整方式：（如有调整，需详细说明调整条件和办法）第四条合同履行期限4.1工程开工日期：（开工日期）4.2工程竣工日期：（竣工日期）4.3工程保修期限：（保修期限）第五条付款与结算5.1付款方式：（付款方式详细说明）5.2付款条件：（付款条件详细说明）5.3工程进度款的支付：（进度款支付比例、时间等）5.4工程质量保证金：（保证金比例、支付时间等）5.5工程验收合格后，甲方应在验收报告书上签字确认，并在验收合格之日起：（时间）内支付剩余款项。第六条工程质量与验收6.1乙方应严格按照国家相关法律法规、施工图纸、施工方案和技术规范进行施工，确保工程质量。6.2工程验收分为：（工程验收阶段列表）6.3验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。6.4工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程资料。第七条违约责任7.1乙方未按照约定的工期、质量、投资等目标完成工程的，应向甲方支付违约金。7.2甲方未按照约定支付合同款项的，应向乙方支付滞纳金。7.3双方的其他违约行为：（违约行为及其责任）第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1合同的签订、修改、解除、终止和解除后的善后处理等，均应按照国家相关法律法规办理。9.2双方应遵守的社会责任：（社会责任内容）9.3合同附件：（附件清单）第十条合同的生效、变更和解除10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更和解除，应书面签订，并经双方确认。10.3合同解除后，乙方应按照甲方要求承担相应的责任。甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：（签字日期）一、附件列表：1.工程图纸2.施工方案3.技术规范4.工程量清单5.施工组织设计6.工程验收标准7.材料合格证8.设备合格证9.施工人员资格证书10.其他与工程相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程的，属于违约行为。2.乙方未按照约定的质量标准完成工程的，属于违约行为。3.乙方未按照约定的投资控制目标完成工程的，属于违约行为。4.甲方未按照约定支付合同款项的，属于违约行为。5.双方的其他违约行为，按照合同约定和相关法律法规认定。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责工程的投资、组织和管理。2.乙方：指合同中的施工方，负责工程的施工和保修。3.工程：指合同双方约定的施工项目。4.合同总价：指双方约定的工程总造价。5.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。6.滞纳金：指一方未按约定时间支付款项时，应支付的逾期违约金。7.工程验收：指对工程质量、进度、投资控制等方面的检查和评定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，根据实际情况商定赶工措施和费用。2.工程质量问题：解决办法：乙方按照甲方要求整改，承担整改费用，必要时更换施工队伍。3.合同款项支付纠纷：解决办法：双方按照合同约定和法律规定，按时支付款项，必要时可通过法律途径解决。4.工程变更：解决办法：双方书面签订变更协议，明确变更内容和责任。5.法律法规变化：解决办法：双方按照新的法律法规执行，如有必要，可签订补充协议。五、