2024建设工程施工合同标准文本

2024建设工程施工合同标准文本合同编号：__________合同双方：甲方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质的建设施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________1.6工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、工程质量2.1乙方应按照约定的标准和质量要求完成施工，确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。2.2乙方应严格按照设计文件、施工图纸和施工技术规范进行施工，确保工程的安全、适用、经济和美观。2.3乙方应承担由于施工原因造成的工程质量问题，并负责维修、加固或拆除，所需费用由乙方承担。三、工程进度3.1乙方应按照约定的工期完成施工，如有特殊情况导致工期延误，乙方应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。3.2乙方应确保工程进度符合甲方要求，如乙方原因导致工程进度延误，乙方应按照约定的标准向甲方支付违约金。四、工程造价与支付4.1乙方向甲方提供的工程造价应为本工程的全部费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。4.2甲方应按照约定的付款进度向乙方支付工程款项，付款进度应与工程进度相匹配。4.3乙方应向甲方提供合法、有效的发票，如乙方未能提供发票，甲方有权扣除相应税金。五、安全生产5.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的安全生产。5.2乙方应建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。5.3乙方应承担由于施工原因造成的人身伤亡、财产损失等安全事故的责任，并负责处理相关善后事宜。六、违约责任6.1乙方如未能按照约定的标准和质量要求完成施工，甲方有权要求乙方重新施工，并承担由此产生的费用。6.2乙方如未能按照约定的工期完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额双方协商确定。6.3甲方如未能按照约定的付款进度支付工程款项，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付违约金，具体金额双方协商确定。七、争议解决7.1双方在履行本合同时发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并办理完毕相关手续之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日附件：1.施工图纸2.施工技术规范3.设计文件4.工程预算书5.付款进度表6.安全生产管理制度一、附件列表：1.施工图纸2.施工技术规范3.设计文件4.工程预算书5.付款进度表6.安全生产管理制度7.工程进度计划8.工程质量验收标准9.施工人员名单及其资质证明10.安全生产培训记录11.工程变更记录12.工程验收报告13.工程结算书二、违约行为及认定：1.乙方未能按照约定的标准和质量要求完成施工，或工程质量不符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的，视为违约。2.乙方未能按照约定的工期完成施工，或未经甲方同意延期完成工程的，视为违约。3.乙方如未能提供合法、有效的发票，甲方有权扣除相应税金，视为违约。4.甲方如未能按照约定的付款进度支付工程款项，视为违约。5.双方未按约定履行合同义务，导致工程进度、质量、安全等方面出现问题，均视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同所述的建设工程项目业主。2.乙方：指具有相应资质的建设施工单位。3.工程质量：指工程符合设计文件、施工图纸和施工技术规范的要求，满足使用功能和安全性、经济性、美观性等标准。4.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工验收合格的时间。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。6.安全生产：指在施工过程中，采取一系列措施确保人身安全和财产安全的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应加强沟通，及时调整施工计划，合理分配人力、物力资源，确保工程进度。2.工程质量问题：乙方应立即整改，必要时重新施工，确保工程质量符合标准。3.付款进度延迟：甲方应按时支付工程款项，如遇特殊情况，应提前与乙方沟通。4.安全生产事故：乙方应立即启动应急预案，妥善处理事故，并向甲方报告。5.合同争议：通过友好协商解决，协商不成时，可以向合同签订地的人民