2024建设工程施工合同担保保证协议书

2024建设工程施工合同担保保证协议书合同编号：__________甲方（发包方）：注册地址：联系电话：乙方（承包方）：注册地址：联系电话：鉴于：乙方为具备相应资质和能力，愿意承担该项目的施工任务；双方为了明确双方的权利和义务，确保项目的顺利进行，达成如下协议：一、担保保证1.1乙方保证按照合同约定完成施工任务，确保项目质量符合国家标准和甲方的要求。1.2乙方保证施工期间遵守国家法律法规，严格执行安全生产规定，确保工程安全。1.3乙方应按合同约定的工期完成施工，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。1.4乙方应按照合同约定支付工程款，如有逾期支付，乙方应承担相应的违约责任。二、甲方义务2.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件和其他必要的协助。2.2甲方应按照合同约定支付工程款，确保乙方正常施工。2.3甲方应监督乙方施工过程中的质量、安全等情况，如有问题，及时通知乙方予以整改。三、乙方义务3.1乙方应按照合同约定完成施工任务，确保项目质量、安全、进度等方面的要求。3.2乙方应严格按照国家法律法规和甲方要求进行施工，确保工程安全。3.3乙方应按照合同约定支付工程款，如有逾期支付，乙方应承担相应的违约责任。四、违约责任4.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。4.2乙方未按照合同约定支付工程款的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为应付款项的____%。4.3甲方未按照合同约定支付工程款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的____%。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目竣工验收合格之日止。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方资质证明文件2.乙方资质证明文件3.项目设计文件4.施工图纸和技术规范5.工程量清单6.材料和设备采购清单7.安全生产管理制度8.质量检验标准和方法9.工程进度计划和关键节点10.付款凭证和支付明细二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成施工任务的，属于违约行为。2.乙方未按照合同约定支付工程款的，属于违约行为。3.甲方未按照合同约定支付工程款的，属于违约行为。4.乙方施工质量不符合国家标准和甲方要求的，属于违约行为。5.乙方施工安全事故未及时报告或未采取措施的，属于违约行为。6.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件和其他必要协助的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.合同：双方约定权利和义务的书面文件。2.发包方：拥有项目所有权和决策权的甲方。3.承包方：承担项目施工任务的乙方。4.施工任务：乙方按照合同约定完成的工程建设和施工工作。5.项目质量：工程符合国家标准和甲方要求的标准。6.工程安全：施工过程中人员安全和设施完好。7.工期：合同约定的工程完成时间。8.工程款：甲方支付给乙方的施工费用。9.违约金：违约方应支付给对方的一种经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整工期，乙方按约定支付违约金。2.工程质量问题：解决办法：乙方立即整改，直至符合标准，甲方有权要求赔偿。3.安全事故发生：解决办法：乙方立即报告并采取措施，防止事态扩大，甲方有权要求赔偿。4.付款纠纷：解决办法：双方核对付款凭证，按合同约定履行付款义务。5.合同争议：解决办法：友好协商解决，协商不成时向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位。2.适用于甲方委托乙方承担工程项目的施工任务。3