2024建设工程总承包施工协议书

2024建设工程总承包施工协议书合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程总承包施工的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总投资：__________________二、合同主体2.1甲方名称：____________________2.2甲方地址：____________________2.3甲方联系人：__________________2.4乙方名称：____________________2.5乙方地址：____________________2.6乙方联系人：__________________三、合同价格3.1双方确认，本工程的总承包施工价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2价格构成包括：工程设计费、建筑材料费、施工费、设备购置费、人员工资及福利费、管理费、利润及税金等。3.3价格一经确定，除非双方协商一致，否则任何一方不得单方面变更。四、合同工期4.1双方确认，本工程的合同工期为____个月。4.2开工日期：____年____月____日。4.3竣工日期：____年____月____日。4.4工期延误的违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。五、质量标准5.1本工程的质量标准应符合国家及行业现行质量标准及规范要求。5.2乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。5.3质量验收不合格的工程，乙方应负责无偿整改，直至达到约定标准。六、付款及结算6.1双方确认，本工程的付款方式为进度付款。6.2付款比例：按照工程进度，双方协商确定付款比例。6.3付款条件：乙方提供合法、有效的发票及相关资料。6.4结算方式：银行转账。七、违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。7.2违约金的计算方式：按照合同总价款的____%计算。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且款项结清之日终止。9.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.施工组织设计5.工程验收标准6.材料合格证7.设备购置合同8.人员资格证书9.付款凭证10.工程进度报告二、违约行为及认定：1.工期延误：未经甲方同意，乙方未能按照合同约定的工期完成工程。2.工程质量不符合约定：乙方施工的工程质量未达到合同约定的质量标准。3.价格变更：未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更合同价格。4.付款条件不符合约定：乙方未按照合同约定的条件提供合法、有效的发票及相关资料。5.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中委托乙方进行建设工程总承包施工的当事人。2.乙方：指合同中承担建设工程总承包施工责任的当事人。3.合同法：指《中华人民共和国合同法》的相关规定。4.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》的相关规定。5.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工验收合格的时间。6.质量标准：指国家及行业现行质量标准及规范要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：解决办法：双方协商确定延期时间，并根据延期时间调整工程进度计划。2.工程质量不符合约定：解决办法：乙方负责无偿整改，直至达到约定标准。3.价格变更：解决办法：双方协商一致后，签订补充协议。4.付款条件不符合约定：解决办法：乙方补正相关资料后，按约定付款。5.其他违反合同约定的行为：解决办法：按照合同约定的违约责任承担相应责任。五、所有应用场景：1.建设工程总承包施工2.工程设计费、建筑材料费、施工费、设备购置费